Скачать 217.08 Kb.
|
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №10 1.Заказчик: Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новоалтайска «Новоалтайская городская больница имени Л.Я. Литвиненко» Почтовый адрес: 658087 г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12. Адрес электронной почты: torgingb@mail.ru 2.Источник финансирования заказа: средства местного бюджета 3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Требуется поставить средства для дезинфекции:
4.Место доставки поставляемого товара: 658087, г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12/6. 5.Срок поставки товара: не позднее 20 календарных дней после подписания контракта. 6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: Расходы на доставку, отгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей должны быть включены в цену товара. 7.Максимальная цена контракта: 162000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей. 8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. Прием котировочных заявок осуществляется по адресу г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12, в рабочие дни с 8 часов до 17 часов (время местное), пятница – до 16.00 час., до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи котировочных заявок: «12» февраля 2010 г. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «18» февраля 2010 г. до 17 час. 00 мин. по местному времени. Рассмотрение котировочных заявок: «19» февраля 2010 г. в 09 час. 00 мин. по местному времени. Котировочная заявка может быть подана по почте. Котировочная заявка может быть подана заказчику в форме электронного документа оформленном в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2001 года № 1 –ФЗ «Об электронно-цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации. Посредством факсимильной связи котировочные заявки не принимаются. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Контактное лицо по приему заявок: юрисконсульт – Илющенко Алена Анатольевна, телефон в г. Новоалтайске (8-385-32) 4-82-06, факс: (8-385-32) 4-64-07. 9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: по факту поставки в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика. 10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее 7 дней и не позднее 20 дней. 11. Заказчик также устанавливает следующее дополнительное требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 12. Форма котировочной заявки. Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. Котировочная заявка должна быть составлена в соответствии со следующей формой, согласно прилагаемому образцу (Приложение №1). Главный врач А.В.Шихов ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ОБРАЗЕЦ Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения г. Новоалтайска «Новоалтайская городская больница» «__»________ ____г. №________________ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА Изучив извещение о проведении запроса котировок, ____________________________ (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН/КПП. готово осуществить поставку, а именно: 1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: 2. Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 3. Цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей _________________________________________. 4. Мы подтверждаем, что сведения о нашей организации отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков. Подпись уполномоченного лица __________/______________/ М.П. Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени. Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________. Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___ на поставку средств для дезинфекции для муниципальных нужд г. Новоалтайск « » 2010 года От имени муниципального образования г. Новоалтайска Муниципальное учреждение здравоохранения г. Новоалтайска «Новоалтайская городская больница имени Л.Я. Литвиненко» в лице главного врача Шихова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель в проведении запроса котировок на поставку средств для дезинфекции______ _______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.1 «Поставщик» принимает на себя обязательства поставлять товар согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью данного контракта (далее товар), а «Заказчик» - принять и оплатить товар по условиям настоящего контракта. 1.2 Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, условиям или дополнительно согласованным Сторонами характеристикам. Качество товара удостоверяется сертификатом или иным документом согласно действующего законодательства, которые «Поставщик» направляет «Заказчику» вместе со счет – фактурой.
2.1 Общая сумма контракта составляет рублей. 2.2 Цена товара должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия контракта. 2.3 Оплата товара производится по факту поставки в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика, за счет средств местного бюджета. 2.4 Заказчик осуществляет оплату на основании счетов Поставщика. 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 3.1 Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12/6. 3.2 Поставка товара не позднее 20 календарных дней после заключения контракта. 4. ТАРА, УПАКОВКА И ПЕРЕДАЧА 4.1 Товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить его сохранность на период поставки и хранения у Заказчика. 4.2 Стоимость тары и упаковки входит в цену поставляемого товара. 4.3 Передача товара Заказчику осуществляется, в присутствии сторон, по акту сдачи-приемки, с отметкой получения в счете, либо транспортной накладной, с предоставлением доверенности уполномоченного лица. 5. КАЧЕСТВО ТОВАРА 5.1. Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемого товара в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. 5.2 Срок годности поставляемых товаров - согласно спецификации. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1 В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных п. 3.2 настоящего контракта Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости контракта за каждый день просрочки. 6.2 В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 2.1 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 6.3 Если на товаре обнаружатся производственные дефекты, Поставщик обязуется по усмотрению Заказчика, в срок до 10 дней заменить некачественный товар. При этом расходы по замене товара несет Поставщик. 6.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта. 6.5 Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1 Все споры и разногласия, которые могут возникать по настоящему контракту и в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. 7.2 В случае неурегулирования спорных вопросов путем переговоров стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, разрешают спор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края. 7.3 Стороны договорились, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии. 8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА 8.1 Всякие изменения и дополнения к настоящему контракту будут действительны лишь при условии, если они подготовлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон. 8.2 Настоящий контракт, может быть, расторгнут по основаниям, и в порядке, предусмотренными действующим законодательством. 9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 9.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 9.2 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о непреодолимой силе и ее влиянии на исполнение обязательств по контракту в течении 3х дней. 9.3 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Поставщиком или Заказчиком путем направления уведомления другой стороне. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 10.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до ________________2010 года. 10.2 Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение условий контракта. 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 11.1 Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны. 11.2 Отношения неурегулированные настоящим контрактом разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.3 Ответственный за принятие товара соответствующего заявке ____________________. 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ МУЗ «Новоалтайская городская больница имени Л.Я. Литвиненко» 658087 г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12 ИНН 2208003036 КПП 220801001 л/с 03173011922 в отделении по г. Новоалтайску УФК по Алтайскому краю ИНН 2208007880 р/с 40204810500000006800 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Алтайскому краю г. Барнаул БИК 040173001 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, на 3-х листах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта. ПОДПИСИ СТОРОН: ПОСТАВЩИК _________________________________________ МПЗАКАЗЧИК МП |
О проведении запроса котировок Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых... |
О проведении простой процедуры закупки Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых... |
||
О проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых... |
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,... Фз РФ от 21. 07. 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных... |
||
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,... Фз РФ от 21. 07. 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных... |
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,... Фз РФ от 21. 07. 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных... |
||
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование,... Фз РФ от 21. 07. 2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных... |
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,... ... |
||
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров ... |
Наименование, характеристики и количество (объем) поставляемых товаров,... Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» |
||
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23 «Малышок», 658200, г. Рубцовск, ул. Спортивная, 35а.... |
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №7 «Ярославна», 658200, г. Рубцовск,... |
||
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №7 «Ярославна», 658200, г. Рубцовск,... |
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №6 «Сказка», 658200, г. Рубцовск,... |
||
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №6 «Сказка», 658200, г. Рубцовск,... |
Техническое задание на поставку одного автомобиля Toyota Camry в комплектации ... |
Поиск |