Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки.
(подпись)
|
|
(фамилия, имя, отчество подписавшего лица, должность)
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
Приложение №6
к извещению о проведении
запроса котировок
№ ЗК9-04/14/Оборудование
Проект Договора
Договор №
поставка товара (разовая)
г. Санкт-Петербург « » 20 г.
Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Кадочникова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности от 31 декабря 2013 года № 6.18.1-26.1/3112-59 и Положения о Санкт-Петербургском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», с одной стороны, и , именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», на основании на основании Протокола __________ № _______ от _____ о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить аппаратно-программный комплекс для профессионального психологического отбора и диагностики актуального психологического состояния (АПК) для нужд НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее - «Товар») на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, количество и стоимость каждой единицы Товара, поставляемого по Договору, указаны в Спецификации (Приложение А), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Характеристики поставляемого Товара указаны в Техническом задании (Приложение Б), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора
1.3. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.
2. Цена по Договору и порядок расчётов
2.1. Общая цена Договора составляет ( ) руб., в том числе НДС 18% ( ) руб., /НДС не облагается (основание: ) (нужное заполнить, ненужное исключить).
Источник финансирования: средства федерального бюджета на выполнение государственного задания.
2.2. Общая цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя транспортные расходы по доставке Товара Заказчику, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.
2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Товара в течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.
2.4. Оплата стоимости Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора на расчетный счет Поставщика аванса в размере 30% от общей цены Договора, указанной в п. 2.1., что составляет ( ) руб., в том числе НДС 18% ( ) руб. /НДС не облагается (нужное заполнить, ненужное исключить).
Окончательный расчёт по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Поставщика суммы в размере 70% от общей цены Договора, указанной в п. 2.1., что составляет ( ) руб., в том числе НДС 18 % ( ) руб./НДС не облагается (нужное заполнить, ненужное исключить) после приемки Товара, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки Товара в 20 (Двадцати) банковских дней с момента приемки Товара Заказчиком.
2.5. Оплата за поставку Товара производится безналичным расчетом в рублях на основании выставляемых Поставщиком счетов, в том числе счета, оформленного в соответствии с подписанными Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору должны быть оформлены и представлены Поставщиком в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством.
2.6. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.
2.7. В случае возникновения у Поставщика, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, обязанности произвести уплату неустойки (штрафа, пеней), процентов, предусмотренных пунктами 6.2., 6.3., 6.4. настоящего Договора, окончательная оплата стоимости поставленного Товара производится Заказчиком только после поступления на расчетный счет Заказчика сумм неустойки (штрафа, пеней), процентов в полном объеме.
2.8. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
3. Качество Товара
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя, действующей на момент поставки, и подтверждено паспортом или сертификатом качества.
3.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается в стандартах и технических условиях завода-изготовителя, а если он не установлен - составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной.
3.3. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, брака Товара, возникшего по вине Поставщика или завода-изготовителя, Поставщик обязан в срок, указанный в акте устранения недостатков, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества. Все расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.
3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п. 6.3. настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:
3.4.1. инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы в случае ее оплаты;
3.4.2. потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.
3.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо непреодолимой силы.
4. Условия поставки, приемка Товара
4.1. Поставка Товара осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
4.2. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 21/1, пом. 5-С, №3 (кабинет).
4.3. Приемка Товара Покупателем осуществляется в следующие сроки: в течение одного рабочего дня с момента поставки Товара Поставщиком по адресу указанному в п. 4.2. настоящего Договора.
4.4. При приемке Товара Заказчик:
- проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
- проверяет полноту и правильность оформления документации поставщика на предмет соответствия условиям настоящего Договора;
- проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки;
- проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, а также рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами;
- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
4.5. При выявлении несоответствий или недостатков Товара, препятствующих его приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков Сторонами оформляется акт устранения недостатков.
4.6. Датой приемки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной.
Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара.
4.7. Некачественный (некомплектный) Товар считается не поставленным.
4.8. При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или допоставки Товара.
Если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику с требованием устранить недостатки Товара.
4.9. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки Товара.
5. Обязательства Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
5.1.2. При поставке Товара силами Поставщика Поставщик за 24 (двадцать четыре) часа до даты поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия Товара на место назначения. Сообщение может быть направлено Заказчику путём использования факсимильных или электронных средств связи, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Покупателем сообщения.
5.1.3. Подписать и передать Заказчику товарную накладную, акт сдачи-приемки Товара в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять поставленный Поставщиком Товар.
5.2.2. Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. За нарушение сроков поставки Товара или его замены Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,5% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.
6.4. При невыполнении Поставщиком своего обязательства в сроки, предусмотренные п. 4.3. настоящего Договора, аванс подлежит возврату в течение 10 (десяти) дней со дня истечения срока, предусмотренного для выполнения такого обязательства.
В случае не возврата Поставщиком суммы аванса в десятидневный срок Заказчик вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами. Размер процентов определяется учетной ставкой рефинансирования, установленной Центральным Банков РФ на день оплаты процентов.
6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты неустойки, за каждый день просрочки.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 6.5. настоящего Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств федерального бюджета.
6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени), процентов и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.
6.7. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия и прекращении соответственно.
8.3. Несвоевременное уведомление либо неуведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
9. Сроки действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
|
