ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
Изменение существенных условий договора возможно по решению Соисполнителя (Заказчика) при согласии сторон (двустороннее подписание дополнительного соглашения), в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Соисполнителя (Заказчика) по сравнению с условиями текущей редакции договора.
-
Соисполнитель (Заказчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.
Решение Соисполнителя (Заказчика) об одностороннем отказе от исполнения договора направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Соисполнителем (Заказчиком) подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Соисполнителем (Заказчиком) настоящих требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Соисполнителем (заказчиком) подтверждения о вручении Подрядчику, указанного уведомления.
Решение Соисполнителя (заказчика) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении Соисполнителем (Заказчиком) Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.
Соисполнитель (Заказчик) вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение установленного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
Соисполнитель (Заказчик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным для выполнения работ по договору требованиям, установленным п. 16.6 Договора.
-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором в срок, установленный Заявкой-нарядом, Соисполнитель (Заказчик) вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заявкой-нарядом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Соисполнителя (Заказчика) или Получателя.
В случае если Подрядчик не выполнил Работы в сроки, установленные нормативно-технической документацией и Заявкой-нарядом, (в случае, если не докажет отсутствие своей вины), он уплачивает Соисполнителю (Заказчику) штраф в размере 5 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый факт нарушения срока выполнения Работ. Для применения мер ответственности трудоемкость, установленная в минутах, подлежит переводу в часы с округлением в сторону увеличения.
В случае выполнения Работ, не соответствующих требованиям Договора к качеству, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ за каждый факт оказания Работ, не соответствующих требованиям Договора к качеству Работ.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Подрядчик (в случае, если не докажет своей вины) уплачивает штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости Работ по ремонту образца ВВСТ ОВН, который невозможно использовать вследствие неисполнения/ненадлежащего исполнения гарантийного обязательства, за каждый факт нарушения. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
Подрядчик возмещает Соисполнителю (Заказчику) ущерб, причиненный в ходе выполнения Работ по вине Подрядчика, связанный с повреждением (утратой) переданных Подрядчику образцов ВВСТ ОВН, иному имуществу Получателя (в том числе стационарной производственно-технической базы или подвижных средств технического обслуживания и ремонта) или третьих лиц, как движимому так и не движимому, а также жизни или здоровью третьих лиц.
-
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений или протоколов разногласий, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
-
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 12.2. и 12.3. Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.
-
НОМЕНКЛАТУРА ОБРАЗЦОВ ВВСТ ОВН И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
Номенклатура образцов ВВСТ ОВН и его составных частей определена в Приложении 3 к Договору. Работы выполняются в войсковых частях, дислоцирующихся ____________________________________________________________________.
13.2. Работы по ТО образцов ВВСТ ОВН Подрядчик выполняет на основании Заявки-наряда.
-
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года, а в части начатых, но не завершенных обязательств до их полного исполнения Сторонами.
Работы должны быть выполнены до 25 ноября 2014 года.
Документы на оплату выполненных Работ должны быть переданы Подрядчиком на условиях, установленных Договором, не позднее 30 ноября 2014 г. Заявки-наряды и Наряды на ремонт, полученные Подрядчиком на выполнение Работ до 25 ноября 2014 г. подлежат исполнению в полном объеме. При этом Подрядчик, выполняя требования настоящего Договора, предоставляет Соисполнителю (Заказчику) письменные гарантии (обязательства) сдаче Соисполнителю (Заказчику) этих Работ.
Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
-
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, смены руководителя, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
Внесение изменений, в условия Договора (в том числе в банковские реквизиты Подрядчика) осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора.
При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по Договору.
-
Работы, определенные условиями Договора могут выполняться Подрядчиками при условии наличия действующих разрешительных документов:
Лицензия на осуществления работ с использованием сведений составляющих государственную тайну;
Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу на осуществление ремонта вооружения и военной техники, с указанием ЕКПС на виды техники, внесенные в Договор;
Сертификат СМК, с указанием ЕКПС на виды техники, внесенные в Договор.
