Проект договора
г. Калуга «___»___________ 20__ года
Акционерное общество «60 арсенал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Казнакова С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Настоящий Договор (далее Договор) заключен в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» на основании протокола __________№ ____ от ______.
-
Предмет ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить _______________ (далее по тексту - «Оборудование») в соответствии со Спецификацией, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Оборудование должно быть поставлено в срок не позднее _______________
Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не арестован и является свободным от любых прав и требований третьих лиц.
Ни одна из сторон не может передать свои права или обязанности по настоящему Договору или возникшие в связи с ним обязательства другим лицам без письменного согласия другой стороны.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИя
Поставка Оборудования осуществляется по адресу: 248032, г. Калуга, ул.Гвардейская, д.21.
-
Переход права собственности на Оборудование и все риски случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акт сдачи - приема Оборудования по количеству, комплектности и внешнему виду (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее Акт сдачи-приема Оборудования).
Обязательства Поставщика в части поставки оборудования считаются исполненными после подписания Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 2.2.
Допускается досрочная поставка оборудования.
Цена ДОГОВОРА
3.1. Цена Договора составляет ___________ включая НДС 18%.
Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя – стоимость Оборудования, транспортных, командировочных расходов, стоимости упаковки, стоимости НДС, таможенных пошлин, стоимости получения Российского сертификата соответствия, а также всех налогов, иных пошлин, сборов, и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1.Поставляемое Оборудование должно быть:
– свободно от прав третьих лиц;
– новое, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства (не допускается поставка Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);
– не бывшее в эксплуатации и не выставочным образцом;
– работоспособным и готовым к эксплуатации.
Оборудование и его комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь:
– сертификат соответствия;
– сертификат качества ISO 9001.
Оборудование, а так же входящий в состав Оборудования комплект средств технологического оснащения, должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами, требованиями настоящего Договора.
Права и обязанности сторон
5.1.Поставщик обязуется:
5.1.1. Произвести поставку Оборудования своими силами и за свой счет по адресу: г. Калуга, ул. Гвардейская, д.21, на условиях и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.
-
-
Заказчик обязуется:
Оплатить стоимость Оборудования, в соответствии с условиями настоящего Договора.
Незамедлительно письменно уведомить Поставщика обо всех выявленных несоответствиях качества и количества Оборудования во время сдачи и приемки Оборудования.
Выполнять все указания завода-изготовителя по правилам эксплуатации, хранению и уходу за поставленным Оборудованием.
Заказчик обязан факсимильно известить Поставщика о возникшей неисправности Оборудования в течение 2 (двух) рабочих дней с момента её возникновения для выполнения работ согласно разделу 10 настоящего Договора в течение гарантийного срока.
Упаковка
6.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения.
Перед упаковкой все части поставляемого Оборудования должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение Оборудования от порчи во время транспортировки и хранения.
Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.
На грузовых местах высотой более 1 метра и весом более 500 кг должен быть указан соответствующим знаком центр тяжести, а также места застропки.
ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ ОБОРУДОВАНИя
7.1.Отгрузка Оборудования производится силами и за счет Поставщика.
За 5 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Заказчику извещение о дате готовности Оборудования к доставке, в течение 24 часов после начала доставки Заказчику данные: наименование Оборудования, дату начала доставки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ Заказчику ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИя
При поставке Оборудования и комплектации к нему Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию на бумажных (кроме ксерокопий) и электронных носителях на русском языке (часть документации может быть объединена произвольным образом):
-инструкция по эксплуатации;
-инструкция по обслуживанию;
-технический паспорт на Оборудование, выданный изготовителем;
-документы о сертификации Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, качества, сертификаты или декларации соответствия);
-счет, счет-фактуру, выставленные Поставщиком;
-товарную накладную и акт в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).
-документы о сертификации Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, качества, сертификаты или декларации соответствия);
Вся документация должна быть составлена на русском языке.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИя
9.1.Порядок приемки поставленного Оборудования по количеству мест и качеству упаковки:
-
Приемка поставленного Оборудования по количеству мест и качеству упаковки (отсутствие внешних повреждений упаковки, Оборудования, соответствие товарно-сопроводительным документам), производится Заказчиком на объекте Заказчика.
