17.РАЗДЕЛ III. «Проект контракта»
Контракт № _________________ на поставку Товара
(идентификационный код закупки 171770235245477070100106980012651000)
г. Калининград «__» ____________ 20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Калининградского управления - заместителя директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Мошкова Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности № 1- 2326 от 12.04.2017 года, с одной стороны, и_______________________________(указать полное наименование организации-поставщика (с указанием ее организационно-правовой формы) или фамилию, имя и отчество (при наличии) поставщика - физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________ , действующего на основании __________________ (указывается документ (акт) со всеми реквизитами, на основании которого действует представитель поставщика, уполномоченный на подписание договора), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании решения котировочной комиссии по осуществлению закупок Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» (далее – КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт») (Протокол от ________2017г. № _____) об осуществлении закупки в соответствии со ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
I. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется предоставить в собственность Покупателя комплект оборудования базовой станции ГНСС (далее-Товар), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
II. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта устанавливается на основании результатов аукциона в электронной форме и составляет _________(_____________) руб., кроме того НДС 18 % в размере ________________(________) руб., всего с НДС 18% _________(_________) руб.
(в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, указывается «НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения»).
2.2. Цена Контракта включает все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, а также расходы по доставке, налоги и прочие обязательные официальные сборы, взимаемые на территории РФ, иные затраты, связанные с рисками для Поставщика. Цена является твердой и изменению не подлежит.
2.3. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.
2.3. Источник финансирования Контракта – собственные средства Покупателя.
2.4. Расчеты между Покупателем и Поставщиком производятся не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки Товара, подписания Покупателем оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представления Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной) накладной.
2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар на склад Покупателя по адресу: г. Калининград, наб. Петра Великого, 7.
3.2. Срок поставки: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня заключения Контракта.
3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара по адресу поставки (п.3.1.).
3.4. Покупатель проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.
3.5. При отсутствии у Покупателя претензий по количеству и качеству поставленного Товара, Покупатель в течение десяти (10) дней подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную. После чего, в течение пяти (5) дней, Продавец предоставляет счет для оплаты и счет-фактуру.
3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Покупатель составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения и направляет его Поставщику.
3.7. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение десяти (10) дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.6 Контракта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за свой счет.
3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
3.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Покупателем в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.
3.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом;
4.1.2.обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, обычно предъявляемым к данному виду товаров.
4.1.3.обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Покупателю уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Покупателя, указанному в настоящем Контракта, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Покупателю;
4.1.5.предоставлять Покупателю по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Покупателю достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Покупателя произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;
4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Покупателем Товара;
4.2.3. Поставщик вправе, с согласия Покупателя, привлекать к исполнению настоящего Контракта соисполнителей. При привлечении соисполнителей Поставщик обязан:
- предоставить Покупателю информацию обо всех договорах с соисполнителями в течение 2 дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между Заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки»;
- в течение 2 дней с момента заключения договоров с соисполнителями предоставить копии договоров (сканированные копии в формате «pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими исполнителями;
- предоставить Покупателю копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений соисполнителей (сканированные копии в формате «pdf»), до их привлечения к исполнению настоящего Контракта;
- в случае если привлекаемые соисполнители относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Поставщик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Покупателю декларацию о соответствии привлекаемого соисполнителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Ответственность за деятельность соисполнителей в полном объеме несет Поставщик.
4.3. Покупатель обязуется:
4.3.1. обеспечить приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;
4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Покупателем подтверждения о его вручении Поставщику;
4.4. Покупатель вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта;
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине Поставщика;
4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;
4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;
4.4.7. провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
V. Качество Товара и гарантийные обязательства
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2016 года выпуска и соответствует требованиям, установленным Контрактом.
На Товаре и на заводской упаковке не должно быть механических повреждений.
5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам.
5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
5.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара должен соответствовать сроку, установленному в документах завода-изготовителя.
Гарантия качества Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев и распространяется на все составляющие и комплектующие его части.
Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.
Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).
В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Покупателя.
5.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).
В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, указанного в пункте 5.4 Договора.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий Контракта Покупатель вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.
6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
6.4. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку по представленному обеспечению исполнения обязательств по настоящему Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных банковской гарантией либо путем удержания Покупателем начисленной неустойки с денежных средств, внесенных на счет Покупателя в качестве обеспечения своевременного исполнения обязательств. (п.9.1.)
