Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на право заключения договора на поставку запчастей на автогрейдер дз-98
|
Скачать 144.48 Kb.
|
|
Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на право заключения договора на поставку запчастей на автогрейдер ДЗ-98. Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4», расположенное по адресу: 630088, г. Новосибирск, Северный проезд, 10А, адрес электронной почты: D4plan@rambler.ru; телефон: 353-51-81, 353-48-39, извещает о проведении запроса котировок на право заключения договора на поставку запчастей на автогрейдер ДЗ-98. Запрос котировок производится для нужд: Муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4». Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска 2011 г. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена по форме, прилагаемой к настоящему извещению (приложение 1) Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:
*- на основании каталога запчастей и инструкции по эксплуатации на автогрейдер ДЗ-98. Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации). Требования к гарантийному сроку: Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям нормативных документов, ГОСТов, ТУ завода-изготовителя, иметь гарантию качества не менее срока, установленного заводом-изготовителем Место поставки товаров: Поставка осуществляется в месте нахождения Поставщика в городе Новосибирске. Срок поставки товаров: с даты подписания договора по мере возникновения потребности (по заявке Заказчика) отдельными партиями в течение двух рабочих дней по каждой заявке. Максимальная цена договора: 264 400,0 рублей (Двести шестьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек). Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, другие обязательные платежи и прочие накладные расходы. Предлагаемая участником цена договора указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. Источником информации о цене поставляемого товара в соответствии со ст. 19.1 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ, является проведенный Заказчиком среди поставщиков анализ цен на указанный товар. Начальная (максимальная) цена договора, установлена исходя из минимальной цены на товар (на основании данных коммерческих предложений ООО «РМЗ», ООО ТД «СпецДорТехника»). Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Северный проезд, 10А с момента размещения извещения о запросе котировок на официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) и официальном сайте мэрии города Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) до 17 час 00 мин «12» июля 2011г. (время Новосибирское). Заявки подаются в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с Законом от 10.01.2002г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Срок и условия оплаты: оплата производится в безналичной форме до 31.12.2011 г., за фактически поставленный товар, согласно счету-фактуре, товарной накладной, подписанной Заказчиком и Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора: не раньше, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru) и официальном сайте мэрии города Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее двенадцати дней со дня подписания указанного протокола. Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: экономист по договорной и претензионной работе МБУ «ДЭУ № 4» Шаламова Татьяна Александровна, тел.353-48-39. Требования к участникам проведения запроса котировок: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. Согласовано: Директор МБУ «ДЭУ № 4» Н. К. Хабиров Главный бухгалтер МБУ «ДЭУ № 4» М. Н. Коробейникова Юрисконсульт МБУ «ДЭУ № 4» М. А. Пилипенко Приложение №1 Котировочная заявка на участие в размещении муниципального заказа на поставку запчастей на автогрейдер ДЗ-98.
____________________________ ___________________ ____________________ должность подпись Ф.И.О. « » _________________ 2011 г М. П. Приложение 2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА №________ «___» _____________ 2011 г. г. Новосибирск Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4» (МБУ «ДЭУ № 4»), в лице директора Хабирова Наиля Каримовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _____________________________________________ в лице ___________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, при совместном упоминании именуемые Стороны, согласно решению комиссии (протокол ________________ от «___» _____________ 20__ года № ___), заключили настоящий договор на следующих условиях: 1. Предмет договора 1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется по заявкам Заказчика поставить запчасти на автогрейдер ДЗ-98 (далее именуемые Товар), а Заказчик обязуется принимать, проверять по количеству и оплачивать в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. 1.2. Количество Товара и его цена указаны в Спецификации (приложение 1 к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. 1.3. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям настоящего договора, нормативных документов, ГОСТов, ТУ завода-изготовителя, иметь гарантию качества не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат качества и т.п.). Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются. 1.4. Дополнительно качественные характеристики Товара, а также условия поставки определяются в соответствии с извещением о запросе котировок от « » 2011 года. 2. Обязанности сторон 2.1. Обязанности Заказчика: 2.1.1. Принять Товар. 2.1.2. Оплатить поставленный Товар Поставщику, в соответствии с условиями, указанными в п.4.1. настоящего договора. 2.2. Обязанности Поставщика: 2.2.1. Поставить Товар надлежащего качества, соответствующий качественным характеристикам, указанным в извещении о запросе котировок и в тексте настоящего договора. 2.2.2. Поставить Товар в срок, указанный в п. 6.1. настоящего договора. 3. Цена договора. 3.1. Цена поставляемого по настоящему договора определена решением комиссии от _______ г. и включает в себя: стоимость товара, НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, другие обязательные платежи и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия договора. 