Все приложения указанные в Договоре являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Приложение 1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору» на 1 л.;
Приложение 2. «Ведомость материальных затрат (ПКИ)» на 1 л.
Приложение 3. «Номенклатура образцов ВВСТ ОВН и их составных частей» на 1 л.;
Приложение 4. «Акт технического состояния образца ВВСТ ОВН» на 3 л.;
Приложение 5. «Дефектовочная ведомость» на 1 л.
Приложение 6. «Доверенность» на 2 л.
Приложение 7. «Извещение» на 1 л.
Приложение 8. «Акт сверки расчётов» на 1 л.
Приложение 9. «Акт задержки начала выполнения работ по сервисному обслуживанию / ремонту» на 2 л.
Приложение 10. «Информационная система сервисного обслуживания (инструкция сотруднику предприятия по работе в ИССО)» на 37 л.
Приложение 11. «Извещение о предъявлении изделия» на 1 л.
Приложение 12. «Удостоверение»
Приложение 13. «Акт сдачи-приемки выполненных работ по государственному контракту от 01 марта 2012 г. № Р/3/6/36-12-ДГОЗ»
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СОИСПОЛНИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК):
ОАО «Воентелеком»
107014, г. Москва, ул. Большая Оленья, д.15А, стр.1
ИНН 7718766718 КПП 771801001
р/с 40702810700260000236
«ОАО «Банк ВТБ» г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
ОГРН 6137746259293
ОКПО 07627860
ОКАТО 45263591000
Тел. +7(495)609-50-05 факс +7(495)609-51-52
|
ПОДРЯДЧИК:
|
ПОДПИСИ СТОРОН:
ОТ СОИСПОЛНИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА):
Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию
ОАО "Воентелеком"
_______________/А.П. Сухотёплый /
м.п.
|
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
|
|
Приложение 1
к Договору ВТК-131/13-______ г.
ФОРМА
АКТ
сдачи-приемки выполненных Работ
по Договору № ________ от «____» _______________ 201_ г.
г. Москва «____»________20__ г.
Открытое акционерное общество «Воентелеком» , именуемое в дальнейшем «Соисполнитель (Заказчик)», в лице _______________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик в соответствии с условиями Договора ВТК-131/__-___ от ____________ 201_ г. выполнил, а Соисполнитель (Заказчик) принял нижеследующие Работы, в том числе:
№ п/п
|
Дата и номер Акта сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение 14 к Договору)
|
Номер заявки в ИССО
|
Получатель
(в/ч)
|
Стоимость запасных частей, приобретенных Подрядчиком самостоятельно, руб. с НДС
|
Трудоемкость выполненных Работ, н/ч
|
Цена нормо-часа (руб. с НДС/н-ч)
|
Стоимость Работ, руб. с НДС
|
Сумма, руб. с НДС
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
|
УСТАНОВЛЕНО:
Работы выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Стоимость Работ, цены на запасные части и комплектующие соответствуют условиям Договора № ______________ от «___» ________ 20__ г.
Всего выполнено работ: _______________ (прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС – 18%: _____________ (прописью) руб.___ коп.
Израсходовано запасных частей и комплектующих: _____________ (прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС – 18%: ____________ (прописью) руб. ___ коп.
Подлежит оплате: ________________ (прописью) руб. ___ коп., в том числе НДС – 18%: ________________ (прописью) руб. ___ коп.
Приложение:
- акт от «___» ________20__ г. на __ листах; Ведомость материальных затрат к акту № от «___» ________20__ г. на __ листах;
- акт от «___» ________20__ г. на __ листах и т.д.
-
-
от СОИСПОЛНИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)
____________________________
__________________
_________________/_____________/
(подпись) М.П.