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер неустойки составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С, где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ x ДП, где:
СЦБ - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
 , где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере _______, что составляет 10 % от цены Контракта.
6.6. В случае просрочки исполнения обязательств Покупателем, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.7. В случае ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа в размере ______, что составляет 2,5% от цены Контракта.
6.8. В случае непредставления информации, указанной в пункте 4.1.5 Контракта, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.11. Общий размер неустойки (штрафа, пени), начисляемой в соответствии с Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Покупатель имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Контракта и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика - обратиться в суд с соответствующим иском.
VII. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее трех дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
7.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
VIII. Рассмотрение и разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения претензии - 15 дней со дня направления претензии. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем, направленных: почтой заказными письмами с уведомлением по адресам местонахождения согласно сведениям из ЕГРЮЛ, либо по электронной почте по адресам: e-mail Поставщика_________________, e-mail Покупателя mail@kld.rosmorport.ru); телеграммами.
8.4. При невозможности урегулирования Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде Калининградской области.
Обеспечение исполнения Контракта
9.1. В качестве обеспечения своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщиком предоставлено Покупателю обеспечение в виде банковской гарантии или внесения на счет Заказчику денежных средств (Приложение №2) в размере 97 499 (девяносто семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 17 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта на срок 15 месяцев со дня подписания настоящего Контракта..
В зависимости от вида предоставляемого Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту:
- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Текст банковской гарантии подлежит предварительному согласованию с Заказчиком.
- возврат Поставщику денежных средств (в полном объеме/ в объеме, оставшемся после удержания начисленной неустойки), внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока действия Контракта.
9.2. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:
Наименование организации: ФГУП «Росморпорт»
Адрес 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7
ИНН/КПП 7702352454/770701001
Наименование банка: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), г. Москва
Расчетный счет 40502810938040000135
Корсчет 30101810400000000225
БИК банка 044525225
В платёжном поручении в графе «Наименование платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения обязательств по Контракту на поставку комплекта оборудования базовой станции ГНСС», № закупки.
9.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало действовать, представить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта на тех же условиях и в размере, указанном в п.9.1. настоящего Контракта.
9.4. В ходе исполнения Контракта Поставщиком вправе предоставить Покупателю обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
Срок действия и порядок расторжения Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
10.3.Покупатель вправе в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Контракта, в том числе в следующих случаях:
10.3.1.Нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на 20 (двадцать) календарных дней.
10.3.2.Поставка Товара с отступлением от Технического задания.
10.3.3.Введения арбитражным судом в отношении Поставщика процедуры банкротства, либо проведения его реорганизации или ликвидации.
10.4. Контракт считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
XI. Прочие положения
11.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
11.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без письменного согласия Покупателя, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
11.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
11.8.Ответственный за исполнение Контракта (от Покупателя): Заместитель главного инженера- начальник службы морского канала Лядвик Н.С. тел.: 8(40123) 62106, e-mail: NLyadvik@kld.rosmorport.ru
XII. Неотъемлемые части настоящего Контракта:
- Техническое задание на 2-х листах;
- Обеспечение исполнение контракта на 1 листе;
- Антикоррупционные условия на 2-х листах.
XIII. Адреса и банковские реквизиты Сторон
«Покупатель»
ФГУП «Росморпорт»
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19,стр.7
ИНН 7702352454 КПП 770701001
Северо-Западный бассейновый филиал
198035 г. Санкт-Петербург,
ул. Гапсальская, 8
ИНН/КПП 7702352454/780502001
Калининградское управление Северо-Западного бассейнового филиала
236006, г. Калининград,
наб. Петра Великого, 7
р/с 40502810420010000004
в Отделении № 8626 ПАО Сбербанк
г.Калининград
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634 в Отделении Калининград
Заместитель директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» - начальник Калининградского управления
_______________________А.Н.Мошков
|
|
«Поставщик»:
________________________
Адрес:__________________
Тел. ____________________
e-mail:___________________
ИНН/КПП _______________
ОГРН ___________________
ОКВЭД _________________
ОКПО __________________
Банковские реквизиты:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
____________/______________/
|
Приложение №1
к контракту № _____ от «___» ______________ 2017г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
- начальник Калининградского управления
__________________________А.Н. Мошков
«____»__________________ 2017 г.
|
