|
ОАО «СО ЕЭС»
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
ОДУ Средней Волги
________________ И.Д. Аметов
«__» _____________ 2010 года
Документация по открытому запросу предложений
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ автоматического ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ зданиЯ ОАО «СО ЕЭС», расположенноГО по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5
Самара
2010 год
Содержание
.Уведомление о проведении открытого запроса предложений 4
.Общие положения 7
2.1.1.Общие сведения о процедуре запроса предложений 7
2.2.2.Начальная (предельная) цена Договора 8
2.2.3.Разъяснение Документации 9
2.3.4.Внесение изменений в Документацию 9
2.5.5.Правовой статус документов 9
2.5.6.Обжалование 10
2.5.7.Прочие положения 10
.Техническое задание 12
4.Проект Договора 27
5. Требования к Потенциальным Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 50
.1.Требования к Потенциальным Участникам, Участникам 50
.2.Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям. 50
.Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений 61
.1.Общий порядок проведения запроса предложений 61
.2.Порядок подачи Предложений 62
.3.Требования к сроку действия Предложения 64
.4.Продление срока окончания приема Предложений 64
.5.Порядок вскрытия конвертов с Предложениями 64
.6.Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений 65
.7.Определение Победителя 71
.8.Заключение Договора 71
.9.Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах запроса предложений 71
.Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение 72
.1.Письмо о подаче оферты (форма 1) 72
7.2. Коммерческое предложение (форма 2) 76
7.3. График выполнения работ (форма 3) 79
7.4.4.Техническое предложение (форма 4) 83
7.5 Анкета Потенциального Участника открытого запроса предложений (форма 5) 86
7.6. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) 91
7.7. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7) 95
7.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 8) 98
7.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) 101
-
Уведомление о проведении открытого запроса предложений
1 Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения согласно Уставу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе предложений на право заключения Договора на выполнение работ по созданию системы автоматического газового пожаротушения в помещениях здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5.
2. Предмет Договора, сроки выполнения работ, порядок оплаты:
2.1 По заданию Заказчика Подрядчик собственным иждивением выполняет работы по созданию системы автоматического газового пожаротушения (далее – Работы) в помещениях здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5 согласно Рабочему проекту 872/2007-01-АС/ПТ «Система автоматической установки пожарной сигнализации, система автоматического газового пожаротушения, система оповещения людей о пожаре первого типа в помещениях ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», расположенных по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 5», разработанному в 2007г. и утверждённому распоряжением Филиала ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» ОДУ Средней Волги №27 от 21.08.2007 г. (оставшаяся часть Работ) и сдает результаты Работ Заказчику в установленные Договором сроки, а Заказчик обязуется принять результаты Работы и оплатить их.
2.2. Срок действия Договора: начало – в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора; окончание – не позднее 31 августа 2010 года.
2.3. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком в следующем порядке:
2.3.1. В срок с 25 до последнего числа отчётного месяца для определения суммы промежуточного платежа Подрядчик представляет Заказчику Акты о приёмке выполненных Работ по форме № КС-2 (далее – Акты), Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 (далее – Справки) и счёта на оплату.
2.3.2. Для получения промежуточного платежа Подрядчик выставляет заказчику счёт-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Промежуточный платёж производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов, Справок и выставления Подрядчиком счетов на оплату.
2.3.4. Окончательный расчёт за выполненные по Договору Работы производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения Работ в объёме, предусмотренном Договором, включая устранение выявленных дефектов, на основании Акта о приёмке выполненных Работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3, на основании выставленного счёта после представления Подрядчиком счёта-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Потенциальным Участником открытого запроса предложений может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом запросе предложений могут Участники запроса предложений, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе, наличие Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией с указанием видов работ, необходимых по Договору, а также соответствующие лицензии на право выполнения работ по монтажу систем и оборудования пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения, выданные органами МЧС);
наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);
непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
на имущество не должен быть наложен арест.
4. Подробные требования к оказываемым услугам, условий Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Предложениям, а также процедур открытого запроса предложений содержится в Документации по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение работ по созданию системы автоматического газового пожаротушения в помещениях здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Полевая, д.5, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги – http://www.odusv.so-ups.ru/.
5. Вскрытие конвертов с Предложениями, рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление об итогах открытого запроса предложений, иные необходимые действия Организатора запроса предложений совершаются постоянно действующей Закупочной комиссией Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 г. №372.
6. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложения предоставляются до 16 часов 00 минут (по московскому времени) «12» мая 2010 года, по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д.5, комн. 215, ответственному секретарю Закупочной комиссии Катькову Сергею Дмитриевичу, тел. (846) 279-73-25, 279-70-25, факс (846) 279-70-76.
7. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Предложениями начиная с 14 часов 00 минут (по московскому времени) 13 мая 2010 года на заседании Закупочной комиссии Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. На процедуре вскрытия конвертов с Предложениями могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Предложения.
8. Начальная (предельная) цена Договора составляет 1 628 557 (один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 63 копейки, кроме того НДС 18% - 293 140 (двести девяносто три тысячи сто сорок) рублей 37 копеек.
9. Настоящее Уведомление не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав Потенциальным Участникам, Участникам и Победителю в связи с проведением запроса предложений и не влечет возникновения никаких обязанностей для Организатора запроса предложений (в том числе обязанности по заключению договора с Победителем).
10. Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с момента определения Победителя.
11. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до заключения Договора по результатам запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед Потенциальными Участниками, Участниками. Уведомление об отказе от проведения открытого запроса предложений публикуется на общедоступном веб-сайте Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги - http://www.odusv.so-ups.ru/, а копия уведомления размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной площадке «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «B2B energo.ru»
|
