Приложение №3 к требованиям запроса котировок
ДОГОВОР ПОДРЯДА №______
Санкт-Петербург «____»_____________20__г.
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании вариант: Устава или Положения о подразделении и доверенности № ___ от «___» ______ 20__ г., с одной стороны,
и
Вариант 1:
_______ ФИО ИП или полное наименование юридического лица____________________
(____сокращенное наименование юридического лица____), именуемое(-ый) в дальнейшем «Подрядчик», действующее(-ий) на основании свидетельства о допуске к работам №____ от ____________г., выданного саморегулируемой организацией_______________(указать название саморегулируемой организации), на основании лицензии № ____ от ______________г. в лице ___(ФИО, должность)_________, действующего на основании _____(варианты: устава, доверенности №__ дата_____, иного документа)________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
Вариант 2 (в случае наличия договора простого товарищества, по тексту настоящего Договора «Подрядчик» в единственном числе заменить на «Подрядчики» во множественном):
_______ ФИО ИП или полное наименование юридического лица____________________
(____сокращенное наименование юридического лица____), действующее(-ий) от своего имени и от имени _______перечислить полные и сокращенные наименования всех товарищей_________ на основании _____(указать наименование, номер и дату договора о совместной деятельности (договора простого товарищества))________, именуемые в дальнейшем «Подрядчики», в лице ___( должность, ФИО)_________, действующего на основании _____(варианты: устава или доверенности №__ дата_____, иного документа)________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту Мармита D-1 BM 1200 (инв. № 5034605), Мармита D-1 BM 1200 (инв. № 5034606), Мармита D-1 BM 1200 (инв. № 5034607) по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 30, Мармит SEB 1450 с полкой (инв. № 4545000013), Витрины охлаждаемой SERYR 1450 (инв. № 4545000014), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Одоевского д. 29 (далее по тексту – «Работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и сдает результат работы Заказчику.
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало выполнения работ – 28.11.2016 года.
Конечный срок выполнения работ – 25.12.2016 года.
В случае необходимости выполнения дополнительного объема работ, иной производственной необходимости сроки и объемы выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения. При этом общий объём и стоимость Договора не могут измениться более чем на 10 % (десять процентов).
Работы производятся по адресу: г. Санкт-Петербург, Кафе «Метро» №1 - Московский пр., д. 30, Кафе №2 - ул. Одоевского, д. 29.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № _____ к Договору), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, и составляет ________(____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС – 18% - _______________(______________) рублей _____ копеек.
Стоимость работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является фиксированной и индексации не подлежит.
Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании акта приемки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта, при условии предоставления счета и счета-фактуры.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Технического задания (Приложение № 3 к Договору), иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
Все транспортные расходы (при наличии) должны быть включены в стоимость работ.
Все материалы и комплектующие изделия, используемые Подрядчиком при работе, должны быть включены в стоимость работ.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результатов, оплатить работы в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
4.1.3. Предоставить Подрядчику доступ на объект Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору, помещения для складирования оборудования, материалов и обеспечения санитарно-бытовых условий на период выполнения работ.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы из своего материала, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Технического задания, в сроки, установленные настоящим Договором. Материалы, используемые при проведении работ, должны иметь необходимые сертификаты качества.
4.2.2. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, правил эксплуатации электроустановок потребителей, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия, соблюдать иные нормы и требования, установленные Техническим заданием.
4.2.3. Работы должны производиться в полном соответствии с требованиями «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ, иными требованиями и нормами, указанными в Техническом задании.
4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.2.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, предоставлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ.
4.2.7. При возникновении необходимости в выполнении дополнительного объема работ, неучтенного Техническим заданием, в т.ч. необходимости внесения изменений в документацию, на основании которой выполняются работы – в течение 3 (трех) дней письменно известить Заказчика о дате, месте и времени составления акта.
4.2.8. Вести работы по настоящему Договору при наличии действующего сертификата соответствия и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.9. В случае приостановления действия, необходимости переоформления лицензий и иной разрешительной документации, своевременно обратиться в уполномоченные на выдачу, возобновление, переоформление органы и организации с обязательным письменным уведомлением Заказчика.
