Администрации Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района

Скачать 139.95 Kb.

Название	Администрации Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района

___________________ С.К. Кожемяков

Извещение

о проведении запроса котировок по определению организации для заключения муниципального контракта на выполнения работ по инженерно-геодезическим изысканиям в виде топографической съемки местности под распределительные газопроводы в п. Самофаловка Городищенского муниципального района Волгоградской области (для субъектов малого предпринимательства)

09.04.2010

Уполномоченный орган: Комитет экономики администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Адрес: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д.1, телефон для справок (84468) 3-41-48.

Заказчик: администрация Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Адрес: 403016, Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка, ул. Советская, д.22, телефон для справок (84468) 4-24-35.

Источник финансирования – бюджет Самофаловского сельского поселения.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

выполнения работ по топографической съемки М 1:500 на площади 12 Га (2400м х 50м) для прокладки распределительных газопроводов, от точки врезки по ул. Железнодорожная, Лесная, Магистральная, Промышленная, установки ГРПШ и газификации домовладений с последующей регистрацией в соответствии с требованиями законодательства для нужд администрации Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области;
Нормативная, правовая и методическая база для выполнения работ: СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства», «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» изд.1982г. «Условные знаки для топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»;
Требования к результатам работ: графические материалы – съемка территории М1:500; электронная версия работы – растры в формате tif , М 1:500; материалы представляются на бумажном носителе и на CD-R.

_{Место выполнения работ: Волгоградская область, Городищенский район. п. Самофаловка}

_{Срок выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) дней с момента заключения муниципального контракта.}

_{Максимальная цена контракта – с учетом всех затрат, в том числе: транспортные расходы, уплата налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.}

_{Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: Котировочные заявки принимаются в письменном виде (оригинал) по адресу уполномоченного органа (каб.112) с 08:00 часов 12 апреля 2010г. до 12.00 часов 16 апреля 2010г. Котировочные заявки рассматриваются комиссией 19 апреля 2010 г. в 10:30часов. Форма котировочной заявки прилагается.}

_{Срок и условия оплаты заказа: оплата осуществляется в безналичной форме, по факту выполнения работ после подписания акта выполненных работ по мере поступления средств.}

_{Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.}

_{Форма котировочной заявки Приложение 1}

В уполномоченный орган

_{дата «___» ________2010 г.}

_{Котировочная заявка}

_{на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям в виде топографической съемки местности под распределительные газопроводы в п. Самофаловка Городищенского муниципального района Волгоградской области}
_{От: _________________________________________________________________________в лице___________}

_{(полное наименование юридического лица / ФИО физического лица)}

_{____________________________________________________________________________________________}
_{Адрес:_______________________________________________________________________________________}

_{(место нахождения юр.лица / место жительства физ.лица)}

_{___________________________________________________________________________________________}
_{Телефон / факс _______________________________________________________________________________}
_{ИНН/КПП ___________________________________________________________________________________}
_{Банковские реквизиты:}

_{ИНН/КПП}
_ОГРН
_Р/С
_Кор/с
_{Наименование банка}
_БИК

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по топографической съемке местности под распределительные газопроводы в п. Самофаловка Городищенского муниципального района Волгоградской области _______________________________________________________________________________________________

_{(наименование участника размещения заказа)}

_{сообщаем, что наша организация является субъектом малого предпринимательства и согласно принять участие в размещении данного муниципального заказа и предлагает выполнить обозначенные в извещении о проведении запроса котировок работы в полном объеме на общую сумму: ________________________________________________________________________________________}

_{_______________________________________________________________________________________________}

_{(указать сумму цифрами и прописью, указать размер и ставку НДС.)}

_{и на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.}

_{В цену контракта включены все расходы, в т.ч. транспортные расходы, затраты на уплата налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей.}

_{Также сообщаем, что наша организация соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса котировок (наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ согласно предмета муниципального контракта, которые оказывают влияние не безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ).}

_{___________________________ _________________ ____________________}

_{(должность) (подпись) (Ф.И.О.)}

_М.П.
_ПРОЕКТ

_{МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______}

на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям в виде топографической съемки местности под распределительные газопроводы в п. Самофаловка Городищенского муниципального района Волгоградской области
_{Городищенский район «____» ____________ 2010 г.}

_______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и администрация Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Кожемякова С.К., действующей на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по топографической съемке местности под распределительные газопроводы в п. Самофаловка Городищенского муниципального района Волгоградской области (протокол ___________ № _____ от «____» ____________ 2009г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
_{1. Предмет муниципального контракта}