При отсутствии у Заказчика претензий по количеству мест и качеству упаковки Заказчиком подписывается транспортная накладная.
Оборудование, несоответствующее по количеству мест, указанному в накладной, считается недопоставленным. Заказчик незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам поставки. Поставщик в течение 20 рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика обязан за свой счет осуществить допоставку.
В случае, если упаковка, в которой поставлено Оборудование, нарушена Заказчиком делает отметку о нарушении упаковки в транспортной накладной, а также совместно с представителем транспортной компании, осуществившей перевозку, составляет соответствующий акт, копия которого незамедлительно направляется в адрес Поставщика.
-
Порядок сдачи и приемки поставленного Оборудования согласно Спецификации:
Приемка поставленного Оборудования и комплектации к нему осуществляется Заказчиком в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) с учетом соответствия количества, комплектности и внешнего вида поставляемого Оборудования. Выполнение данного пункта производится в присутствии представителя Поставщика.
По факту приемки Оборудования и комплектации к нему соответствующего количеству, комплектности и внешнему виду, уполномоченный представитель Заказчика подписывает Акт сдачи - приема Оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
В случае поставки Поставщиком Оборудования и комплектации к нему, несоответствующего количеству, комплектности и внешнему виду Заказчик по своему выбору имеет право:
принять такое Оборудование на ответственное хранение, при этом Заказчик незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика обязан за свой счет доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного либо некомплектного Оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
отказаться от приемки Оборудования и расторгнуть договор в одностороннем порядке, при этом Поставщик обязан в течение десяти банковских дней возвратить, оплаченный аванс и возместить возникшие в связи с этим убытки.
В случае поставки Оборудования и комплектации к нему с внешними и внутренними дефектами, выявленными в процессе сдачи - приемки оборудования, Заказчик принимает такое Оборудование на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 рабочих дней с момента получения претензии от Заказчика обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества. Замена допускается один раз.
9.3.Акт сдачи - приема Оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору) подписывается только после устранения претензий указанных в пунктах 9.2.3, 9.2.4.
-
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИя
Поставщик настоящим гарантирует, что Оборудование и комплектация к нему, поставленное в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).
Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет: ___________ с даты подписания Акта сдачи - приема Оборудования. Гарантия Поставщика должна распространяться, как на само оборудование, так и на все узлы и детали поставляемого Оборудования и срок гарантии Поставщика должен быть не меньше гарантийного срока изготовления оборудования.
-
В период гарантийного срока обслуживания Оборудования Поставщик гарантирует следующее:
Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.
В случае ремонта дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается на период простоя.
Поставщик несет гарантийную ответственность за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли не по вине Заказчик.
Поставщик в течение 5 дней после получения письменного извещения о неисправности от Заказчика принимает решение об устранении неисправности и информирует по факсу Заказчика.
При возможности устранения неисправности своими силами на площадях Заказчика Поставщик в течение 5 дней после получения уведомления от Заказчика о неисправности направляет специалистов сервисной службы Поставщика для устранения неисправности.
При невозможности устранения Поставщиком неисправности своими силами на площадях Заказчика Поставщик обеспечивает замену неисправных частей.
Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправных частей, оплачиваются Поставщиком.
Срок замены дефектных частей или замены Оборудования согласовывается дополнительно. Согласование производится путем обмена письмами, по факсимильной связи. В случае невыполнения Поставщиком по истечении установленного срока своего обязательства по замене дефектных частей или Оборудования Поставщик, по письменному требованию Заказчика, выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Оборудования за каждый день просрочки.
При невозможности ремонта Поставщик обязан заменить неисправное Оборудование на новое за свой счет. На оборудование, поставленное взамен дефектного, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
Срок устранения выявленных неисправностей или замена неисправного Оборудования в пределах гарантийного срока не может составлять более 30 (тридцати) календарных дней со дня получения уведомления Поставщиком.
-
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:
в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;
в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания;
в результате если неисправность вызвана внешними факторами – намеренная порча, стихийным бедствием, наводнением, пожаром, аварией и другими подобными обстоятельствами.