4.2.10. Привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении на въезд (проход) на территорию метрополитена для выполнения работ.
4.2.11. При выполнении работ не осуществлять подключение к устройствам электроснабжения метрополитена.
4.2.12. Выполнить работы по настоящему Договору лично без привлечения третьих лиц (субподрядчиков).
4.2.12. Не передавать третьим лицам право требования оплаты по настоящему Договору по сделкам уступки требования (цессии) без письменного согласия Заказчика.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.
4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договорной цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.3. Удерживать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненную работу, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
4.3.4. В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет средств Подрядчика.
4.3.5. Приостановить работы по настоящему Договору в случае отсутствия у Подрядчика квалифицированного персонала, выявления случаев привлечения к выполнению работ лиц, не соответствующих требованиям настоящего Договора и/или закона, прекращения (приостановки) лицензий, а также иной разрешительной документации, предусмотренной требованиями законодательства РФ и Техническим заданием. В случае неполучения Подрядчиком разрешительных документов и/или неустранения выявленных замечаний в срок, указанный Заказчиком, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Подрядчик по окончанию выполнения работ предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, а также счет и счет-фактуру.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ обязан подписать их и один экземпляр возвратить Подрядчику, или направить Подрядчику мотивированный отказ.
Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы, номенклатура и качество выполненных работ в соответствии с требованиями Технического задания.
В ходе производства работ технический надзор осуществляют лица, назначенные приказом по соответствующим подразделениям. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям, предусмотренным в Техническом задании, проектно-сметной и иной документации, а также требованиям СНиП, действующих ГОСТов иных документов, указанных в Техническом задании, Заказчик делает об этом отметку в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием срока устранения этих недостатков.
Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет. Срок устранения недостатков – не более 10 (Десяти) дней со дня составления акта, если иной срок дополнительно не согласован сторонами в акте.
Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного согласия Заказчика.
По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику следующий комплект документов:
- акт приемки выполненных работ;
- счет, счет-фактуру;
- документы, подтверждающие происхождение и качество используемых материалов (оборудования);
- иные документы, предусмотренные требованиями Технического задания.
Без данного комплекта документов Заказчик имеет право не принимать выполненные работы. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости, Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.
-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании, технической документации и иной нормативно-технической документации.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе эксплуатации результата работ. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
В случае приостановления работ по вине Подрядчика и/или нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (как общего срока, так и промежуточных сроков) Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
При производстве работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности и электробезопасности, «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», иных требований, указанных в Техническом задании.
За нарушение «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена» Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 5% (пять процентов) от стоимости работ по Договору.
При систематическом нарушении Подрядчиком «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с письменным уведомлением Подрядчика, уплатив последнему часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной и принятой до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.
За ненадлежащее качество выполненных работ Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10% (десять процентов) от стоимости работ по Договору и устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет. Если в результате некачественно выполненных работ у Заказчика возникли убытки, он, в соответствии со ст. 15 ГК РФ, вправе потребовать у Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.
За нарушение сроков выполнения работ при устранении недостатков (в том числе при нарушении сроков устранения недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока) Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в размере, установленном п. 6.4 настоящего Договора.
Подрядчик гарантирует использование при производстве работ материалов и оборудования надлежащего качества, свободных от прав третьих лиц и несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности, обремененных правами третьих лиц, в т.ч. за предоставление результата работ, обремененного правами третьих лиц. В случае нарушения данного пункта, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в полном объеме.
В случае предъявления Заказчику претензий третьих лиц, в том числе штрафных санкций государственных органов, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в полном объеме независимо от стоимости работ по Договору и окончания действия Договора.
Стороны пришли к соглашению, что положения статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ к настоящему Договору не применяются.