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в обусловленный настоящим муниципальным контрактом срок работы по инженерно-геодезическим изысканиям в виде топографической съемки М 1:500 на площади 12 Га (2400м х 50м) для прокладки распределительных газопроводов, от точки врезки по ул. Железнодорожная, Лесная, Магистральная, Промышленная, установки ГРПШ и газификации домовладений с последующей регистрацией в соответствии с требованиями действующего законодательства (далее по тексту Работы) для нужд администрации Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс Работ, по цене указанной им в котировочной заявке, в соответствии с условиями настоящего Контракта

_{1.3. Настоящий муниципальный контракт заключен от имени администрации Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.}
_{2. Стоимость контракта и порядок расчетов}

_{2.1. Общая цена Контракта составляет _________________ рублей (_______________), в том числе НДС ____% в сумме ______________ рублей (________________________).}

_{2.2. Цена Работ включает в себя все затраты, необходимые для выполнения работ, в том числе: затраты на транспортные расходы, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. Цена фиксирована на протяжении всего срока действия Контракта, корректировка цен не допускается.}

_{2.4. Расчеты за выполненные Работы производятся Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ установленной формы (Ф-2,Ф-3), подписываемыми обеими Сторонами.}

_{В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик в течении 10 дней со дня получения указанного акта обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.}

_{2.5. Оплата выполненных Работ до их принятия комиссией считается предоплатой и учитывается при окончательном расчете за выполненные Работы.}

_{2.6. Окончательный расчет по контракту производится Заказчиком после полного окончания Работ на основании подписанных актов выполненных работ по мере поступления средств.}
_{3. Сроки и место выполнения Работ.}

_{3.1. Календарные сроки выполнения Работ определены сторонами:}

_{Начало работ: «_______» ______________ 20___ года.}

_{Окончание работ: «_______» ______________ 20___ года.}

_{3.2. Место выполнения Работ: Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка.}

_{4 . Обязанности Подрядчика.}

_{4.1. Подрядчик обязуется:}

_{4.1.1. Выполнить Работы качественно в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениях к нему.}

_{4.1.2. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ.}

_{4.1.3. Во время производства Работ обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности в период выполнения Работ.}

_{4.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:}

_{- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;}

_{- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.}

_{4.1.5. Известить Заказчика о готовности скрытых Работ за 48 (сорок восемь) часов до начала приемки соответствующих Работ.}

_{4.1.6. Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет.}

_{4.1.7. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.}

_{4.1.8. Вывезти в течение 3-х дней со дня утверждения Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией (Заказчиком) принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество, а также строительный мусор.}

_{4.1.9. При готовности Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней известить об этом Заказчика.}

_{4.1.10. Предоставить Заказчику акт выполненных Работ (по форме Ф-2,Ф-3), счет и справку о стоимости Работ (по форме КС-3).}

4.1.11. предоставить результаты работ в виде: графические материалы – съемка территории М1:500; электронная версия работы – растры в формате tif , М 1:500; материалы представляются на бумажном носителе и на CD-R.

_{4.1.12 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.}
_{5. Обязательства Заказчика}

_{5.1. Заказчик обязуется:}

_{5.1.1. Осуществлять контроль за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с условиями настоящего Контракта.}

_{5.1.2. По письменному сообщению Подрядчика о выполнении работ на Объекте к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку выполненных работ в соответствии с установленным порядком.}

_{5.1.3 В пятидневный срок рассмотреть и подписать акт выполненных Работ и справку о стоимости выполненных Работ, передаваемые Подрядчиком, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.}

_{5.1.4. В случае отказа Подрядчика подписать двухсторонний акт или уклонения от его подписания, составить акт в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных Работ и исправления некачественно выполненных Подрядчиком Работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.}

_{5.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.}
_{6. Приемка по качеству и количеству}

_{6.1. Качество выполняемых Работ, а также материалов и конструкций, используемых при выполнении Работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, принятым в Российской Федерации.}

_{6.2. Объем выполняемых Работ должен соответствовать объему, указанному в локальном сметном расчете.}

_{6.3. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актами выполненных работ установленной формы, подписываемыми обеими Сторонами.}

_{6.4. Приемка осуществляется по акту комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе: представителя Заказчика, представителя Подрядчика.}

_{6.5. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.}

_{6.6 Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.}

_{7. Ответственность сторон}

_{7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.}

_{7.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки равен одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центробанка России. Каждая из Сторон освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.}
_{8. Форс-мажорные обстоятельства}

_{8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких форс-мажорных обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.}

_{8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока действия Контракта, то этот срок продлевается на время указанных обстоятельств.}

_{8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом. Не уведомление или несвоевременное уведомление не освобождает виновную Сторону от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.}
_{9. Порядок разрешения споров}

9.1. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются посредством претензионного порядка.