Если в период гарантийного срока обслуживания обнаружено, что неисправность Оборудования возникла вследствие нарушения правил и условий эксплуатации, изложенной в эксплуатационной документации и (или) Оборудование подвергалось ремонту любыми, кроме Поставщика, третьими лицами, Заказчик оплачивает документально подтвержденную стоимость ремонта и запасных частей в полном объеме, включая, расходы на выезд представителей специалиста Поставщика по адресу Заказчика.
Поставщик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам Оборудования, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п.
Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Оборудования.
Порядок оплаты
11.1 Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:
-
Заказчик производит предоплату в размере 30% от стоимости Оборудования согласно Спецификации (Приложение №1 настоящего Договора), что составляет _______________ , в том числе 18%, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета на оплату в течение 10 (десяти) банковских дней с момента (даты) подписания настоящего Договора.
Окончательный расчет осуществляется в течение 10 банковских дней после подписания Акта сдачи - приема Оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Поставщик в соответствии со ст. 169 НК РФ обязан направить Заказчику в течение 5 дней с даты получения авансового платежа счет-фактуру на предоплату.
Все денежные расчеты производятся в российских рублях. В платежном поручении Заказчик указывает номер и дату настоящего Договора, сумму платежа и НДС (18%).
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика при условии, что Заказчик верно указал реквизиты Поставщика.
Ответственность сторон
12.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае просрочки срока исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств , предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов(пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, и устанавливается в размер не менее, чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком ( на основании постановления Правительства РФ от 25.11.2013№ 1063), и определяется по формуле :П = (Ц - В)×С,
где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С=Сцб хДП,
где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К=ДП/ДК х100%,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
12.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств ( в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных настоящим Договором, Поставщик по требованию Заказчика выплачивает последнему штраф в размере 10 %* цены Договора (*в случае, если цена Договора не будет превышать 3 млн. рублей размер штрафа будет составлять 10% от цены Договора. Размер штрафа устанавливается в зависимости от цены Договора в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063.
12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств по оплате Заказчик выплачивает по требованию Поставщика штраф в размере 2,5%* цены Договора (*в случае, если цена Договора не будет превышать 3 млн. рублей размер штрафа будет составлять 2,5% от цены Договора. Размер штрафа устанавливается в зависимости от цены Договора в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063.
12.5. В случае неисполнения обязанностей по пунктам п.9.2.3, п.9.2.4. настоящего Договора, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в трехдневный срок по истечению сроков выполнения п.9.2.3, п.9.2.4. Поставщик в данном случае обязуется вернуть все денежные средства, полученные от Заказчика в рамках исполнения обязательств по данному Договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента расторжения Договора. Заказчик должен вернуть в полном объеме поставленное Оборудование и комплектацию к нему, а Поставщик вывезти его с территории Заказчика в течение 10 рабочих дней после возврата денежных средств, полученных от Заказчика в рамках исполнения обязательств по данному Договору. Все расходы по возврату и вывозу Оборудования и комплектации к нему несет Поставщик.
12.6. Заказчик вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме документально подтверждённых убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
12.7. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
12.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 11.1-11.5 Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
По соглашению Сторон вся информация, предоставленная одной Стороной другой Стороне для выполнения условий Договора, признана конфиденциальной и составляющей собственность Стороны, предоставившей данную информацию, и не подлежат разглашению.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и иных совместных документов.
Если для исполнения Договора возникает необходимость в предоставлении конфиденциальной информации третьим лицам, такая информация может быть им предоставлена в объеме минимально необходимом для исполнения Договора и с письменного разрешения другой Стороны.
Стороны обязуются исполнять условия о конфиденциальности, за исключением случаев, когда такая информация будет затребована в соответствии с законами РФ уполномоченными на то органами государственной власти.
Условия настоящего раздела о конфиденциальности действуют с момента подписания Договора, распространяются на взаимоотношения Сторон, связанные с переговорами, подготовкой и заключением Договора и действуют в течение двух лет после истечения срока действия Договора.
Срок действия ДОГОВОРА
14.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания сторонами до ___________
Истечение срока действия Договора не прекращает обязанности сторон по надлежащему исполнению обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
Форс-мажор
15.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
Уведомления
Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде факсимильного сообщения, электронного сообщения на электронный адрес, заверенной телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
Обеспечение исполНения ДОГОВОРА
Настоящий Договор заключается только после предоставления Поставщиком банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией о проведении запроса предложений. Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте Договора способов определяется Поставщиком самостоятельно.
В случае обеспечения исполнения Договора способом передачи Заказчику в залог денежных средств:
17.2.1.Заказчик, в случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнением Договора Поставщиком и прекращением обязательств, обеспеченных залогом, обязан вернуть заложенные денежные средства Поставщику в течение не более 5 рабочих дней с момента получения письменного заявления поставщика с указанием банковских реквизитов для перечисления залога.
17.2.2.Залог по настоящему Договору существует в отношении обязательства в полном его объёме до выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору, и частичное исполнение таких обязательств Поставщиком не прекращает залог ни полностью, ни в части.
17.2.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт залоговой суммы без обращения в суд.
17.2.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору Заказчик имеет право получить удовлетворение за счет заложенной суммы в полном объеме. Об удовлетворении своих требований за счет залога Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика.
В случае обеспечения исполнения Договора способом предоставления банковской гарантии:
17.3.1. При изменении сроков выполнения работ Поставщик обязан предоставить новую банковскую гарантию срок действия которой превышает срок исполнения обязательств по Договору не менее, чем на один месяц.
17.3.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик обращается в банк-гарант за удовлетворением своих требований в полном объеме.
18. Прочие положения
18.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
18.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.3.Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, которые не удалось решить путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – 30 дней со дня получения.
18.4.Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
18.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация
Приложение № 2: Акт сдачи - приема Оборудования по количеству, комплектности и внешнему виду.
19.БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
|
ПОСТАВЩИК
|
Акционерное общество
«60 арсенал» (АО «60 арсенал»)
Юридический и почтовый адрес:
248032, г. Калуга, ул. Гвардейская,
д.21
телефон (факс): (4842) 27-10-65.
e-mail: 60arsenal@mail.ru ;
ИНН 4029042561;
КПП 402901001;
ОКВЭД 29.60;
ОГРН 1104029000294
Банковские реквизиты:
р/с 40702810024250000571
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже
к/с 30101810100000000835
БИК 042007835
|
|
От Заказчика:
Генеральный директор
__________________ С.А. Казнаков
М.П.
|
От Поставщика:
___________________
М.П.
|
Приложение № 1
к договору № ___
от «__» _________ 20__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ____
№ п/п
|
Наименование и обозначение продукции
|
Кол-во
(штук)
|
Цена
без НДС
( руб.)
|
Сумма
без НДС
( руб.)
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
Всего без НДС:
|
|
Сумма НДС:
|
|
ИТОГО с НДС:
|
|
Итого к оплате ______________ (цифрами и прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС (______%) – ________________ (цифрами и прописью) руб. _____коп.,
Заказчик:
|
Поставщик:
|
Генеральный директор
__________________ Казнаков С.А.
М.П.
|
__________________ (ФИО)
М.П.
|
Приложение № 2
к договору № ___
от «__» _________ 20__ г.
Акт СДАЧИ-ПРИЕМА ОборудованиЯ по количеству, комплектности и внешнему виду
от «___»_________201______ г.
«Поставщик» ______________в лице __________________, с одной стороны и «Заказчик» АО «60 арсенал» в лице генерального директора Казнакова С.А., с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
поставщик поставил, а Заказчик принял следующий товар:
|
|
|
Количество, ед. (шт)
|
№
|
Наименование
|
Заводской номер/ номер по каталогу запчастей (при наличии)
|
по спецификации (приложение№1)
|
Фактическое
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Итого:
|
-
|
|
|
Модель, количество, комплектность, целостность упаковки и цена передаваемого оборудования соответствуют условиям Договора.
Заказчик
Генеральный директор
|
Поставщик
|
__________________ С.А. Казнаков
|
________________
|
|
|
|
