Статья 1 Общие сведения
|
Скачать 9.24 Mb.
|
|
8. Обеспечение исполнения обязательств по контракту 8.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Контракту на сумму 1 754 711 (Один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот одиннадцать) руб. 88 коп. 8.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 8.3. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту возвращается Подрядчику не позднее чем через 30 дней после даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 9. Изменение условий контракта 9.1. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью контракта 10. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого либо другого государства, существующие де юре или де факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер. 10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие. 10.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. 10.5. Если какое либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств. 10.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения. 10.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды. 11. Ответственность сторон 11.1. Стороны по контракту несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам. 11.2. Ни одна из сторон контракта не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами. 11.3. В случае просрочки или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по контракту, Подрядчик по решению суда уплачивает Заказчику пеню (штрафную неустойку) в размере 0,5% от суммы контракта. При этом пеня (штрафная неустойка) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему контракту. 11.4. Подрядчик освобождается от уплаты пени (штрафной неустойки), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 11.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по контракту, Заказчик по решению суда уплачивает Подрядчику пеню (штрафную неустойку) в размере 1/300 действующей на день уплаты пени (штрафной неустойки) ставки рефинансирования ЦБ РФ. При этом пеня (штрафная неустойка) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств по настоящему контракту, но не более 0,1 % от контрактной цены объекта. 11.6. Заказчик освобождается от уплаты пени (штрафной неустойки), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика, а также в случае несвоевременного финансирования Заказчика из бюджета РФ. 11.7. Размер неустойки не подлежит изменению в Арбитражном порядке. 11.8. Уплата неустойки не освобождает Стороны от контрактных обязательств. 11.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, применяются в соответствии с действующими на момент заключения настоящего контракта нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 11.10. Заказчик не отвечает за задержки платежей, возникающих по вине учреждений, осуществляющих выплаты и перевод средств Подрядчику. 12. Порядок урегулирования споров 12.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 12.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде, в соответствии с действующим законодательством РФ. 13. Расторжение контракта 13.1. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 13.2. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта. 13.3. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего государственного контракта. 13.4. Все материалы и выполненные работы на объекте считаются собственностью Заказчика, если контракт расторгнут по причине нарушения условий контракта Подрядчиком. 14. Прочие условия 14.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 14.3. Не допускается по настоящему контракту передача своих обязательств Подрядчиком третьей стороне, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 14.4. Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта и действует до исполнения всех обязательств Сторонами. 14.6 Настоящий Контракт подписан «__» _______ 2012 г. и составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, тексты имеют одинаковую юридическую силу, и содержат вместе с Приложениями _____ стр. Приложение № 1: Техническое задание. Приложение №2: Локальные сметы 15. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Приложение №1 к государственному контракту №___ от «___» ____________ 2012 г. Техническое задание на выполнение работ Ведомость объемов работ Спецификация основных строительных материалов, изделий и конструкций
|
Похожие:
 |
Статья 1 Общие сведения Форма 16 Образец Анкета участника размещения заказа в ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
 |
Инструкция Стать Общие положения статья Требования к участникам аукциона... Статья Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция поее |
|
Статья Общие сведения 4 Порядок аккредитации участников процедур закупки для участия в открытом редукционе в электронной форме 8 |
|
Пояснительная записка Общие сведения об учреждении Деятельность мбдоу... Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в доу. Комплектование групп, режим работы детского сада. Сведения... |
|
1. общие сведения об объекте общие сведения об организации, эксплуатирующей объект Иркутская область, Казачинско-Ленский район, поселок Магистральный, улица Российская, дом 4 |
|
Техническое задание 35 основные сведения о закупке 36 общие сведения... Положением о закупках ООО «нутэп», утвержденным решением внеочередного общего собрания участников ООО «нутэп» 19. 12. 2016г |
|
1. 1 Общие сведения о состоянии и развитии Читинской гма в 2014 году,... Общие сведения о гбоу впо «читинская государственная медицинская академия» министерства здравоохранения российской федерации 4 |
|
1. 1 Общие сведения о состоянии и развитии Читинской гма, место и... Общие сведения о гбоу впо «читинская государственная медицинская академия» министерства здравоохранения российской федерации 6 |
|
Статья Предмет аукциона 3 Статья Государственный Статья Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению... |
|
Статья Заказчик 3 Статья Участники процедуры закупки 3 Статья Вид и предмет аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки поставки товара 3 |
|
Статья Общие сведения Законодательное регулирование Настоящая документация... Организатор аукциона Администрация зато видяево, действующая от имени муниципального образования зато видяево, в собственности которого... |
|
Общие сведения раздел сведения о новизне Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования |
|
I. общие положения статья Термины и определения |
|
I. общие положения статья Термины и определения |
|
I. общие положения статья Термины и определения |
|
Статья 23. Гарантии качества по сданным работам Статья 24. Подготовка... Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по титулу: Программа повышения надёжности оборудования пс и вл филиала... |