-
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «25» февраля 2017г. включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств сторон по Договору (в т.ч. гарантийных обязательств) и не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
Настоящий Договор может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
Если отступления в работе от условий Договора или недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не будут устранены, либо будут являться существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик не соответствует требованиям, предъявленным к участникам процедуры закупки, на основании которой был заключен настоящий Договор, и/или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры закупки (занять второе, третье и последующие места), Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном п. 7.5, либо обратиться с соответствующим требованием в суд и потребовать возмещения причиненных убытков. В случае обращения Заказчика в суд, исполнение Договора приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.
В случае отказа от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке по вине Подрядчика (в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств) Договор считается расторгнутым или измененным с момента получения контрагентом уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора или с даты прямо указанной в уведомлении.
Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных и принятых работ. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом (при отсутствии вины Подрядчика), Договор следует считать измененным или расторгнутым по прошествии 10 (десяти) дней с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если более длительный срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора. Иной срок изменения или расторжения Договора может быть согласован сторонами путем подписания соответствующего соглашения.
В случае изменения объемов и сроков производства работ, срок действия настоящего Договора может быть пролонгирован путем подписания дополнительного соглашения.
-
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. Гарантийный срок на используемые в процессе выполнения работ материалы, смонтированное оборудование – в соответствии со сроком гарантии предприятия-изготовителя, но не менее 12 месяцев.
Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в выполненных работах, используемые материалы (смонтированное оборудование) окажутся непригодными для использования и/или не соответствующими условиям настоящего Договора, требованиям государственных стандартов, Технического задания, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, которые имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем дефектов.
-
ФОРС-МАЖОР
В случае наступления обстоятельств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих исполнению Договора, сроки исполнения договора соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, но лишь в той мере, как эти обстоятельства значительно влияют на выполнение всего Договора.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора.
В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении Договора составит более 3 (трех) месяцев, обе стороны вправе отказаться от обязательств неисполненной части договора, письменно уведомив об этом другую сторону.
Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.
Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.
-
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) дней с момента ее получения адресатом.
Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным представителям сторон под подпись или направляются по адресам, указанным в статье 12 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. Если претензионное письмо, направленное в соответствии с требованиями, указанными в настоящем пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой связи» (утв. Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2014 № 234) не будет вручено адресату, такое письмо считается полученным. Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору.
Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
-
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
На момент заключения настоящего Договора техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и Технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем Договоре и Техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
На момент заключения настоящего Договора Подрядчик ознакомлен со всеми действующими локальными нормативными актами Заказчика, необходимыми для выполнения работ по настоящему Договору.
Все поставляемые Подрядчиком для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов должны быть предоставлены Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение платежных реквизитов действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских и иных реквизитов. Изменение реквизитов сторон оформляется дополнительным соглашением к Договору.
Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
Настоящий Договор составлен на ______ (______) листах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Техническое задание на ___ лист__;
Приложение № ___ Расчет стоимости выполнения работ __ на__ лист___;
Приложение № ___ Протокол соглашения о договорной цене на ___лист___;
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»)
Юридический адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.28.
Адрес подразделения: __________________________________________
Тел./факс: ____________________________________________________
ИНН 7830000970; КПП 783450001; ОГРН 1027810223407
р/с 40602810632000010474
к/с 30101810900000000790 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК 044030790, код по ОКПО 03222055
ПОДРЯДЧИК:
Полное наименование
|
|
Сокращенное наименование
|
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
ОГРН
|
|
Коды ОКВЭД
|
|
Юридический адрес
|
|
Фактический адрес
|
|
Адрес для отправки корреспонденции
|
|
Контактный телефон
|
|
Факс
|
|
E-mail
|
|
Реквизиты расчетного счета
|
|
Контактное лицо
|
|
ПОДПИСИ СТОРОН
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
(указывать должность и Ф.И.О)
|
|
ОТ ПОДРЯДЧИКА:
(указывать должность и Ф.И.О)
|
М.П.
|
|
М.П.
|
________________ /________________/
подпись расшифровка подписи
|
|
______________/_______________/
подпись расшифровка подписи
|
«____» __________ 20__ г.
|
|
«____» __________ 20__ г.
|
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________ /___________________/
подпись расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись расшифровка подписи
|