9.2 Сторона получившая претензию, должна в течении 15 дней со дня ее вручения рассмотреть ее и дать на нее ответ.

9.3. Не урегулированные споры Сторон контракта рассматриваются в судебном порядке в Арбитражном суде Волгоградской области.
10. Срок действия контракта.

_{10.1. Срок действия контракта с «____» ________ 2010г. по «____» ____________ 2010года.}

_{10.2. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом и гражданским законодательством.}
_{11. Заключительные положения}

_{11.1. Действие настоящего Контракта может быть прекращено досрочно в случае полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.}

_{11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.}

_{11.3. Стороны обязуются в течение 5(пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.}

_{11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.}

_{11.4. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.}

11.5 К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

календарный план выполнения работ (приложение №___);

протокол соглашения о договорной цене на выполнение работ (приложение №_);

техническое задание (приложение №__);

смета на выполнение работ (приложение №__).
_{12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:}

_{«Заказчик»} _{Администрация Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области}	_{«Подрядчик»}
_Адрес: _{403016, Волгоградская область, Городищенский район, п. Самофаловка, ул. Советская, д.22, телефон (84468) 4-24-35}	_Адрес:
_{Банковские реквизиты:}	_{Банковские реквизиты:}
_{Глава администрации Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области} _{_____________ С.К. Кожемяков}	_{_____________ ____________ (____________)}
_М.П.	_М.П.

	«сарстройниипроект» Проект Заказчик: Администрация Городищенского Городищенского муниципального района Волгоградской области разработаны ООО «сарстройниипроект» в соответствии с муниципальным контрактом...		Информационное сообщение Комиссия по подготовке и проведению публичных... Постановлением администрации Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области от 21 марта...
	Инструкция по делопроизводству в администрации сельского поселения... Хабаровского края», в целях совершенствования документационного обеспечения управления и повышения его эффективности в администрации...		Городищенского муниципального района волгоградской области Городищенского муниципального района на годовой отчет об исполнении бюджета Городищенского муниципального района за 2017 г подготовлено...
	Администрации устьевого сельского поселения соболевского муниципального района камчатского края Страции Устьевого сельского поселения Соболевского муниципального района Камчатского края обеспечить реализацию учетной политики...		Положение об учетной политике администрации Рябининского сельского... Рябининского сельского поселения, далее Учреждение, утверждено в соответствии с решением Совета депутатов Рябининского сельского...
	О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального... Осаго для нужд администрации сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района		Проведения плановой проверки в отношении администрации сельского... Долгоруковского муниципального района, проведена плановая проверка в отношении администрации сельского поселения Жерновский сельсовет...
	Должностная инструкция муниципального служащего главного специалиста... Должность главного специалиста администрации сельского поселения Шапша введена с целью исполнения полномочий по организации и непосредственному...		Постановление администрации лубянского сельского поселения муниципального... Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-фз «О гражданской обороне», в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения...
	Должностная инструкция управляющего делами Администрации Парбигского сельского поселения В целях установления правил организации деятельности Администрации Парбигского сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципального...		Администрации русскохаланского сельского поселения муниципального... Об утверждении Положения о порядке оповещения и информирования населения Русскохаланского сельского поселения Чернянского района...
	Нижнемамонского 1-го сельского поселения верхнемамонского муниципального района Доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Нижнемамонского 1-го сельского поселения от 13....		Самарской области «Об отчете главы сельского поселения Рамено муниципального района Сызранский о работе администрации сельского поселения Рамено за...
	Аркинского сельского поселения Асности, в целях улучшения организации тушения пожаров и реализации первичных мер пожарной безопасности, состояния противопожарного...		Проверки финансово-хозяйственной деятельности администрации Ветютневского... Фроловского муниципального района Мордовцевой И. В. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности администрации Ветютневского...

Администрации Самофаловского сельского поселения Городищенского муниципального района

Похожие: