Именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице исполнительного директора Семенова Андрея Павловича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и
|
Скачать 110.1 Kb.
|
|
Приложение № 1 к закупочной документации ДОГОВОР № ____________ на поставку
ОАО «Аскольд», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице исполнительного директора Семенова Андрея Павловича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и ОАО СЗ «Северная верфь» именуемое в дальнейшем Покупатель в лице ВрИО генерального директора Ю.Н. Таратонова, действующего на основании решения совета Директоров (протокол №СД-40/2014 от 04.07.14г.) и Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1 Поставщик обязуется изготовить и отгрузить, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего договора продукцию, наименование которой, номера чертежей, количество, сроки поставки и вид приемки, согласно КД, указываются в спецификации № 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1). 1.2 Продукция не подлежит экспорту (реэкспорту) для третьих стран, а также установке (передаче) для других заказов. 1.3 Продукция поставляется в рамках Государственного оборонного заказа, в соответствии с дополнительным соглашением № 3/1/1/0303/Д2-11-ДГОЗ от 28.04.11г. к Государственному контракту № 704/27/2/ОНК/КН/0494-10 от 25.03.10г. для проекта 22350, заказ зав. № 923. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. 1.4 Поставщик обязан обеспечить раздельный учёт затрат связанных с исполнением настоящего договора в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счёт средств федерального бюджета, раздельного учёта результатов финансово-хозяйственной деятельности, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №47. 2. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 2.1.За поставляемую продукцию Покупатель производит оплату Поставщику по ценам, согласованным в соответствующих протоколах. 2.2 Цены, на поставляемую продукцию по спецификации № 1, указаны в протоколе цен № __, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2), и подлежат согласованию Покупателем и Поставщиком. Формирование цен на поставляемую продукцию, указанных в протоколе цен № __ производится в соответствии с требованиями и в порядке, установленном «Инструкцией по формированию контрактных (договорных) цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу» утвержденной приказом Минэкономики России от 18 декабря 1997г. №179 (в части не противоречащей законодательству); Федеральным законом от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2013г. №1119 «Об утверждении положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу»; «Методическими рекомендациями по определению общепроизводственных и общехозяйственных затрат при производстве продукции (работ, услуг) оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу» утвержденным приказом ФСТ от 15 декабря 2006г., №395; «Порядком определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу» утвержденными приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (Минпромэнерго России) от 23 августа 2006г., № 200. К протоколу согласования цены прилагаются расчетно-калькуляционные материалы и заключение военного представительства в разрезе статей затрат и в объёме, приведенном в действующих указаниях и директивах МО РФ. 2.3 Цены, указанные в протоколе № __ (приложение № 2) к спецификации № 1, являются фиксированными, при условии выполнения покупателем п. 4.1 настоящего договора 2.3.1 Цена на изделие по позиции № 4 указана в протоколе № __ без учета стоимости проведения испытаний на герметичность и работоспособность проводимой средой «пар» в ОАО «СКБК» г. Санкт-Петербург и без учета транспортных расходов по доставке на испытания и дальнейшую отгрузку изделия в адрес Покупателя. 2.4 Кроме указанной цены Покупатель оплачивает НДС по процентной ставке, установленной законодательством РФ, и транспортные расходы. 2.5 Цена включает в себя стоимость изготовления продукции Поставщиком, стоимость всех необходимых проверок, настроек и испытаний (кроме изделия по поз. 4 протокола цены № __), тары, упаковки, маркировки, сопроводительной документации. 2.6 На момент заключения договора общая сумма по договору составляет 3 560 044,66 руб. (три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч сорок четыре рубля 66 копеек), в т.ч. НДС 543 057,66 руб. 3 КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ ПРОДУКЦИИ 3.1 Качество продукции должно обеспечиваться функционирующей на предприятии системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISО 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012. 3.2 Комплектность, качество и технические характеристики продукции, а также ее комплектующие должны соответствовать конструкторской документации. Инструмент и спецприспособления, входящие в состав ЗИП, в цену изделий не включены и поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. 3.3 Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности на предприятии Поставщика производится ОТК Поставщика и 2230 ВП МО РФ, аккредитованном на предприятии Поставщика в порядке, установленном ГОСТ РВ 15.307-2002 и ОСТ ВД5.5571-87, в соответствии с действующей конструкторской документацией. Качество и комплектность продукции подтверждается подписями и печатями ОТК и 2230 ВП МО РФ в паспорте на изделие; клеймом ОТК и 2230 ВП МО РФ, если это предусмотрено КД. На принятую продукцию 2230 ВП МО РФ выдается удостоверение о приемке по установленной форме. 3.4 Приемка продукции по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в соответствии с Инструкциями Государственного арбитража СССР № П-6 от 15.06.1965г., № П-7 от 25.04.1966г., действующих в части, не противоречащей действующему законодательству и условиям настоящего договора. В случае обнаружения Покупателем недостатков продукции при ее приемке, Покупатель обязуется вызвать представителя Поставщика для установления наличия и причин возникновения недостатков. В случае неприбытия представителя Поставщика в течение 5 дней, не считая времени необходимого для проезда, с момента получения вызова Покупателя, либо в иной согласованный срок, недостатки продукции считаются принятыми Поставщиком и подлежат устранению в согласованный с Покупателем срок. 3.5 ОТК Поставщика либо Представительство ОАО «Аскольд» имеет право осуществлять контроль за установкой продукции на заказ. 3.6 Гарантийные сроки хранения и эксплуатации принимаются в соответствии с техническими условиями на поставляемую продукцию, при этом гарантийный срок эксплуатации изделий не менее гарантийного срока эксплуатации заказа. 3.7 В течение указанного гарантийного срока Поставщик несет ответственность за качество поставленной по настоящему договору продукции и обязан за свой счет, устранить все выявленные дефекты продукции, а также несоответствия продукции технической документации, ТУ и т.д. или произвести замену продукции на новую. 3.8 При обнаружении несоответствий качества изделий, выявленных в период действия гарантийных обязательств на изделия, Покупатель обязан оформить и направить рекламационный акт на рассмотрение его Поставщиком. Оформление, рассмотрение и удовлетворение акта Поставщиком осуществляется, согласно ГОСТ РВ 15.703-2005. Возврат забракованной продукции Поставщику осуществляется по его требованию и за его счёт. 3.9 Поставщик обязуется предоставить Покупателю в составе сопроводительных документов на продукцию «Заявление о соответствии военной продукции обязательным требованиям государственного заказчика» по форме, установленной Приказом Министра обороны РФ от 16.01.2013года №6 «Об утверждении формы заполнения о соответствии оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по государственной оборонному заказу, требованиям государственного заказчика, порядка его заполнения и регистрации». 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1 Расчеты за продукцию производятся Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по выставленным им счетам. После выплаты аванса цены пересмотру не подлежат. 4.1.1 По спецификации № 1: - Покупатель перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере 80 % от стоимости продукции по спецификации № 1 в сумме 2 848 035,73 руб. с учетом НДС, в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора. - Окончательный расчет за продукцию по спецификации № 1 производится Покупателем в течение 10 дней с момента письменного уведомления Поставщика о готовности продукции к отгрузке. 4.1.2 Возмещение стоимости проведения испытаний на герметичность и работоспособность проводимой средой «пар» в ОАО «СКБК» г. Санкт-Петербург и транспортных расходов по доставке на испытания и дальнейшую отгрузку испытанных изделий (поз. 4 по спецификации № 1) в адрес Покупателя оплачивается Покупателем по отдельному выставленному Поставщиком счету с приложением заверенных копий, подтверждающих сумму расходов произведенных Поставщиком. 4.2 Покупатель информирует поставщика о произведенных расчетах в течение 3-х календарных дней с момента оплаты. 5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 5.1 Сроки поставки продукции - 120 дней с момента выплаты аванса, при условии исполнения Покупателем пункта 4.1 настоящего договора. 5.2 Отгрузка продукции производится транспортной компанией ООО «ЖелДорЭкспедиция», с оплатой транспортных расходов Покупателем по отдельному выставленному Поставщиком счету с приложением заверенных копий, подтверждающих сумму расходов по доставке, произведенной Поставщиком. 5.3 Датой исполнения обязательств по поставке Поставщиком продукции по настоящему договору считается дата получения продукции у перевозчика и подписания Покупателем товаросопроводительных документов перевозчика. 5.4 Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения продукции у перевозчика и подписания Покупателем товаросопроводительных документов перевозчика. 5.5 Одновременно с каждой партией отгружаемой продукции Поставщик представляет Покупателю следующие документы: - Товарную накладную по форме № ТОРГ-12 – 1 экземпляр;
- Счет-фактуру – 1 экземпляр; - Упаковочный лист – 1 экземпляр; - Эксплутационную документацию в соответствии с ГОСТ2.601-2006 и ГОСТ2.610-2006; - Техническое описание (Руководство по эксплуатации) на продукцию в бумажном варианте и на СД-диске в формате Microsoft Office, если оно предусмотрено требованиями КД. 6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ 6.1 Упаковка поставляемой продукции должна соответствовать КД на данный вид продукции. Маркировка изделий производится по цифровому обозначению чертежа. 6.2 Продукция должна быть упакована и поставляться в таре, предназначенной для перевозки данного вида продукции. Упаковка и тара должны предохранять продукцию от любого рода повреждений или коррозии на пути к месту назначения. 6.3 Поставщик несет ответственность за любое повреждение продукции при ее транспортировке, вызванное несоответствующей упаковкой и/или маркировкой. В случае подобных повреждений Поставщик устраняет их за свой счет, либо компенсирует Покупателю все расходы, связанные с устранением этих повреждений. Поставщик несет ответственность за все убытки, понесенные в связи с отгрузкой продукции по неправильному адресу из-за недостаточной или неверной маркировки. 6.4 Маркировка груза в соответствии с ГОСТ 14192-96. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1 В случае нарушения сроков поставки, согласованных Сторонами, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый день просрочки, но в целом не более 10% от стоимости продукции, установленной настоящим договором. В случае нарушения согласованных сроков платежей (кроме авансовых) Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы просроченного платежа, но в целом не более 10% от суммы просроченного платежа. Установленный максимальный предел договорной неустойки применяется только в случае досудебного удовлетворения требования об уплате штрафных санкций. 7.2 В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.3 Любые споры, возникающие при исполнении договора на поставку продукции или в связи с ним, должны решаться Сторонами в досудебном претензионном порядке, при этом срок ответа на претензию составляет 30 дней. 7.4 В случае неурегулирования спора в досудебном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего договора. Указанные обстоятельства признаются таковыми, если возникли после заключения договора, носят чрезвычайный, непредвиденный и неотвратимый характер и не зависят от воли Сторон. 8.2 О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие подтверждающие документы. 8.3 Покупатель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием не финансирования (недостаточного финансирования) государственным бюджетом РФ работ по дополнительному соглашению №3/1/1/0303/Д2-11-ДГОЗ от 28.04.11г. к Государственному контракту №704/27/2/ОНК/КН/0494-10 от 25.03.10г., секвестр государственного бюджета РФ, повлиявший на финансирование вышеуказанного Госконтракта, не поступления денежных средств от Заказчика корабля по дополнительному соглашению №3/1/1/0303/Д2-11-ДГОЗ от 28.04.11г. к Государственному контракту №704/27/2/ОНК/КН/0494-10 от 25.03.10г., достаточных для оплаты платежей по настоящему договору. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 9.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из Сторон. 9.3 Стороны признают юридическую силу документов, переданных (полученных) с использованием факса и электронной почты, при условии, что они содержат исходящий и входящий регистрационный номер и дату. Последующий обмен оригиналами документов обязателен в течение 15 рабочих дней. Приложение: 1. Спецификация № 1 (Приложение №1) 2. Протокол № __ (Приложение №2) 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПЛАТЕЖНО-ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК - ОАО «Аскольд» 692337 Приморский край, г. Арсеньев, ул. Заводская, 5 Телеграфный: Арсеньев Приморского «Нептун» Телетайп: 213445 «Нептун» Факс: (423-61) 501-78, 501-76 Телефон: 501-10, 500-92 E-mail:ascold@mail.primorye.ru, pdoaskold@mail.ru; Код предприятия: 0629 ИНН 2501001009 код КПП 250101001 Расчетный счет: 40702810250040001086 БИК 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г. ХАБАРОВСК Корр. счет: 30101810600000000608 Код ОКПО 07522055, код ОКОНХ 14195 ПОКУПАТЕЛЬ – ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» Почтовый адрес 198096 г.Санкт-Петербург, ул.Корабельная, 6 Факс: (812) 324-04-26 Телефон: (812) 324-03-76 Код предприятия: 3131 ИНН 7805034277 код КПП 997850001 Расчетный счет: 40702810400020300082 БИК 044030786 Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» Корр. счет: 30101810600000000786 Код ОКПО 34337745, ОКВЭД 35.11.1 11. ПОДПИСИ СТОРОН:
|
Похожие:
 |
Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора... «О праве подписи», с одной стороны, и Закрытое акционерное общество "Энвижн Груп", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального... |
|
Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора... «О праве подписи», с одной стороны, и Закрытое акционерное общество "Энвижн Груп", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального... |
|
В лице Генерального директора Куропятникова Андрея Дмитриевича, действующего... Генерального директора Куропятникова Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, именуемое в дальнейшем... |
|
Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице, действующего на основании... «Газпром теплоэнерго Вологда», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ловчикова Андрея Дмитриевича, действующего... |
|
Договор n на поставку лекарственных препаратов «Заказчик», в лице главного врача Маренко Андрея Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны с одной стороны, и,... |
 |
Сумма договора, цена партии и порядок расчётов Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем, поставщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью,... |
|
Действующего на основании Устава, с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бурбасова... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Медтехкомплект» именуемое... Владимирской области «Центральная городская больница города Коврова», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице главного врача... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «Медтехкомплект» именуемое... Владимирской области «Центральная городская больница города Коврова», именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице главного врача... |
|
Устава, именуемое в дальнейшем “Покупатель”, с одной стороны, и Общество Покупатель”, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лумо Рус», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице директора... |
|
Договор поставки № пз 2015 Онер-запад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Полищук Юрия Владимировича, действующего на основании... |
|
Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" именуемое в дальнейшем... «Поставщик», в лице директора Тураева Камиля Нурматовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и оаук «Новгородский... |
|
Г. Кострома «02» апреля 2012г Устава учреждения, с одной стороны, и ООО «Ярфарма», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Кудрявцева М. В., действующего... |
|
Общество «Севералмаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице... «Севералмаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Письменного Андрея Васильевича, действующего на... |
|
Договор № на поставку оборудования и монтаж Акционерное общество «Белгородские молочные фермы», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Никулина Андрея Владимировича,... |
|
Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора... «О праве подписи», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ООО «Адаптивные технологии», именуемое в дальнейшем... |