«___» ________ 20__ г.
|
|
от ПОДРЯДЧИКА
____________________________
__________________
_________________/_____________/
(подпись) М.П.
«___» ________ 20__ г
|
КОНЕЦ ФОРМЫ
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ОТ СОИСПОЛНИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА):
Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию
ОАО "Воентелеком"
_______________/А.П.Сухотёплый /
м.п.
|
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к Договору ВТК-131/13-__________
ФОРМА
Ведомость материальных затрат (ПКИ)
|
к Акту сдачи-приемки выполненных Работ по Договору
|
на образце ______________________, зав. номер ________________
|
от «___» ________ 20__г.
|
№ п/п
|
Каталожный номер (обозначение документа на поставку)
|
Наименование (условное обозначение изделия)
|
Единица измерения
|
Количество
|
Цена руб./ед.изм. (без НДС)
|
Ставка НДС (%)
|
Стоимость руб.
(с НДС)
|
Завод-изготовитель / официальный дилер
|
Документ, подтверждающий цену завода-изготовителя / официального дилера
|
№, дата, наименование документа, подтверждающего приобретение ТМЦ
|
1
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОИСПОЛНИТЕЛЬ (ЗАКАЗЧИК):
_____________/_________________/
М.П.
|
ВП ПРИ ПОДРЯДЧИКЕ:
___________/____________/
М.П.
|
ПОДРЯДЧИК:
___________/____________/
М.П.
|
КОНЕЦ ФОРМЫ
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ОТ СОИСПОЛНИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА):
Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию
ОАО "Воентелеком"
_______________/А.П.Сухотёплый /
м.п.
|
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
|
|
|
|
Приложение 3
к Договору ВТК-131/13-____________.
Номенклатура
образцов ВВСТ ОВН и их составных частей
Образцы ВВСТ ОВН
|
Базовые шасси из под техники связи
|
Наименование и номер технической документации
|
Виды работ
|
Регламент технического
обслуживания
|
Инструкция по технической
эксплуатации
|
УАЗ-3151, 3741, 2966
|
|
Инструкция по эксплуатации
|
ТО-1,2, РТО, СО
|
|
-
|
Инструкция по эксплуатации
|
|
|
-
|
Инструкция по эксплуатации
|
|
|
-
|
Инструкция по эксплуатации
|
|
|
-
|
Инструкция по эксплуатации
|
|
|
-
|
Инструкция по эксплуатации
|
|
Руководитель Центра обслуживания
техники связи ____________/В.В. Тритяк/
от СОИСПОЛНИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА)
_______________________________
(подпись) М.П.
«___» ________ 20__ г.
|
от ПОДРЯДЧИКА
______________________________
(подпись) М.П.
«___» ________ 20__ г.
|
ОТ СОИСПОЛНИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА):
Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию
ОАО "Воентелеком"
_______________/А.П. Сухотёплый /
м.п.
|
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
|
|
|
Приложение 4
к Договору ВТК-131/13-______________
ФОРМА
Акт № _____
технического состояния образца ВВСТ ОВН
________________________
наименование ВВТ
Основание
(цель) операции
|
Код
операции
|
Дата
операции
|
Служба
(отдел склада)
|
Воинская часть
(подразделение, склад)
|
Исполнение
|
045
|
004
|
034
|
|
|
207
|
|
|
|
|
|
|
При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:
СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
№
по пор.
|
Наименование вооружения, техники (индекс, № чертежа)
|
Код номенклатуры
|
Единица
измерения
|
Количество
|
Категория
|
Первоначальная стоимость
|
Заводской №
|
Завод-
изготовитель
|
№
паспорта (формуляра)
|
по
документам
|
фактически
|
РУБ
|
КОП
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
075
|
076
|
097
|
079
|
083
|
171
|
007
|
180
|
012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
по пор.
