Общие данные:
|
|
|
г. Севастополь, ул. Парковая, д. 1
ФГКОУ «Севастопольское Президентское Кадетское Училище»
|
|
|
107014, г. Москва, ул. Большая Оленья, д.15А, стр.1
|
ФИО, адрес электронной почты и контактный телефон Инициатора закупки
|
Козлова Оксана Сергеевна,
E-mail: yurkov@oboronstroy.ru,
телефон: (495)781-20-01 (14-13)
|
|
|
ГПЗ ООО «Оборонснаб»
|
|
|
Собственные средства
|
Стоимость (включая все налоги и сборы)
|
48 978 300,92 (сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч триста) рублей 92 копейки
|
Общие требования:
|
Назначение, краткая характеристика товара
|
Поставка и монтаж бытовой техники, электроники и ковровых покрытий для ФГКОУ «Севастопольское Президентское Кадетское Училище»
|
Технические требования товара
|
1) Технические характеристики, типы оборудования, цветовые решения Товара должны быть согласованы с Заказчиком.
2) Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным.
3) Комплектность поставки Товара должна быть полной и достаточной, исключать любые возможные затраты Заказчика.
|
Наименование и количество поставляемого товара
|
Указано в Приложении №1 к Техническому заданию
|
Требования к безопасности товаров
|
В соответствии с ФЗ № 123 - ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о пожарной безопасности» и утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30 апреля 2009 года «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
|
Требования к качеству товаров
|
К поставляемому Товару предъявляются следующие требования:
- поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным;
- поставляемый Товар должен быть изготовлен из высококачественных материалов;
- поставляемый Товар должен соответствовать требованиям технических нормативов, обязательных стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ) на данный вид и категорию товара, действующих на территории Российской Федерации;
- поставляемый Товар должен иметь сертификат соответствия, экологический сертификат.
|
Требования к монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам, техническому обучению персонала заказчика работе с поставленным товаром
|
Подрядчик по договору в своем предложение должен учесть следующие виды работ(услуг):
1) поставку Товара согласно Приложения №1 к Техническому заданию по адресу: г. Севастополь, ул. Парковая, д.1.
2) произвести монтаж, расстановку, крепление, пуско-наладочные работы, настройку и отладку поставленного Товара.
3) в своих затратах необходимо предусмотреть услуги по хранению Товара на объекте строительства.
4) в своих затратах необходимо предусмотреть услуги по настройке ЛВС, прописи данного оборудования в домене Севастопольского ПКУ.
5) в случае, если в ходе исполнения сборки, расстановки, крепления Товара, Подрядчик нанесет вред(ущерб/порчу) иных материальных ценностей, то восстановление испорченного имущества осуществляется за счет Подрядчика.
|
Требования по энергоэффективности поставляемых товаров
|
Не предъявляются
|
Требования к размерам, упаковке, отгрузки товара.
|
Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка на момент поставки должна быть без внешних повреждений и следов вскрытия
|
2.9. Авторские права (при наличии)
|
При поставке лицензионного программного обеспечения, включающего в себя экземпляры программ для ЭВМ, неисключительное право использования лицензионного программного обеспечения, поставляемого по Договору, переходит к Покупателю с момента подписания документов, подтверждающих отгрузку/поставку. Объем прав на использование лицензионного программного обеспечения, а также срок его использования, определяется передаваемыми в составе Товара лицензиями на использование поставляемого по Договору Товара.
|
3. Условия поставки товаров:
|
3.1. Адрес доставки товара
|
г. Севастополь, ул. Парковая, д. 1
|
3.2. Дополнительные услуги
|
В стоимость Товара должны входить следующие услуги:
- разгрузка Товара в Севастопольском Президентском кадетском училище;
- хранение Товара;
- разнос Товара по соответствующим помещениям;
- монтаж, установка Товара в помещениях;
- настройка и отладка бытовой и компьютерной техники в Севастопольском ПКУ;
- настройка;
- пуско-наладочные работы;
- вывоз мусора.
|
4. Сроки (периоды, этапы) поставки товара:
|
4.1. Срок поставки
|
Не более 30 календарных дней с момента заключения договора
|
4.2. Срок ввода в эксплуатацию (сборка, расстановка, пуско-наладочные работы, вывоз мусора)
|
15 августа 2015 г.
|
5. Условия оплаты:
|
5.1. Срок и порядок оплаты
|
Оплата производится после приемки Товара, при предъявлении поставщиком надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры и подписанной накладной ТОРГ-12, в течение 20 (двадцати) рабочих дней
|
5.2. Авансирование
|
до 50% от суммы договора в течение 10 банковских дней с момента заключения договора и предоставления счета на авансовый платеж
|
6. Требования к поставщику:
|
6.1. Обязательные требования
|
1) Участник закупочной процедуры должен обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора.
