Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту центрального теплового пункта (цтп) здания пристройки главного лабораторного корпуса
|
Скачать 221.37 Kb.
|
|
ГК/___/2012 ПРОЕКТ Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту центрального теплового пункта (ЦТП) здания пристройки главного лабораторного корпуса № ___________________________________ г. Новосибирск «___» ___________ 2012 г. Государственный заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН), далее – Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ___________________, далее – Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола _____________________________________ от ___.___.2012 г. № _______, подписали настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту центрального теплового пункта (ЦТП) здания пристройки главного лабораторного корпуса (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их стоимость. 1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а также Локальной сметой (Приложение к Техническому заданию). 2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2.1. Гарантийный срок на работы составляет 3 (Три) года от даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. 2.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (в том числе и в случаях, когда к выполнению работ были привлечены субподрядчики). 2.3. В случае если на любой стадии выполнения работ и/или в течение гарантийного срока будут обнаружены некачественно выполненные работы (дефекты/недостатки), Заказчик составляет Дефектный акт и Претензию, передает по одному экземпляру документов Подрядчику. Подрядчик своими силами, без увеличения цены Контракта и в срок, указанный Заказчиком в Претензии, обязан устранить выявленные дефекты/недостатки и сдать их Заказчику. 3. СРОК, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ - ПРИЁМКИ РАБОТ 3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее чем через 10 (Десять) рабочих дней от даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения работ - не позднее 31.08.2012 г. 3.2. Характеристики, объём и основные условия выполнения работ, требования к качеству, техническим характеристикам работ, к безопасности и к результатам работ, требование о наличии специальной лицензии (разрешения), срок и объём гарантии, иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика, особенности контроля, сдачи и приёмки работ, документы, предоставляемые подрядчиком после выполнения работ, дополнительные требования (сведения) указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). 3.3. Работы выполняются по адресу: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д.3. Подрядчик обязуется поставлять на место выполнения работ необходимые материалы, комплектующие изделия, конструкции, технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. 3.4. Подрядчик обязуется немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению работ, принимать меры для их устранения, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят результатам выполняемых работ на объекте, либо создают невозможность их выполнения в срок. 3.5. Скрытые работы принимаются после выполнения таких работ (при их наличии) и фиксируются Актом скрытых работ. 3.6. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ за 2 (Два) дня до начала сдачи-приёмки работ. 3.7. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком происходит в соответствии с нормативно – правовыми нормами РФ и оформляется Актами о приёмке выполненных работ (КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Актами освидетельствования скрытых работ (при их наличии), подписываемыми обеими Сторонами после выполнения работ. 3.8. Заказчик имеет право контролировать процесс выполнения работ в любое время на протяжении любого этапа выполнения работ. 3.9. Подрядчик передаёт Заказчику техническую документацию, необходимую для эксплуатации объекта по окончании выполнения работ. 4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена работ, выполняемых в соответствии с условиями настоящего Контракта, составляет: ______________ (_________________________________________________________) руб.1. 4.2. Расчет за выполненные работы производится на основании выставленного счёта, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов КС-2, КС-3. 4.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. 4.4.В цену контракта (работ) включены все расходы на выполнение работ, в том числе стоимость материалов, комплектующих, (их доставку, разгрузку); накладные расходы, прибыль, вынос, погрузку и вывоз строительного мусора с территории государственного заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 4.5. Заказчик вправе произвести оплату стоимости работ после зачета встречных однородных обязательств - начисленной и выставленной неустойки (п. 5.4. Контракта) в порядке ст. 410 Гражданского кодекса РФ. 4.6. Датой оплаты работ считается дата списания денежных средств со счёта Заказчика. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ. 