3.2. Цена договора составляет _______ рублей ___ копеек (________), в том числе НДС ___ рублей __ копеек (_________________). 4. Формы, сроки и порядок оплаты 4.1. Оплата производится в безналичной форме до 31.12.2011 г., за фактически поставленный Товар, согласно счету-фактуре, товарной накладной, подписанной Заказчиком и Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 5. Источник финансирования 5.1. Источником финансирования исполнения договора является бюджет города Новосибирска 2011г. 6. Срок и место поставки 6.1. Поставка товара осуществляется с даты подписания договора по мере возникновения потребности (по заявке Заказчика) отдельными партиями в течение двух рабочих дней по каждой заявке. 6.2. Поставка осуществляется в месте нахождения Поставщика в городе Новосибирске. 7. Ответственность сторон 7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств. 7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства до момента его фактического исполнения. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы. 8. Приемка товара 8.1. Приемка поставленного по настоящему договору Товара, осуществляется после выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 2.2. договора. 8.2. Приёмка Товара осуществляется на основании счетов-фактур, товарных накладных подписанных Заказчиком и Поставщиком. 9. Форс-мажор 9.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия. 9.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 9.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы. 9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему договору, длящееся более шестидесяти календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие договора. 10. Изменение и расторжение договора 10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме единого документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон. 10.2. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 11. Прочие условия 11.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для Департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска. 11.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 11.3. Ни одна из Сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу или переуступить право требования исполнения обязательств и/или право требования долга, вытекающих из настоящего договора, третьему лицу. 12. Срок действия 12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2011 года. 13. Разрешение споров. Арбитраж 13.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями, а также в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна направить другой Стороне письменный ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения претензии. 13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров или в претензионном порядке, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 13.3. Настоящий договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: 1. Спецификация (Приложение 1). Место нахождения и платежные реквизиты сторон: Заказчик: Поставщик:
Заместитель. мэра г. Новосибирска - начальник департамента ТиДБК _________________ Н. В. Диденко Начальник ДФиНП мэрии города Новосибирска _________________ Б. В. Буреев Консультант – юрист ОКО ДТиДБК _________________ Е. Е. Строканева Юрисконсульт МБУ «ДЭУ № 4» _________________ М. А. Пилипенко Приложение № 1 к договору №__________ Спецификация на товар, подлежащий к поставке
Заказчик: Поставщик: ___________________ Н. К. Хабиров ___________________________ __________________ М.П. М.П. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения запроса... |
|
Извещение о размещении заказа № кт-02-2013/23 на право заключения... Свердловская область, 620142, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 38, e-mail |
|
Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок... Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на поставку и монтаж оборудования для конференц-зала |
 |
Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок... Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на поставку и монтаж оборудования для конференц-зала |
|
Извещение о размещении заказа для нужд мбуз «дгсп» путем проведения... Новосибирска «Детская городская стоматологическая поликлиника» извещает о проведении запроса котировок на поставку химических веществ.... |
|
Извещение о проведении запроса котировок Довиденко В. П., телефон: 8 (341 41) 3-49-09), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок на право заключить гражданско-правовой... |
|
Извещение о проведении запроса котировок Довиденко Валентина Петровна, телефон: 8 (341 41) 3-49-09), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок на право... |
|
Извещение о проведении запроса котировок Саярович, телефон: 8 (341 41) 2-55-28, e-mail: oi@glazov-gov ru), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов... |
|
Извещение о проведении запроса котировок УР, г. Глазов, ул. Куйбышева, 77, строение 1, телефон: 8 (341 41) 5-15-16, телефон/факс: 8 (341 41) 5-25-65, 5-15-16, e-mail:, принято... |
|
Извещение о проведении запроса котировок Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 3-68-50 (контактное лицо – Чиркова И. Ю., телефон: 8 (341 41) 3-68-18, e-mail: aptgb1), принято решение... |
|
Извещение о проведении запроса котировок УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, телефон: 8 (341 41) 2-18-50 (контактное лицо: Хальфеев Рустам Саярович, телефон: 8 (341 41) 2-55-28,... |
|
Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок... |
|
Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения запроса... Муниципального учреждения здравоохранения Консультативно-диагностическая поликлиника №27 |
|
Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения запроса... Муниципального учреждения здравоохранения Консультативно-диагностическая поликлиника №27 |
|
Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения запроса... Муниципального учреждения здравоохранения Консультативно-диагностическая поликлиника №27 |
|
Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения запроса... Муниципального учреждения здравоохранения Консультативно-диагностическая поликлиника №27 |