Конкурсная документация

Скачать 0.67 Mb.

Название	Конкурсная документация
страница	4/4
Тип	Конкурс

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Конкурс

1 2 3 4

к конкурсной документации

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку товаров для муниципальных нужд
г. Красноярск «___»_________ 2008 г.
Главное управление здравоохранения администрации города Красноярска, действующее от имени муниципального образования «город Красноярск», в соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 07.12.2005 №617 и Положением, в лице начальника Шевченко Виктора Васильевича, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и победитель открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и монтажом диагностического оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения города Красноярска, заявке которого присвоен первый номер, ______________, в лице _____________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем "Поставщик" с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1. "Поставщик" принимает на себя обязательства поставить диагностическое оборудование (далее – товар) и осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию в обусловленный срок, а "Заказчик" принять и оплатить товар по условиям настоящего контракта в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в спецификации (приложение 1), которая является неотъемлемой частью контракта.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и дополнительно согласованным Сторонами характеристикам, указанным в спецификации.

1.3. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя; упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.
2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена единицы товара установлена на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от " __ " __________ 2008 г.

Общая цена контракта составляет _______ рублей, в т.ч. НДС (НДС не облагается).

2.2. В цену товара входит стоимость товаров расходы по доставке, монтажу, вводу в эксплуатацию, консультированию персонала Заказчика по работе с оборудованием, страхованию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Оплата осуществляется в соответствии с условиями конкурсной документации: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств заказчиком на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

2.5. Поставщик обязан заключить договор страхования ответственности по контракту, либо представить безотзывную банковскую гарантию, либо передать в залог денежные средства на основании заключенного договора залога, в размере обеспечения исполнения контракта, что составляет 2 250 000,00 рублей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента признания его победителем в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.
3. Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию

3.1. Срок поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию товара по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от "___" __________ 2008 г.: в течение ___ дней с момента заключения муниципального контракта.
4. Обязанности Сторон

4.1. "Поставщик" обязан:

- осуществить поставку товара надлежащего качества, в количестве и по ценам, предусмотренным спецификацией, по адресам:

- позиции 1-10 – г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12, МУЗ «Городская клиническая больница №20 им. И.С. Берзона»;

- позиции 11-17 – г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 4, строение 7, МУЗ «Городская поликлиника №1».

- осуществить контроль за доставкой товара;

- вместе с поставляемым оборудованием представить:

1. Регистрационное удостоверение на оборудование (копия);

2. Сертификат соответствия на оборудование (копия);

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение (копия);

4. Технический паспорт на оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики оборудования (оригинал) с указанием серийного номера на оборудование на русском языке;

5. Гарантийный талон на оборудование, а также другие документы при необходимости, в которых определены все условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание продукции (оригинал заполненного гарантийного талона на каждую единицу оборудования);

6. Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке;

- произвести монтаж поставляемого оборудования;

- произвести работы по вводу в эксплуатацию;

- проконсультировать персонал заказчика по работе с оборудованием;

- обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание в течение _________;

- срок гарантийного обслуживания увеличивается на период простоя оборудования в связи с ремонтом. Ремонт осуществляется сервисными инженерами производителя;

- направить Заказчику счет-фактуру на отгруженный товар, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Заказчик обязуется:

- произвести оплату поставляемого товара и осуществить приемку по количеству и качеству в соответствии с обычаями делового оборота.
5.Требования к приемке и качеству товара

5.1. По факту поставки оформляется акт приема-сдачи товара, с приложением к нему необходимых документов, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

5.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара.

5.3. По окончании пуско-наладочных работ сторонами оформляется акт ввода в эксплуатацию оборудования, который является основанием для оплаты поставленного оборудования.

5.4. В случае обнаружения недостатка товара либо товара несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика предоставления следующего объема гарантий качества:

- _______________________________________________________________.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Поставщик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта в полной сумме сверх неустойки.

6.3. За просрочку исполнения обязательств по контракту Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

6.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате поставленного товара Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 15 дней.

8. Порядок расторжения контракта

8.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при получении товара ненадлежащего качества;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара;

- при отсутствии потребности в поставляемом товаре.

8.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный «Поставщиком»;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Поставщика» счета подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента подписания счета оплатить фактически поставленный «Поставщиком» товар.
9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.

9.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям настоящего контракта.
10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Приложение 1

к муниципальному контракту

от ______________ № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку с доставкой и монтажом диагностического оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения города Красноярска

№ п/п	Наименование, технические характеристики	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма всего без НДС, руб.	Сумма НДС, руб.	Сумма итого с НДС, руб.
1	Гастрофиброскоп	6
2	Гастрофиброскоп	1
3	Колонофиброскоп	1
4	Доуденофиброскоп	1
5	Бронхофиброскоп	1
6	Щипцы	4
7	Щипцы	2
8	Щипцы	3
9	Щипцы	3
10	Системный видеоцентр	1
11	ЖК монитор	1
12	Источник света	1
13	Гастровидеоскоп	1
14	Колоновидеоскоп	1
15	Передвижная рабочая станция	1
16	Эндоскопический отсос	1
Итого

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»


_____________________	_____________________

1 2 3 4

Похожие:

	Конкурсная документация Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом рф, Федеральным законом от 26. 07. 2006 г. №135-фз...		Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право... Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную...
	Конкурсная документация для проведения Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее конкурсная документация) разработана в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08....		Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право... Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную...
	Конкурсная документация на право заключения договора по предоставлению... Настоящая Конкурсная документация разработана в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг государственного унитарного...		Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по определению... Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по определению поставщика для поставки универсального погрузчика Bobcat...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса на право... Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми...		Конкурсная документация Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,...
	Конкурсная документация Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку		Конкурсная документация Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку
	Конкурсная документация открытого конкурса Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку		Конкурсная документация открытого конкурса Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку
	Страница из ОАО «Птицефабрика «Боровская» Конкурсная документация... Документация (Техническое задание) на право заключения договора номер в плане закупок 514		Конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору... Конкурсная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года №75...
	Конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору... Конкурсная документация разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006г. №75 «О...		Конкурсная документация (документация о закупке) регламентирующая... Етствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических...

Руководство, инструкция по применению