Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», именуемое в дальнейшем
|
Скачать 269.41 Kb.
|
1 2
ДОГОВОР подряда № _______________
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Змиевского Александра Юрьевича, действующего на основании доверенности № 35 от 16.01.2013г. с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, действующий на основании и в соответствии с лицензией ГТ № ________, выданной ____________ Рег. № _____ от __ ____________ г. и свидетельством СРО № _______________ от « ___ » _______ 20__ г., в лице _______________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласно протоколу № ______________ от _____________г. заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, принимает на себя обязательства выполнить собственными силами или с привлечением субподрядчиков следующие работы: разработку проектной документации и выполнение электромонтажных работ по модернизации верхнего производственного освещения цехов №№2, 3, 4, 5, 6, КСП (7а, 7у, корпус 4 участок 37), 8, 9, 11, 16, 17, 30, 31, 42, 43, 47, 50 (южный пролет), 55 в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 настоящего договора) в соответствии с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат этих работ. 2. ЦЕНА РАБОТЫ ПО ДОГОВОРУ 2.1. Цена работы по договору определена на основании сметы (Приложение №1 к настоящему договору), и составляет ___________ (_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС-18 % - _______ (________________________) рублей., __ копеек. В случае законодательного изменения ставки НДС общая сумма настоящего Договора изменяется в части расчетной суммы НДС по новой ставке к стоимости работ, при этом согласованная стоимость работ остается неизменной. 2.2. В цену работы по договору включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения всего комплекса работ по договору, в том числе: -стоимость проектных работ;
2.3. Цена работы, установленная настоящим договором, является твёрдой и изменению не подлежит. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 3.1. Оплата цены работ по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика в порядке предусмотренном настоящим договором. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 14 настоящего договора. 3.2. В течение 30 календарных дней с момента подписания договора, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 20 % от цены договора на основании счёта, выставленного Подрядчиком. Авансовый платёж выплачивается Заказчиком при условии предоставления Подрядчиком Заказчику копий всех необходимых разрешений для производства работ, предусмотренных действующим законодательством и нормативными документами, действующими в ОАО «ПО «Севмаш», а также при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.3.7. настоящего договора. Перечень запрашиваемых разрешений на основании правовых актов, действующих в ОАО «ПО «Севмаш», указанных в настоящем пункте договора Заказчик обязуется передать Подрядчику в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания договора. 3.3. Подрядчик обязуется не позднее 5 календарных дней со дня получения аванса выставить и направить заказным письмом на имя Главного бухгалтера Заказчика счет-фактуру на сумму полученного аванса в соответствии с требованиями статьи 169 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011г. № 1137. 3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 20-ти календарных дней со дня получения счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с учётом ранее выплаченного авансового платежа. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011г. № 1137. 3.5. Счета-фактуры, оформленные с нарушением действующего законодательства, считаются не предоставленными. 3.6. Обязательства Заказчика по выплате авансового платежа и окончательному расчету считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3.7. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик обязуется предоставить Заказчику нотариально заверенное поручительство генерального директора и учредителей Поставщика или банковскую гарантию на сумму авансового платежа. Документы, подтверждающие обеспечение надлежащего исполнения обязательств, предоставляются в течение 15 банковских дней с момента заключения настоящего договора. При отсутствии указанных документов авансирование не осуществляется. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по Договору в течение 10 (Десять) календарных дней с даты подписания Договора. 4.2. Отсутствие авансирования является основанием для переноса срока выполнения работ, приостановления начатых работ, если иное не согласовано сторонами в дополнительном соглашении. 4.3. Подрядчик обязан завершить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим договором в срок – не позднее 480 (Четыреста восемьдесят) календарных дней с даты начала выполнения работ. Дата начала работ исчисляется в соответствии с п. 4.1 договора. 4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные договором, при условии письменного согласия Заказчика, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора. 4.5. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик отвечает за действия привлеченных им лиц перед Заказчиком как за свои собственные. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 5.1 Обязанности Заказчика: 5.1.1. при необходимости предоставить Подрядчику места на своей территории для складирования материалов и иных производственных потребностей Подрядчика, связанных с выполнением работ по договору; 5.1.2. обеспечить точками подключения к энергоносителям, необходимыми для выполнения работ по договору; 5.1.3. своевременно производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком; 5.1.4. назначить лицо, ответственное за организацию и осуществление взаимодействия с Подрядчиком в ходе выполнения работ; 5.1.5. прекращать или приостанавливать выполнение работ Подрядчиком в случаях нарушения требований по безопасности труда и при создании условий, угрожающих здоровью или жизни работающих; 5.1.6. предоставить Подрядчику исходные данные необходимые для выполнения работ, перечисленные в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему договору) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения договора; 5.1.7. обеспечить своевременный допуск работников Подрядчика и субподрядных организаций в ОАО «Севмаш» к месту выполнения подрядных работ, при условии соблюдения представителями Подрядчика и субподрядных организаций нормативных документов по пропускному и внутриобъектовому режимам, внутреннему трудовому распорядку, которые необходимо знать и соблюдать работникам Подрядчика; 5.1.8. передать Подрядчику в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания договора. по акту приема-передачи копии нормативных документов ОАО «Севмаш», которые необходимы в работе Подрядчика, включая требование по соблюдению внутриобъектового режима; 5.1.9. согласовать светотехнический проект, электротехнический проект, сметную документацию, «Проект производства работ» (далее по тексту _ «проектная документация») согласно Техническому заданию (Приложение №2) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления проектной документации Подрядчиком, При отсутствии получения согласования или мотивированного письменного отказа от Заказчика, в установленный срок, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ до согласования документации Заказчиком. 5.1.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 5.2. Обязанности Подрядчика: 5.2.1. при производстве работ руководствоваться «Положением по организации работ подрядных организаций на объектах объединения» № 276.00-029.98, утвержденным ОАО «Севмаш»; 5.2.2. выполнить собственными силами или с привлечением субподрядчиков весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего договора, сметой и требованиями действующих нормативно-технических актов; 5.2.3. осуществить своими силами или с привлечением субподрядчиков, на свои средства, временные подключения к энергоносителям в точках подключения, предоставленных Заказчиком; 5.2.4. обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; 5.2.5. выполнять работу своим иждивением, осуществлять приемку, разгрузку, складирование и сохранность материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий и других материально-технических ресурсов и строительной техники. При этом, все поставляемые и используемые Подрядчиком конструкции, оборудование, изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии таких сертификатов должны быть представлены Заказчику не позднее чем за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, оборудования, изделий и конструкций; 5.2.6. назначить лицо, ответственное за организацию и осуществление взаимодействия с Заказчиком в ходе выполнения работ по договору; 5.2.7. назначить руководителей, ответственных за безопасное ведение работ, определить их права и обязанности; 5.2.8. направить Заказчику документ с указанием имён, должностей и образцами подписей руководителей работ; 5.2.9. допускать к выполнению работ работников Подрядчика, обладающих знаниями основных документов Заказчика, регламентирующих порядок и безопасность выполнения работ, которые Заказчик передал Подрядчику, в соответствии с п. 5.1.8. настоящего Договора, прошедших вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, в необходимых случаях – обученных по программе пожарно-технического минимума и не имеющих медицинских противопоказаний; 5.2.10. обеспечить безопасное ведение работ и контроль выполнения работниками Подрядчика требований нормативных документов по безопасности труда, при выявлении случаев нарушения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности со стороны Заказчика или третьих лиц, незамедлительно информировать об этом Заказчика; 5.2.11. обеспечить работников Подрядчика специальной одеждой с видимой символикой (логотипом), специальной обувью и др. средствами индивидуальной защиты, постоянное и правильное их применение; 5.2.12. осуществлять расследование и учет несчастных случаев и острых профессиональных заболеваний с работниками Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 5.2.13. разработать и согласовать «Проект производства работ», в соответствии с «Положением по организации работ подрядных организаций на объектах объединения» № 276.00 -029-98, утвержденным в ОАО «ПО «Севмаш»; 5.2.14. ознакомить под роспись работников Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, необходимыми для труда и отдыха работников Подрядчика, соблюдения установленных требований Правил внутреннего трудового распорядка ОАО «ПО «Севмаш»; 5.2.15. работники Подрядчика, при посещении территории Заказчика, обязаны выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, установленные в ОАО «ПО «Севмаш», при условии соблюдения Заказчиком п. 5.1.7 настоящего Договора,. Выписка от 12.05.2011 г. № 66.72.01/306 из «Инструкции о пропускном режиме в ОАО ПО Севмаш» и «Положения о внутриобъектовом режиме» в ОАО «ПО «Севмаш» прилагается, и является неотъемлемой частью договора. 5.2.16. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. 6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 6.1. С момента начала и до момента окончания работ, Подрядчик обязан вести Общий журнал производства работ, специальные журналы учета выполненных работ по установленной форме (утв. приказом Ростехнадзора № 7 от 12.01.2007г.), если ведение таких журналов предусмотрено требованиями соответствующих нормативно-технических актов. 6.2. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, а также все, связанные с производством работ, факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Сторон (включая дату начала и окончания отдельных видов работ, даты предоставления материалов, услуг, информацию об актах скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, технические просчеты, проектные ошибки и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ). 6.3. Разработка проектной документации (в том числе сметной документации) осуществляется в сроки, указанные в Техническом задании (Приложение №2) к настоящему Договору. 6.4. Заказчик в сроки, указанные в п. 5.1.9. Договора, при отсутствии замечаний к проектной документации и при соответствии проектной документации требованиям безопасности, согласовывает со своей стороны переданный проект и один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного акта в сроки, указанные в п. 5.1.9. Договора. 6.5. Обязательства Подрядчика по разработке проектной документации считаются исполненными после утверждения проектной документации главным инженером ОАО «ПО «Севмаш», либо иным уполномоченным Заказчиком лицом. Заказчик обязан обеспечить утверждение проектной документации главным инженером ОАО «ПО «Севмаш», либо иным уполномоченным Заказчиком лицом в сроки, установленные для согласования проектной документации. 6.6. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в п. 5.1.9. Договора, не получит согласование проектной документации либо мотивированного отказа от согласования проектной документации, сроки выполнения работ продливаются на количество дней задержки согласования, в соответствии с п.5.1.9 настоящего Договора. 6.7. Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, оборудования, а также записями представителей Подрядчика в общем журнале производства работ, специальном журнале учета выполненных работ, он имеет право изложить свое обоснованное мнение непосредственно в соответствующем журнале, с указанием срока устранения допущенных отклонений. 6.8. Устранение некачественно выполненных работ: 6.8.1. в случае, если в процессе производства работ Заказчиком будут обнаружены факты некачественного выполнения работ, и/или факты применения материалов, изделий и конструкций, не соответствующих условиям договора, требованиям проектной документации и/или нормативно-технических актов, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, установленный в соответствующем журнале (п.6.3. настоящего договора) переделать эту часть работ для обеспечения ее надлежащего качества, при этом общий срок производства работ не продлевается; 6.8.2. если Подрядчик не устраняет в указанные сроки все недоделки, нарушения, дефекты, выявленные в выполненных работах, то Заказчик имеет право письменным распоряжением приостановить работы, технологически связанные с работами, по которым допущены нарушения (кроме работ по исправлению этих нарушений), до момента их исправления, после чего работы продолжаются, при этом общий срок производства работ не продлевается; 6.8.3. в случае, если Подрядчик не исправит некачественно выполненную часть работ, то Заказчику предоставляется право привлечь другие подрядные организации; 6.8.4. все убытки, понесенные Заказчиком в связи с переделкой такой части работ другими подрядными организациями, включая стоимость на дату выполнения соответствующих работ, услуг, материалов, оборудования и комплектующих изделий должны быть, возмещены Подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с даты выставления Заказчиком письменного требования, подтвержденного соответствующими документами, при этом расходы Заказчика на привлечении третьих лиц не должны превышать расходы, согласно сметному расчету (Приложение №1 настоящего договора), такой же части работ Подрядчика 6.9. В случае возникновения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, невыполнение которых препятствует исполнению обязательств Подрядчика по договору, Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента их возникновения уведомить письменно об этом Заказчика и оформить акт на дополнительные работы. Заказчик обязан в течение 3 календарных дней с момента получения акта на дополнительные работы утвердить его или представить мотивированный отказ от подписания. После утверждения акта на дополнительные работы Заказчиком, оформляется дополнительное соглашение к договору. 7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 7.1. Подрядчик не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 7.2. Без письменного разрешения Заказчика Подрядчик не имеет права продавать или передавать никакой третьей стороне результат выполненных работ, а также предоставленную проектную документацию, в случае её предоставления Заказчиком. 8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 8.1. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами путём подписания следующих документов: акта сдачи-приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утверждённых постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100. 8.2. После завершения всех работ на Объекте Подрядчик в течение 2 (двух) дней письменно извещает об этом Заказчика. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав рабочей комиссии. Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика обязана приступить к сдаче-приёмке работ в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты её создания. 8.3. Рабочая комиссия обязана завершить свою работу не позднее 5 (Пять) рабочих дней с даты ее создания. Результаты работы приемочной комиссии оформляются «Актом приема передачи выполненных работ». 8.4. Заказчик обязан в течение 5-ти календарных дней с момента получения указанных в п.8.1 рассмотреть предоставленные Подрядчиком документы и подписать их, или, в указанный срок, представить письменный мотивированный отказ. 8.5. В случае мотивированного отказа в приемке работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем дефектов и недостатков, а также сроков их устранения. 8.6. Промежуточная приёмка работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность работ, принятых Заказчиком, до момента окончательной приёмки работ по договору в целом. 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему договору в течение гарантийного срока - 24 месяца со дня выполнения работ в целом по договору. Гарантийный срок на светодиодные светильники, устанавливаемые в рамках выполнения работ по настоящему договору составляет 5 (Пять) лет со дня выполнения работ в целом по договору. 9.2. Если в течении гарантийного сроки Заказчиком будут обнаружены дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе в случае обнаружения материалов, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям договора, Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика, для чего письменно извещает Подрядчика об обнаружении несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных несоответствий и подписания акта о выявленных дефектах. 9.3.Подрядчик несет ответственность за несоответствия, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами. 9.4. При отказе Подрядчика от подписания рекламационного акта и/или возникновения разногласий по причинам возникновения недостатков, рекламационный акт, считается составленным Заказчиком в одностороннем порядке. В случае несогласия с рекламационным актом, Подрядчик имеет право за свой счет осуществить экспертизу третьей стороной. Подрядчик обязуется оспорить выводы, отраженные в рекламационном акте указанным способом в течение 30 дней с даты получения рекламационного акта. Если в ходе экспертизы выяснится, что недостатки произошли по вине Заказчика, то Заказчик будет обязан в этом случае возместить Подрядчику издержки на проведение экспертизы при условии, что экспертное учреждение было согласовано с Заказчиком. Если в ходе экспертизы выяснится, что недостатки произошли по вине Подрядчика, то Подрядчик будет обязан в этом случае устранить недостатки, установленные в рекламационном акте в течение 10 дней. 9.5. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить оборудование, устранить дефекты и недостатки, как своими силами, так и с привлечением третьих лиц, с последующим возмещением Подрядчиком понесённых Заказчиком фактических затрат. 9.6. Подрядчик не несет ответственности за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией, после приёмки Заказчиком выполненных работ в целом по договору (вводу Объекта в эксплуатацию (если требуется)). 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 10.2. За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 10.3. В случае нарушения согласованных сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков, сроков возмещения расходов Заказчика, связанных с устранением недостатков, а также сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение надлежащего исполнения обязательств (п.3.7. настоящего договора) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,05 % от стоимости не выполненных в срок работ по договору за каждый день просрочки. Данная неустойка не является зачетной. 10.4. В случае нарушения согласованных сроков оплаты работ, сроков согласования проектной документации, сроков приемки Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,05 % от стоимости выполняемых работ по договору работ за каждый день просрочки. Данная неустойка не является зачетной. 10.5. В случае совершения персоналом Подрядчика или привлеченными Субподрядчиками хищений имущества Заказчика, несоблюдение пропускного и внутриобъектового режимов, включая Правила внутреннего трудового распорядка, а также при появлении их в состоянии алкогольного, наркотического опьянения на территории Заказчика, Заказчик имеет право прекращать допуск на территорию Заказчика виновных лиц без права восстановления. Факт нарушения персоналом должен быть подтвержден документально на основании имеющихся доказательств. 10.6. В случае несвоевременного предоставления счета-фактуры Подрядчик обязан выплатить Заказчику по его требованию пеню в размере 0,05 % от суммы налога на добавленную стоимость по счету-фактуре. Пеня начисляется за период с даты, следующей за датой предоставления счёта-фактуры, установленной действующим законодательством и настоящим договором, до даты предоставления надлежаще оформленного счёта-фактуры. 10.7. До сдачи работ по договору в целом, Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ по Договору. 10.8. При наличии финансовой возможности Заказчик вправе осуществить удержание денежных средств, причитающихся Подрядчику, до момента выполнения обязательств Подрядчиком, при этом Заказчик не будет являться просрочившей стороной. Кроме того, из суммы окончательного платежа Заказчик вправе исключить сумму начисленной неустойки, мотивированно в течение 10 дней с момента получения предварительного расчета не оспоренной Подрядчиком по размеру. 10.9. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 11.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 11.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 12.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по договору является для Сторон обязательным. 12.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в договоре. 12.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих 12.4. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Ответчика. 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 13.1. Для рассмотрения вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего договора, стороны назначают ответственных исполнителей. 13.2. На основании статьи 411 Гражданского кодекса Российской Федерации зачет встречного однородного требования допускается исключительно по соглашению сторон. На основании пункта 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка права (требования) допускается исключительно с согласия должника. При нарушении данных условий Сторона, получившая уведомление о состоявшемся зачете или переходе прав кредитора к другому лицу, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности. 13.3. При изменении адреса или банковских реквизитов, одна Сторона предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса, за подписью руководителя организации, или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью настоящего договора. 13.4. Все изменения и дополнения к договору, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктом 13.2. договора, считаются действительными, если они оформлены письменно, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к договору. 13.5.После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу. 13.6.Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и при достижении согласия по всем без исключения условиям. При этом дата заключения договора определяется по последней из дат, проставленных уполномоченными представителями Сторон на договоре или на последнем из всех документов, направленных на урегулирование разногласий по проекту договора. Дата заключения договора, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, проставляется в правом верхнем углу первой страницы договора. Иная дата будет считаться некорректной. Договор действует до _____________г. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а равно от выполнения обязательств, не исполненных на дату окончания срока действия договора, включая гарантийные обязательства. 13.7. Во всем, что прямо не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 13.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложения:
14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
|
1 2
Похожие:
 |
Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное... Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», в лице директора филиала олц-пансионата... |
|
Договор поставки оборудования Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», в лице Крученкова Дмитрия... |
|
О проведении открытого одноэтапного запроса цен Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (оао «по «Севмаш») |
|
Открытый запрос цен в электронной форме Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (оао «по «Севмаш») |
|
Открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (оао «по «Севмаш») |
|
Открытый запрос цен в электронной форме Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ао «по «Севмаш») |
|
Открытый запрос цен в электронной форме Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ао «по «Севмаш») |
|
Открытый запрос цен в электронной форме Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ао «по «Севмаш») |
|
Открытый запрос цен в электронной форме Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ао «по «Севмаш») |
|
Открытый запрос цен в электронной форме Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ао «по «Севмаш») |
|
Открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ао «по «Севмаш») |
|
Кран мостовой электрический однобалочный опорный грузоподъёмностью... Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ао «по «Севмаш»), в лице Крученкова... |
|
Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное... «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем |
|
Производственное Объединение «Северное машиностроительное предприятие» |
 |
Права и обязанности Сторон Обязанности Исполнителя Акционерное общество «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице... |
|
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник» Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора... |