О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку
|
Скачать 0.8 Mb.
|
|
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (сокращенно ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________, действующего на основании доверенности _______________________________________, с одной стороны, и______________________ __________________________ (сокращенно – ___________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые - «Стороны», на основании результатов размещения заказа путем __________________________________________(протокол №_______________ от «_____»_____________20___г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок ____________________ (далее по тексту – Оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять это Оборудование и уплатить за него денежную сумму (цену) в соответствии с настоящим Договором. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 2.1. Поставка Оборудования в соответствии с настоящим Договором производится в течение 7(семи) календарных дней с даты его подписания Сторонами. 2.2. Доставка и разгрузка Оборудования производится силами и средствами Поставщика в адрес, указанный Покупателем: 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 4 2.3. Оборудование передается Поставщиком Покупателю по Товарной накладной (Торг-12) по количеству, качеству, наименованию, согласно Спецификации (Приложение к Договору), в установленном порядке. 2.4. С поставляемым Оборудованием Поставщик передает Покупателю документацию Счет-фактура Поставщика, Товарная накладная (Торг-12), техническая документация на русском языке, заверенные Поставщиком копии Декларации соответствия. 2.5. Право собственности на Оборудование, риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки Оборудования Покупателем и подписания сторонами Товарной накладной. Дата поставки Оборудования определяется датой подписания Покупателем приемо-сдаточных документов. 2.6. Вскрытие упаковки и приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика. В случае обнаружения недостачи, некомплектности или нарушения качества Оборудования при его приеме представитель Покупателя, осуществляющий приемку Оборудования, и представитель Поставщика составляют соответствующий рекламационный акт. Поставщик своими силами и за свой счет поставляет недостающее Оборудование, устраняет иные выявленные и зафиксированные при приемке недостатки. Претензии в отношении количества (несоответствия количеству, указанному на упаковке, т.е. внутритарных недостач) и качества (при обнаружении повреждений, поломок и иного рода отклонений от обусловленного в договоре качества Оборудования), несоответствия наименованию, указанному в спецификации, выявленные после получения Оборудования, предъявляются Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его приемки. В претензии отражается содержание и основание ее предъявления, количество и вид Оборудования, в отношении которого она предъявляется. 2.7. Устранение недостатков производится Поставщиком в течение 10 рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя. В отдельных случаях возможно, по согласованию Сторон, увеличение сроков устранения недостатков, но не более 30 календарных дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя. 3. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ, ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 3.1. Поставщик гарантирует высокое качество поставляемого Оборудования и комплектующих частей к Оборудованию по настоящему Договору, а также своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации. Поставляемое Оборудование должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя оборудования, а также сертификату соответствия Госстандарта России. Гарантия качества Оборудования распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). 3.2. Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, а также обязуется возместить Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней, в случае получения мотивированной претензии, все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением либо ненадлежащим выполнением Исполнителем данного обязательства убытки и расходы. 3.3. Гарантийный срок на Оборудование действует в течение 12 месяцев с даты подписания товарной накладной (ТОРГ 12). На Оборудование и (или) комплектующие изделия, переданные Поставщиком взамен Оборудования и (или) комплектующих изделий, в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененное. 3.4. На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется. При обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются в течение 3 (трех) рабочих дней на новые после получения претензии от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности, а условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным изготовителем. При невозможности замены в течение 3 (трех) рабочих дней по объективным причинам, срок замены расходуемых принадлежностей и деталей одноразового применения дополнительно согласовывается Сторонами. 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена настоящего Договора определена по результатам размещения заказа путем открытого запроса предложений (Протокол №____ от «__» ___ 201_ года) и в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему Договору) составляет ____________ руб. (_____прописью_____), включая НДС (18% / 10% / Без НДС), ____________ руб. (_____прописью_____). Цена настоящего Договора остается неизменной в течение всего срока его действия. Стоимость поставляемого Оборудования включает расходы Поставщика на упаковку, погрузку, доставку по адресу Покупателя, разгрузку в месте доставки, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, сборов, введение в эксплуатацию, обучение персонала Покупателя, других обязательных платежей и иные расходы, связанные с поставкой Оборудования. 4.2. Оплата поставляемого Оборудования производится путем перечисления денежных средств в безналичном порядке с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика на основании счетов Поставщика. Перечисление осуществляется в следующем порядке: - оплата 100% от цены настоящего Договора, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, что составляет ____________ руб. (_____прописью_____), включая включая НДС (18% / 10% / Без НДС), ____________ руб. (_____прописью_____), в течение 10 рабочих дней c даты подписания Сторонами Товарной накладной, на основании счета Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. Поставщик обязуется: 5.1.1. Поставить своими силами и средствами в адрес Покупателя, указанный в п. 2.2 настоящего Договора и в срок, предусмотренный п.2.1 настоящего Договора, Оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему Договору). 5.1.2. Передать Покупателю вместе с Оборудованием документацию, указанную в п.2.4 настоящего Договора. Доставка Покупателю счетов и счета-фактуры может осуществляться Поставщиком заказной почтой с уведомлением о вручении, или курьером с уведомлением о вручении, или иным способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю указанных документов. 5.1.3. Неукоснительно выполнять меры по технике безопасности и меры по пожарной безопасности. 5.2. Покупатель обязан: 5.2.1. Оплатить поставляемое Оборудование в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора. 5.2.2. Назначить своего представителя для приемки Оборудования от Поставщика и подписания всех приемо-сдаточных документов, предусмотренных настоящим Договором. 