Скачать 0.66 Mb.
|
Проект контрактана поставку товаров по результатам запроса котировок
Договор № _____ (номер заказчика) (на поставку Товара) г. Байконур «____» ____________200__ г. (по месту нахождения заказчика) (дата заказчика) Государственное унитарное предприятие "Производственное энергетическое предприятие "Байконурэнерго" города Байконур (далее ГУП ПЭО "Байконурэнерго" г. Байконур), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Коршикова Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________ ____________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в количестве и ассортименте указанные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Товар). 1.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договора третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
2.1. . Поставка Товара (согласно пункта 1.1. настоящего Договора) осуществляется: -железнодорожным транспортом в вагонах или контейнерах общего парка ОАО «РЖД» на условиях DDP (Инкотермс, 2000г.). Предоставление ж.д. подвижного состава обеспечивается Поставщиком. Или - автомобильным транспортом. Местом поставки Товара считается: Кзыл-ординская область, город Байконур, ул. Пионерская, 1. 2.2. Реквизиты грузополучателя: Станция назначения Тюра-Там Западно-Казахстанской ж/д Код станции 670600 Заказчик (Грузополучатель) ГУП ПЭО «Байконурэнрего» г. Байконур Код получателя 2000 Почт.адрес Грузополучателя 468320, Кзыл-Ординская обл.,г.Байконур, ул. Пионерская, 1 2.3. Досрочная отгрузка Товара допускается только с письменного согласия Заказчика и не влечет за собой досрочную оплату досрочно поставленного Товара. 2.4. Срок поставки Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора. 2.5. Датой исполнения Поставщиком обязательств по сроку поставки Товара и датой передачи Товара Заказчику считается дата подписания акта приема-передачи Сторонами. 3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 3.1. Упаковка должна соответствовать характеру поставляемого Товара и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. Импортного Товара - международным стандартам упаковки. 3.2. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям к маркировке, предусмотренным изготовителем Товара для данного вида товара. 4. ЦЕНА ДОГОВОРА 4.1. Цена Договора составляет _____________________(____________________-) рубля, _- копеек, в том числе НДС (по ставке __%). 4.2. Цена единицы Товара является фиксированной и пересмотру не подлежит на весь период действия настоящего Договора. 4.3. В случае, изменения фактического объема отгрузки товара указных в товаросопроводительных документах стоимость товара полежит корректировке. Корректировка стоимости учитывается при окончательном расчете за Товар. 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 5.1. Оплата по Договору осуществляется в строгом соответствии с объемами по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Платежи по настоящему Договору осуществляются исключительно в рублях Российской Федерации. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 5.2. Платежи по настоящему Договору осуществляются банковским переводом на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней по факту получения товара на склад Заказчика на основании счета-фактуры, накладной, акта приема передач.
5.5. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Заказчиком. 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА СОБСТВЕННОСТИ И ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ 6.1. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, любого ухудшения качества или уменьшения количества переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарно-транспортных накладных без замечаний Заказчика. Факт передачи Товара подтверждается актом приема-передачи Товара, подписанным Сторонами. 6.2. Датой исполнения Поставщиком обязательств по сроку поставки Товара и датой передачи Товара Заказчику считается дата подписания акта приема-передачи Товара и товарно-транспортной накладной. 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 7.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966г.; - «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г. 7.2. По факту приемки Товара Заказчиком составляется Акт приемки-передачи Товаров, подписываемый Сторонами и скрепляемый печатями Сторон. 7.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством. 7.4. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. 7.5. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев. 7.6. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей отметки (записи) в технической документации на Товар. 7.7. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора считается непоставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением Заказчику всех затрат, связанных с приемкой, хранением и отпуском забракованного Товара, данным Товаром Поставщик обязан распорядиться в течение 30 дней с момента его уведомления. 8. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке Товаров считаются нарушение Поставщиком сроков поставки товаров, недопоставка товаров, поставка некачественного или некомплектного товара. 8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товаров, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке Товаров, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного настоящим Договором. Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки. 8.4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате сверх неустойки. 8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Товаров, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Товара. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 8.6. В случае поставки некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% стоимости поставленных Поставщиком некачественных Товаров, за каждый день с момента направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков Товаров до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства. 8.7. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: 8.7.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком. 8.7.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней. 8.7.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства. 8.8. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 9.1. Поставщик наряду с Товаром обязуется поставить всю техническую документацию, которая обычно поставляется вместе с Товаром ее производителем: - сертификаты; - счет, счёт-фактуру; - инструкции по использованию на Товаре; 9.2. Весь Товар должен быть обеспечен комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, и документацией, поставляемой фирмой–производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними. 9.3. Не допускается поставка документации в виде ксерокопий. Вся техническая документация, включая все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания Товара, в том числе надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке. 10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 10.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут, изменен или признан недействительным только на основании действующего законодательства Российской Федерации. 10.2. Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному соглашению Сторон. 10.3. Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями и заверенными печатями Сторон. Все, надлежащим образом составленные, изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 10.4. Заказчик имеет право на расторжение Договора в судебном порядке с предварительным письменным уведомлением Поставщика за 10 (десять) дней с указанием причин расторжения при условии отсутствия задолженности Заказчика перед Поставщиком. 10.5. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их учредительных документов, включая, но, не ограничиваясь, изменением собственника, организационно-правовой формы и др. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10 (десяти) – дневной срок уведомить об этом друг друга (путем заключения дополнительного соглашения). 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также если стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. 11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 12. порядок урегулирования споров 12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. 12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 12.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Московской области. 12.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации. 13. ПРОЧИЕ условия 13.1. Сообщения по настоящему Договору производятся в обычном порядке, а также с использованием электронных средств связи. Сообщения и документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу. 13.2. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между участвующими в нем Сторонами в отношении всех упомянутых вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления по предмету Договора теряют силу. 13.3. Стороны обязуются в течение срока действия Договора соблюдать конфиденциальность информации, относящейся к условиям и ценам настоящего Договора, как в целом, так и в частях, а также иных сведений, которые могут быть предоставлены другой стороне с обозначением их конфиденциальности. 13.4. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Поставщиком любого условия, вытекающего из его обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, является существенным нарушением Поставщиком своих обязательств и основанием для досрочного расторжения настоящего Договора по требованию Заказчика и возмещением Поставщиком убытков, понесенных Заказчиком вследствие расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным данным пунктом. 13.5. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 25 декабря 2012 г. В части расчетов – Договор действует до полного исполнения обязательств. 13.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Заказчика и один для Поставщика. 13.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: - Приложение №1 – Спецификация; - Приложение №2 – Технические характеристики. - Приложение № 3 – График поставки 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
15. ПОДПИСИ И ОТТИСКИ ПЕЧАТЕЙ СТОРОН
м.п. м.п. Приложение № 1 к Договору № ______ от «___» ______ 20__г.
|
Кол-во |
Наименование поставляемых товаров |
Кол-во |
Цена за единицу, с учетом НДС (в руб.) |
Сумма с учетом НДС (в руб.) |
Сумма НДС (в руб.) |
№ п.п. |
Наименование товара |
Гарантийный срок/ Срок службы товара |
Примечание |
№ п.п. |
Наименование товара |
Срок поставки |
Страна-производитель |
Моу «пмс-центр». Почтовый адрес: 303030, г. Мценск, Микрорайон I,... Источник финансирования заказа – грант на реализацию проекта «Повышение эффективности деятельности социозащитных, образовательных,... |
Какой кпгз выбирать в Объекте закупки при создании агрегирующего лота? Можно ли добавить несколько строк финансирования в одном Объекте закупки на один год финансирования? |
||
Техническое задание на поставку ультразвуковой ванны псб-28035-05... План закупки на 2016 год, пункт 1170, источник финансирования договор о предоставлении целевого займа с гк «Ростех» № рт/1555-12134кт... |
Запрос котировок Источник финансирования заказа – средства ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» |
||
Извещение о проведения запроса котировок Источник финансирования: за счет средств бюджета Егорьевского муниципального района |
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 953 581,38 рублей... Заказчик, организатор закупки (далее – организатор): Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Медицинский... |
||
О проведении открытого аукциона в электронной форме Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования и порядок оплаты |
О проведении запроса котировок Источник финансирования: собственные средства уфпс рязанской области – филиала фгуп «Почта России» |
||
3 Источник финансирования заказа Алютех (или эквивалент), в гаражных боксах автогаража Секретариата Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостана |
Документация Источник финансирования, начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены договора 4 |
||
2. Условия процедуры закупки «Единственный источник» Процедура закупки проводится в соответствии с Годовой комплексной программой закупок на 2015 год |
Наименование, характеристики и количество (объем) поставляемых товаров,... Источник финансирования заказа: бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» |
||
О проведении запроса котировок ... |
Статья Государственный заказчик, уполномоченный орган 7 Статья Источник... Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
||
3 Источник финансирования заказа Наименование Заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты Заказчика (при наличии) |
Извещение о проведении запроса котировок на поставку химреактивов... ... |
Поиск |