|
Наименование вооружения, техники (индекс, N чертежа)
|
Код номенклатуры
|
Единица измерения
|
Количество
|
Категория
|
Первоначальная стоимость
|
Заводской №
|
Завод-
изготовитель
|
№
паспорта (формуляра)
|
по
документам
|
фактически
|
РУБ
|
КОП
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
075
|
076
|
097
|
079
|
083
|
171
|
007
|
180
|
012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
1. Введено в эксплуатацию (дата)
|
|
2. Находится в эксплуатации (лет, месяцев)
|
|
3. Имеет наработку с начала эксплуатации (циклов, ч, км пробега)
|
|
4. Установлены:
ресурс (циклов, ч, км пробега)
|
|
срок эксплуатации (лет, месяцев)
|
|
гарантийная наработка (циклов, ч, км пробега)
|
|
гарантийный срок (лет, месяцев)
|
|
5. Произведён ремонт (какой, дата)
|
|
6. Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)
|
|
7. Наработка после последнего ремонта (циклов, ч, км пробега)
|
|
8. Имеет недоработку (переработку):
по назначенному ресурсу (циклов, ч, км пробега)
|
|
по сроку эксплуатации (лет, месяцев)
|
|
по гарантийной наработке (циклов, ч, км пробега)
|
|
по сроку годности (лет, месяцев)
|
|
III. КОМПЛЕКТНОСТЬ
IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ
Председатель комиссии
(должность, воинское звание, подпись, фамилия)
Члены комиссии:
(должность, воинское звание, подпись, фамилия)
(должность, воинское звание, подпись, фамилия)
Акт составлен в экз.
экз. № 1 –
экз. № 2 –
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ
М.П.
(должность, воинское звание, подпись, фамилия)
“ “ _______________ 20 __ г.
Сдал (Получатель)
(должность, воинское звание, подпись, фамилия)
Принял (Соисполнитель (Заказчик))
(должность, подпись, фамилия)
“ “ _______________ 20 __ г. в ____
(дата и время передачи образца ВВСТ ОВН Соисполнителю (Заказчику))
КОНЕЦ ФОРМЫ
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ОТ СОИСПОЛНИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА):
Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию
ОАО "Воентелеком"
_______________/А.П. Сухотёплый /
м.п.
|
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
|
|
|
|
|
Приложение 5
к Договору ВТК-131/13-_________________
ФОРМА
Дефектовочная ведомость
на объект (агрегат) марки № .
подвергнут сервисному обслуживанию в соответствии с Государственным контрактом № Р\3\6\36-12-ДГОЗ от 01 марта 2012 г., Контрактом № 06/03/12-12 от 12 марта 2012 г., Договором
наименования, номера, даты документов
составлена « __» ____________ 201__ г.
№ п/п
|
Наименование
агрегатов и узлов
|
№ детали (агрегата, узла)
|
Находится в эксплуатации (лет)
|
Наработка
|
Выявленные дефекты
|
Решение
по устранению дефекта 1
|
км
|
м/ч, циклов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ
|
|
|
|
ВП МО РФ
|
М.П.
|
|
|
|
М.П.
|
(подпись)
|
|
|
|
(подпись)
|
«____» ______________ 201_ г
|
|
|
|
«____» ______________ 201_ г
|
1В графе «Решение по устранению дефекта» указываются работы, которые необходимо выполнить для устранения выявленного дефекта (заменить, произвести ремонт, выполнить регулировочные работы и т.д.) или о возврате образца ВВСТ ОВН Исполнителю (в случае необходимости выполнения на образце ВВСТ ОВН работ, не предусмотренных государственным контрактом).
КОНЕЦ ФОРМЫ
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
ОТ СОИСПОЛНИТЕЛЯ (ЗАКАЗЧИКА):
Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию
ОАО "Воентелеком"
_______________/А.П. Сухотёплый /
м.п.
|
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
|
|
|
|
|
Приложение 6
к Договору ВТК-131/13-________________
ФОРМА
|
