Раздел 4 Документации
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва
|
«____» ___________ 2017 г.
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (сокращенно – ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России Прокопенко Владимира Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 2786-001/дк от 12.04.2017г., с одной стороны и ________________________________________________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые - «Стороны», на основании _______________________________(протокол №_______________ от «_____»_____________20___г.) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего Договора является поставка лекарственного препарата «Дипроспан» (далее по тексту – «Товар») на условиях, определенных настоящим Договором, в ассортименте и по ценам согласно Спецификации (Приложение к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Указанный Товар Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя в согласованном количестве, номенклатуре, ассортименте, а Покупатель обязуется принять данный Товар и оплатить его в порядке и в сроки, установленные Сторонами в настоящем Договоре.
Поставщик подтверждает, что на момент передачи Покупателю Товара последний принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен и не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
-
В связи с возникшей потребностью Покупатель вправе уменьшить предусмотренное Договором количество Товаров в процессе исполнения Договора. При этом Стороны обязаны снизить цену Договора на размер стоимости исключаемого количества Товаров.
В связи с возникшей потребностью Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество Товаров, предусмотренных или не предусмотренных Договором, но связанных с Товарами, предусмотренными Договором. При увеличении количества Товаров цена Договора не может увеличиться более чем на 10 (десять) процентов цены договора.
Об изменении количества поставляемого Товара Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
2.1. Поставка Товара согласно Спецификации осуществляется не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты, указанной в заявке Покупателя, согласованными партиями в адрес доставки: 125284, г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, д.5, корп.5 (Стационар филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России), в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Договора обеими Сторонами. Заявка может направляться посредством факсимильной связи (на номер телефона/факса Поставщика, указанный в Договоре) или посредством электронной почты на адрес электронной почты Поставщика: _________________ с адреса электронной почты Покупателя: Chumakova@medin.ru.
2.2. При нарушении Поставщиком сроков поставки по причинам, не зависящим от Покупателя, последний вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора и потребовать его расторжения. В этом случае Поставщик утрачивает право на возмещение причиненных расторжением Договора убытков.
2.3. Доставка и разгрузка Товара производится силами и средствами Поставщика с понедельника по пятницу в адрес, указанный в п. 2.1. настоящего Договора, способом, обеспечивающим строгую сохранность заводской упаковки и сохранность поставляемого Товара. В случае поставки препаратов, требующих особых условий транспортировки, должны быть представлены документы, подтверждающие соблюдение этих условий (индикатор «холодовой цепи» и т.д.).
2.4. Товар принимается Покупателем по количеству мест, указанных в Товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке Поставщика (Изготовителя). Товар передается Поставщиком Покупателю по Товарной накладной (Торг-12) по количеству, качеству и ассортименту, согласно Спецификации в рамках товарной группы.
2.5. С поставляемым Товаром Поставщик предоставляет Покупателю, следующую документацию: Счет, Счет-фактуру Поставщика, Товарную накладную (Торг-12), документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством РФ.
2.6. Получение Товара производится уполномоченным лицом Покупателя.
2.7. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания сторонами Товарной накладной. Датой выполнения обязательств Поставщика по доставке Товара Покупателю (датой поставки, моментом поставки) считается дата фактической передачи Товара Покупателю, что подтверждается Товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика и счетом-фактурой.
2.8. Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя в соответствии с Инструкцией П-6 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. с изменениями от 22.10.1997 г.) и Инструкцией П-7 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. с изменениями от 22.10.1997 г.), включая условия, предусмотренные настоящим Договором.
2.9. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности осуществляется на складе Покупателя. Претензии по количеству, ассортименту, качеству и комплектности Товара (за исключением скрытых дефектов Изготовителя) могут быть заявлены Покупателем не позднее десяти дней с даты поставки Товара, претензии по скрытым дефектам могут быть выставлены Покупателем в течение всего срока годности Товара.
Поставщик обязан:
- заменить некачественный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения его об установлении некачественного Товара, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии возвратить Покупателю стоимость некачественного Товара;
- после получения уведомления Покупателя о некомплектности Товара - без промедления доукомплектовать или заменить комплектным Товар, поставленный с нарушением требований о комплектности.
2.10. При производстве расчета Покупатель вправе исключить из суммы платежа стоимость установленной недостачи или брака продукции, подтвержденной претензией (рекламацией), заявленной в соответствии с пунктом 2.9. настоящего Договора.
2.11. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту потребления.
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. На упаковках каждой единицы товара, в зависимости от вида товара, должно быть хорошо читаемым шрифтом на русском языке указано: наименование товара; название организации - производителя товара; номер серии и дата изготовления; способ применения; количество товара в упаковке; срок годности; условия хранения; меры предосторожности при применении, а также иная информация предусмотренная законодательством РФ (коробки для лекарственных средств ГОСТ 12301-2006); тара медицинская из стекла_ ГОСТ ISO 10993.1-2011 ГОСТ ISO 10993-3-2011 ГОСТ ISO 10993-4-2011 ГОСТ ISO 10993-5-2011 ГОСТ ISO 10993-6-2011 ГОСТ ISO 10993-7-2011 ГОСТ ISO 10993-9-2011 ГОСТ ISO 10993-10-2011 ГОСТ ISO 10993-11-2011 ГОСТ ISO 10993-12-2011 ГОСТ ISO 10993-13-2011 ГОСТ ISO 10993-14-2011 ГОСТ ISO 10993-15-2011 ГОСТ ISO 10993-16-2011 ГОСТ ISO 10993-17-2011 ГОСТ ISO 10993-18-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-19-2011 ГОСТ ISO/TS 10993-20-2011-стандарты в целом, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ 10782-85(п.п. 2.4, 2.5, 2.12. 2.14-2.16), упаковка , маркировка - ГОСТ 17768-90, Технический регламент Таможенного союза « О безопасности упаковки» ТР ТС -005-2011.)
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Товара, а также валюта платежа устанавливается в российских рублях.
3.2. Цена Договора определена в Спецификации (Приложение к Договору) и составляет: ________(________)руб., в том числе НДС-___%)-______(_________)руб. Стоимость поставляемого Товара включает расходы Поставщика на упаковку, погрузку, доставку по адресу Покупателя, разгрузку в месте доставки, уплату таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок договора.
3.3. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления Покупателем на расчетный счет Поставщика денежных средств в безналичном порядке в размере 100 % стоимости поставленного Товара, на основании счета Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки партии Товара Покупателем по приемо-сдаточным документам, указанным в п.2.4 Договора, и получения счета Поставщика.
Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Поставщика.
3.4. Покупатель вправе отложить полностью или частично оплату поставленного Товара до устранения обстоятельств, препятствующих использованию Товара в соответствии с его назначением, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Договора.
3.5. В случае неправильного оформления Поставщиком платежных документов на поставленную продукцию, Покупатель вправе отложить оплату до момента устранения поставщиком ошибок, неточностей и предоставления документов, оформленных в соответствии с настоящим Договором. В этом случае датой выполнения обязательств Поставщика по доставке Товара Покупателю (датой поставки, моментом поставки) считается дата устранения ошибок и неточностей в платежных документах Поставщиком.
3.6. При изменении количества Товара, согласно п.1.4. настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении цены Договора на размер стоимости исключаемого или увеличиваемого количества Товаров.
При увеличении количества Товаров цена Договора не может увеличиться более чем на 10 (десять) процентов цены договора.
4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ НА ТОВАР
4.1. Качество Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.
Товар должен соответствовать требованиям к качеству, предусмотренному техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52249-2009 "Правила производства и контроля качества лекарственных средств" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 мая 2009 г. N 159-ст, ГФ, ФС, ВФС, ФСП-Документ в целом).
Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с законодательством РФ.
Качество поставляемого товара должно подтверждаться декларацией о соответствии, зарегистрированным органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России. Поставляемый товар должен иметь регистрационное удостоверение и инструкцию по применению на русском языке в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения РФ (Министерства здравоохранения и социального развития РФ);
- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);
- сертификатом (паспортом) качества производителя и другими документами по качеству, предусмотренными законодательством РФ.
Документы о качестве, инструкции по применению и маркировка Товара должны быть выполнены на русском языке, либо иметь полный перевод на русский язык.
Документы о качестве должны быть заверены печатью держателя сертификата (декларации) и печатью поставщика.
4.3. При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, или при обнаружении несоответствия его качества государственным стандартам и требованиям Договора, поступившая партия Товара в счет поставки по Договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательств по поставке, предусмотренной пунктом 2.7. Договора, считается день представления Покупателю соответствующего документа о качестве или получения результатов проведенного контроля качества.
4.4. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен быть не менее 18 месяцев.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязуется:
- Поставить Товар надлежащего качества, в полном объеме и срок, установленный п.2.1 Договора и согласованный с Покупателем.
- Обеспечить строгую сохранность заводской упаковки и маркировку Товара. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения.
5.2. Покупатель обязуется:
- В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, принять Товар и произвести оплату поставленного Товара.
- Обеспечить ответственное хранение Товара до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствия или недостатков Товара, уведомив об этом Поставщика незамедлительно.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона уплачивает другой стороне неустойку (пени).
Неустойка (пени) за просрочку договорных обязательств начисляется за каждый день просрочки исполнения Стороной обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере не менее чем 1/300 (одна трехсотая) действующая на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Стороной. В случае, если просрочка договорных обязательств Стороной превысила 30 (тридцать) календарных дней неустойка (пеня) рассчитывается в размере 1 (один) процент от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объёму обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Стороной.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф). Неустойка (штраф) за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договорных обязательств составляет 40 000(Сорок тысяч) рублей. Штраф начисляется за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств.
6.3. Основанием для уплаты неустойки (штраф, пени) является письменная претензия Стороны, чьи интересы по настоящему Договору нарушены. В случае не выставления претензий, неустойка не начисляется и не применяется. Требование об уплате неустойки (пени) является правом, но не обязанностью Стороны, чьи интересы нарушены.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, вступления в силу нормативных актов органов государственной власти РФ и/или иностранных государств или иных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торговых палат и/или тексты нормативных актов.
7.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе аннулировать Договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за собой необратимых последствий для выполнения Сторонами условий Договора, то сроки выполнения работ должны быть продлены на число дней действия этих обстоятельств и их последствий.
7.4. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнить свои обязательства по Договору, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств. Такое уведомление должно содержать информацию о происхождении, характере обстоятельств непреодолимой силы и возможности их последствий для выполнения условий Договора.
7.5. В случае если Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнять своих обязательств по Договору, не уведомила другую Сторону об этом, или уведомила позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней, сроки исполнения этой Стороной своих Договорных обязательств не продлеваются.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все возникшие при исполнении настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами в ходе переговоров.
8.2. Сторона, чьи интересы нарушены, направляет другой Стороне (далее – адресат) письменную претензию. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в настоящем Договоре, даже если адресат не находится по такому адресу.
8.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
8.4. При не достижении согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.
Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Не допускается односторонний отказ от исполнения условий Договора полностью или частично, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.3. В случае изменения у какой–либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и/или иных данных, изменение которых может повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, она обязана незамедлительно (в течение 3(трех) рабочих дней) письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме указать, что оно является неотъемлемой частью Договора.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.5. Без предварительного письменного согласия Покупателя Поставщик не вправе распространять в любых формах в рекламных и иных целях (в т.ч. размещать на сайтах в Интернете, публиковать в средствах массовой информации, периодических печатных изданиях, рекламно-информационных материалах, развешивать объявления, плакаты, рассылать проспекты и т.п., распространять на радио, телевидении, в иных формах периодического распространения массовой информации) любую информацию, касающуюся ГлавУпДК при МИД России (в т.ч. о финансовом положении, общем характере или отдельных видах деятельности и т.д.).
В случае нарушения указанного условия договора, Поставщик возмещает причиненные Покупателю убытки и сверх того уплачивает неустойку в размере 300 000 руб. за каждый документально подтвержденный факт нарушения.
10.6. К настоящему договору прилагается Спецификация, которая является его неотъемлемой частью.
-
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Поставщик»:
Юридический и фактический адрес:
Тел.
Банковские реквизиты:
|
«Покупатель»:
ГлавУпДК при МИД России
Юридический адрес:
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 20.
Плательщик, грузополучатель:
Филиал «Мединцентр»
ГлавУпДК при МИД России
Адрес грузополучателя:119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 4
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7704010978/770603001
ПАО БАНК ВТБ г. Москва, филиал
Р/с 40502810900180000002
К/с 30101810700000000187
БИК 044525187, ОКПО 04814998
Телефоны для связи:
(495)-945-23-81, факс (499)-237-84-75
|
от Поставщика:
______________________________
(должность уполномоченного лица)
_____________________/____________/
|
от Покупателя:
Директор филиала «Мединцентр»
ГлавУпДК при МИД России
____________________/ В.Д. Прокопенко /
|
ПРИЛОЖЕНИЕ к договору № ___________ от «___» _____________ 20___ г.
Спецификация: Поставка лекарственного препарата «Дипроспан».
Поставщик:
Плательщик: ИНН 7704010978, КПП 770603001, Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России,
119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, дом 4, тел.: (499)236-31-16
№
|
Код
|
Наименование Товара
|
Производитель, страна
|
Кол-во
|
Ед.
|
Цена, руб. без НДС
|
Ставка НДС, %
|
Сумма,
руб. без НДС
|
Сумма НДС, руб.
|
Сумма, руб. с НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
Итого:____________________________________руб. в том числе НДС - ___% - ________________________________ рублей.
Всего наименований: __, на сумму ___________________________ руб. (__сумма прописью_______)
от Поставщика:
_____________________________
(должность уполномоченного лица)
______________/ _______________/
|
от Покупателя:
Директор филиала «Мединцентр»
ГлавУпДК при МИД России.
___________________/ В.Д. Прокопенко /
|
|