5.2.3. Принять поставленное Оборудование в соответствии с пунктами 2.3-2.6 настоящего Договора. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в частности просрочки исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона уплачивает другой стороне неустойку (пени) в размере 0,01% от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств за каждый день просрочки. 6.3. Основанием для уплаты неустойки (пеней) является письменная претензия Стороны, чьи интересы по настоящему Договору нарушены. В случае не выставления претензий, пени не начисляются и не применяются. Требование об уплате неустойки (пеней) является правом, но не обязанностью Стороны, чьи интересы нарушены. 6.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях если Поставщик: - отказался от выполнения условий настоящего Договора; - не выполняет свои обязательства по настоящему Договору и не реагирует на замечания Покупателя. 6.5. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным п.6.4 настоящего Договора, с момента вручения Поставщику письменного Уведомления о расторжении настоящего Договора. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если невыполнение является результатом непреодолимой силы: наводнение, землетрясение, цунами, извержение вулкана, схождение селевых потоков или лавин, военные действия, изменение социально-политической ситуации в стране, иное событие, не зависящее от воли Сторон, повлекшее за собой невозможность выполнения Сторонами или одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы означают обстоятельства вышеперечисленного характера, происшедшие после подписания Сторонами настоящего Договора, при условии, что Стороны не имели возможности эти события предвидеть и предотвратить. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за собой необратимых последствий для выполнения Сторонами условий настоящего Договора, то сроки выполнения работ должны быть продлены на число дней действия этих обстоятельств и их последствий. 7.2. Сторона, которая по причине Обстоятельств непреодолимой силы не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств. Такое уведомление должно содержать информацию о происхождении, характере Обстоятельств непреодолимой силы и возможности их последствий для выполнения условий настоящего Договора. 7.3. В случае если Сторона, которая по причине Обстоятельств непреодолимой силы не может выполнять своих обязательств по настоящему Договору, не уведомила другую Сторону об этом, или уведомила позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней, сроки исполнения этой Стороной своих договорных обязательств не продлеваются. 7.4. В случае если Обстоятельства непреодолимой силы влекут за собой последствия, при которых дальнейшее выполнение Сторонами условий настоящего Договора становится нецелесообразным или невозможным, Сторонами создается комиссия, определяющая дальнейшую целесообразность выполнения условий настоящего Договора. В случае вынесения комиссией решения о нецелесообразности или невозможности дальнейшего выполнения Сторонами условий настоящего Договора, Стороны производят взаиморасчет, а настоящий Договор подлежит расторжению. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все возникшие при исполнении настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами в ходе переговоров. 8.2. Сторона, чьи интересы нарушены, направляет другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена контрагентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. 8.3. При недостижении согласия, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае нарушения указанного условия договора, Поставщик возмещает причиненные Покупателю убытки и сверх того уплачивает неустойку в размере 300 000 руб. за каждый документально подтвержденный факт нарушения.
Приложение к Договору № _______ от «___» ___________ 20 ___г. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Итого: __________ руб. Сумма НДС: __________ руб. Итого к оплате: ___________рублей (____прописью____) От Поставщика: _______________________________ (должность уполномоченного лица) _________________/______________/ МП _________________/ МП От Покупателя: _______________________________ (должность уполномоченного лица) _________________/ _____________/ МП |
||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Извещение о проведении открытого запроса предложений Пао гк «Космос» уведомляет о проведении процедуры в форме открытого запроса предложений и приглашает поставщиков подать свои предложения... |
|
О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку Дезинфицирующих средств (процедура открытого запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках ГлавУпдк при мид... |
 |
Закупочная документация по открытому запросу предложений на поставку... Москва, ул. Марксистская, д. 4 (далее — Организатор), Уведомлением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на... |
|
О проведении открытого запроса предложений на право заключения в... Лекарственных препаратов (процедура открытого запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках ГлавУпдк при... |
|
О проведении открытого запроса предложений на право заключения в... Дезинфицирующих средств (процедура открытого запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках ГлавУпдк при мид... |
|
Документация по запросу предложений на право заключения договора Участники) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора... |
|
Д окументация о запросе предложений открытый запрос предложений на... Заказчик и Организатор запроса предложений указаны в Извещении о проведении запроса предложений и в информационной карте запроса... |
|
Ооо «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» Уведомление... Ооо «Петропавловск – Черная Металлургия» уведомляет о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на проведение... |
|
Документация о проведении открытого запроса предложений с переторжкой в электронной форме ... |
|
О проведении запроса предложений Акционерное общество «Ремвооружение» (далее по тексту заказчик) в лице Генерального директора Диденко В. С.– извещает о проведении... |
|
О проведении открытого запроса предложений на право заключения в 2014 году договоров на поставку Лекарственных препаратов (процедура открытого запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках ГлавУпдк при... |
|
Документация по запросу предложений на поставку оборудования производства компании Участники запроса предложений) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений (далее — Запрос предложений) на... |
|
О проведении открытого запроса предложений на право заключения в... Лекарственных препаратов (процедура открытого запроса предложений проводится в соответствии с Положением о закупках ГлавУпдк при... |
|
1 Общие сведения о процедуре запроса предложений Документация на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку расходных материалов для вычислительной... |
|
1. 1Общие сведения о процедуре запроса предложений ... |
|
О проведении запроса предложений на право заключения О проведении запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию и ремонту контрольно кассовой техники... |