Статья 20. Ответственность Сторон и санкции
За нарушение сроков выполнения Работ (п. 5.2.) Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
В случае просрочки оплаты выполненных Работ по заказ-наряду Заказчик уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо Субподрядчика правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии, инцидента или несчастного случая на опасном производственном объекте, ограничить доступ виновному лицу на объект до устранения вышеуказанных нарушений. Данные ограничения не могут являться основанием для невыполнения условий п. 2.1 Договора. Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Подрядчика об ограничении доступа на объект виновного лица.
В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления оригиналов надлежаще оформленных (подписанных) актов сдачи-приемки работ, указанного в п. 16.2 настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, в отношении которых своевременно не представлены Акты сдачи-приемки работ, за каждый день просрочки их предоставления.
В случае нарушения Подрядчиком сроков уведомления Заказчика о переуступке прав требования по Договору в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг), указанных в п. 4.3 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы переуступки за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования.
Статья 21. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 21.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 21.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов исполнения Договора.
Статья 22. Урегулирование споров. Арбитраж
Все споры, разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров и (или) в претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.
Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из настоящего Договора, данный спор, при невозможности разрешить его в порядке досудебного урегулирования, передается на окончательное рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.
|