2) Участник закупочной процедуры не должен находиться в процессе проведения ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).
3) Участник закупочной процедуры не должен являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена.
4) Отсутствие сведений об участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
5) Отсутствие претензий со стороны органов Министерства Обороны РФ и юридических лиц к участнику закупочной процедуры о ненадлежащем исполнении государственных контрактов и договоров, заключаемых с участниками на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
|
7. Требования к отчетной документации:
|
7.1.Необходимые документы при поставке товаров
|
1) Сертификаты соответствия (декларации соответствия);
2) Руководство по эксплуатации (паспорт, инструкция, памятка);
3) Гарантийный талон (сертификат, сервисная книжка).
4) Товарные накладные по форме ТОРГ-12;
5) Транспортные накладные по Унифицированной форме № 1-Т;
6) Счет-фактура.
|
8. Гарантийные обязательства:
|
8.1. Гарантийный срок
|
Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в сопроводительной документации, которая передается вместе с поставкой. Гарантийный срок не может быть меньше 12 месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию и сдачи Заказчику.
|
9. Иные требования:
1) В случае, если в ходе исполнения монтажа, расстановки, крепления Товара, Подрядчик нанесет вред (ущерб/порчу) иных материальных ценностей, то восстановление испорченного имущества осуществляется за счет Подрядчика.
2) В случае, если Заказчик обнаружит недопоставку(комплектность) Товара или брак, составляется соответствующий Акт и направляется Подрядчику. Подрядчик в свою очередь после получения такого Акта обязан в 3 (трех) дней заменить бракованный товар или устранить недопоставку.
3) Товар считается полностью принятым с момента подписания товарных накладный по форме ТОРГ-12 и итогового акта приемки-работ.
4) Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара.
5) В своем предложении Подрядчик должен предоставить дилерские полномочия на предлагаемый к поставке Товар.
6) Возможные допущенные Подрядчиком ошибки и просчеты в стоимости Товара, в стоимости доставки, монтажа и вводе в эксплуатацию, а так же сдачи этого Товара Заказчику, ошибки в технологических решениях, в выборе способа производства работ, в определении необходимого количества материалов, расходных средств и т.д. не являются основанием для изменения стоимости заключенного уже договора, а также условиями для корректировки сроков исполнения договора.
7) В случае просрочки исполнения Договора, просрочки сдачи поставленного Товара, выявление некачественной продукции(брака) – Заказчик в праве разорвать договор, затребовать выплаченный авансовый платеж, а так же руководствуясь статьей 823 Гражданского кодекса Российской Федерации применить к авансовому платежу условия коммерческого кредита.
8) За пользование коммерческим кредитом Подрядчик уплатить Заказчику проценты. Проценты начисляются на сумму предоставленного коммерческого кредита из расчета 24 процентов годовых.
|
№
|
Оборудование и мебель
|
Ед. измерения
|
кол-во
|
1
|
МФУ А4
|
шт
|
12
|
2
|
Телевизор диагональ 32 дюймов
|
шт
|
252
|
3
|
Телевизор диагональ 55 дюймов
|
шт
|
24
|
4
|
Гладильная система
|
шт
|
48
|
5
|
Холодильник бытовой
|
шт
|
12
|
6
|
Стиральная машина бытовая
|
шт
|
24
|
7
|
Электронный сенсорный киоск
|
шт
|
4
|
8
|
Ноутбук обучаемого HP
|
шт
|
480
|
9
|
Сумка для ноутбука
|
шт
|
480
|
10
|
Мышь для ноутбука (коврик в комплекте)
|
комп
|
480
|
11
|
ПО Антивирус, ПО Офис, ПО Windows
|
шт
|
1440
|
12
|
ПО Клиентские лицензии
|
шт
|
480
|
13
|
Телефонный аппарат 1608-I
|
шт
|
12
|
14
|
Настенное крепление для телевизора 32 дюймов
|
шт
|
252
|
15
|
Настенное крепление для телевизора 55 дюймов
|
шт
|
24
|
16
|
Кабель антенный (патчкорд)
|
шт
|
276
|
17
|
DVD c кронштейнами и креплениями и комплектом кабелей
|
комп
|
36
|
18
|
Коврики грязезащитные Brown 017. Размер: 0,8*1,2м
|
шт
|
48
|
19
|
Коврики грязезащитные Brown 017. Размер: 1,2*1,8м
|
шт
|
96
|
20
|
Коврики для ванной комнаты Byalon. Размер: 0,6*1,0м
|
шт
|
144
|
21
|
Коврики для туалета Byalon. Размер: 0,4*0,5м
|
шт
|
252
|
22
|
Коврик прикроватный. Размер: 0,6*1,1м
|
шт
|
480
|
23
|
Ковровые дорожки ширина 1,2м
|
м2
|
432
|