5.2. Подрядчик несет ответственность за организацию работы по охране труда соблюдение собственным персоналом и персоналом субподрядчика требований, норм и правил ТБ, ПБ, правил и норм, действующих на территории Заказчика (Приложение № 2 к Контракту). 5.3. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ. 5.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 1.1., 1.2, 3.1., 3.2. Контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки составляет 1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока выполнения работ. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (п. 5 настоящего Контракта) или по вине Заказчика. 5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.п. 4.2. Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы (п. 6 настоящего Контракта) либо по вине другой Стороны, в том числе в случае отсутствия (задержки) финансирования. 5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме. 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту если докажут, что неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате действия которой выполнение обязательств по настоящему Контракту стало невозможным. 6.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п.п. 6.1. Контракта, извещает об этом в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме другую Сторону. 6.3. Документом, подтверждающим обстоятельства непреодолимой силы, является документ (в письменной форме) органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих документов. 6.4. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о наличие обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.11.2012 г. 7.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 7.3. В случае расторжения Контракта Стороны производят взаиморасчеты. 7.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, а также уплаты неустойки (п.п. 5.4. Контракта). 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров, направлением Претензии. 8.2. Претензия рассматривается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента её получения. 8.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области согласно порядку, установленному законодательством РФ. 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства РФ. 9.2. Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.3. Все изменения, дополнения и приложения к Контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 9.4. При изменении адреса и/или банковских реквизитов Стороны обязуются направить извещение об этом другой Стороне в письменной форме в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления указанных изменений. 9.5. Уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1 к Государственному контракту от «___» ___________ 2011 г. № _____________________________________ Техническое задание на выполнение капитального ремонта центрального (ЦТП) теплового пункта здания пристройки главного лабораторного корпуса 1. Характеристики, объём и основные условия выполнения работ: Выполнение работ по капитальному ремонту теплового пункта здания пристройки главного лабораторного корпуса. 1.1. Выполнение капитального ремонта ЦТП: 1.1.1. Технические характеристики теплового узла: Максимальный часовой расход тепловой энергии, Гкал/час: - на отопление -0,4319; - на вентиляцию – 3,610; - на ГВС – 0,5932; Расчётный напор на вводе, м.вод.ст.: - теплоснабжение -60; - холодное водоснабжение – 80; Нагрузка: - присоединение – элеваторное; - тип системы – двухтрубная, нижний розлив; - тип нагревательных приборов – М 140; - число приточных установок – 3. 1.1.2. Требования к тепловому пункту: Необходимо установить контрольно измерительные приборы: манометры и термометры показывающие в соответствии с п.9.1.44 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от.01.10.2003 г. 1.1.3. Технические характеристики автоматического регулятора ГВС: Автоматический регулятор ГВС здания пристройки главного лабораторного корпуса: - максимальный расход 1,9 м³/час; - счетчик расхода – ВСТ-40; Автоматический регулятор ГВС должен поддерживать температуру горячей воды в пределах от 60 до 75 ºС. Условия эксплуатации - УХЛ 4. 1.2. Дефектная ведомость центрального теплового узла (ЦТП) здания пристройки главного лабораторного корпуса
* На технологических участках в ИНХ СО РАН установлены шаровые краны «NAVAL» разных диаметров, поэтому для единообразия и удобства обслуживания заказаны данные краны. Данная арматура высокого качества и надежна в эксплуатации. В том числе, вышедшие из строя краны используются в качестве комплектующих для ремонта установленных кранов. 2. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к безопасности и к результатам работ, при необходимости требование о наличии специальной лицензии (разрешения): 2.1. Наличие допуска СРО (в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» раздел 3; п.12.11; 15;15.1; 15.2;15.4). 2.1.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (далее субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 2.1.2. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками. 2.2. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям: - «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от 01.10.2003 г. - «Правилам техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей». - «Правила устройства электроустановок» изд.7, 1998 г. (ПУЭ 7); - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» от.22.01.2003г. (ПТЭЭП); - Требованиями, правилами и нормами Ростехнадзора РФ, СанПин и т.д. - Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах; - МДС 13-18.2000 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей системы коммунального теплоснабжения». Приказ Госстроя России от 13.12.2000г.№ 285; - МДС 13-7.2000 « Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве города». От 17.01.2000г. №5; - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - ГОСТ Р 50571.15-97; 2.3. При выполнении работ Подрядчик: - несет ответственность за соблюдением собственным персоналом и персоналом субподрядчика требований, норм и правил ТБ, ПБ, правил и норм, действующих на территории Заказчика и т.д. - обязан обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, сохранности имущества Заказчика, находящегося на выделенном под производство работ участке, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта; - проводить работы на выделенном Заказчиком участке под руководством персонала Подрядчика; - не использовать, не подключать энергоносители, электроприборы и оборудование (в том числе собственное) без согласования с Заказчиком и вне мест определённых Заказчиком. - в течение одного дня после подписания контракта приказом назначить своего ответственного за выполнение работ и его заместителя, ответственное лицо за обеспечение техники безопасности и безопасное выполнение работ. Копия приказа передается Заказчику. Ответственный представитель Подрядчика или его заместитель должны постоянно находиться на объекте во время выполнения работ. Персонал Подрядчика на объекте должен быть одет в спецодежду и использовать защитные и страховочные приспособления. 3. Срок и объём гарантии, в том числе, при необходимости, ссылки на нормы и правила, на стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества работ: 3.1. Гарантийный срок составляет три года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ за исключением гарантийных сроков, предусмотренных заводом-изготовителем. 3.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (в том числе и в случаях, когда к выполнению работ были привлечены субподрядчики). 3.3. В случае если в течение гарантийного срока будут обнаружены некачественно выполненные работы (дефекты/недостатки), Заказчик составляет Дефектный акт и Претензию, передает по одному экземпляру документов Подрядчику. Подрядчик своими силами, без увеличения цены Контракта и в срок, указанный Заказчиком в Претензии, обязан устранить выявленные дефекты/недостатки и сдать их Заказчику. 4. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика: 4.1. Подрядчик до проведения приёмосдаточных испытаний проводит испытания и замеры в соответствие с требованиями нормативно-технической документации. 4.2. Акт проведения испытаний и замеров, утверждённый Подрядчиком прилагается к Акту приёма-сдачи. 4.3. Подрядчик несет полную ответственность за достоверность данных изложенных в Акте. 4.4. Гидравлические испытания проводятся в присутствии представителя Заказчика и подтверждаются Актом. 5. Место выполнения работ: работы выполняются по адресу 630090 г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 3. Заказчик выделяет и передаёт Подрядчику по Акту место для выполнения работ (в соответствии с п. 2.3 настоящего Технического задания). 6. Особенности контроля, сдачи и приёмки работ: 6.1. Скрытые работы принимаются по выполнении данных работ и фиксируются Актом скрытых работ. Продолжение производства работ без приёмки скрытых работ, подтверждённых Актом скрытых работ, не допускается. 6.2. Заказчик имеет право контролировать процесс выполнения работ в любое время на протяжении любого этапа выполнения работ. Нарушения, выявленные заказчиком в процессе контроля за выполнением работ, подлежат незамедлительному устранению. Срок устранения – один день. Продолжение выполнения работ, без устранения замечаний, не допускается. Все нарушения фиксируются двухсторонним актом. При отказе исполнителя от подписания акта о выявленных нарушениях, Заказчик составляет Акт в одностороннем порядке 6.3. При отказе от устранения выявленных нарушений или отказе подписания Акта о выявленных нарушениях, контракт может быть расторгнут по основаниям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и государственным контрактом. 7. Документы, предоставляемые исполнителем до выполнения работ: 7.1. При использовании комплектующих, материалов должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию: - Сертификат соответствия/сертификат качества, выданный официальным сертификационным органом РФ. - Санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии комплектующих, материалов нормам, предъявляемым к данным комплектующим, материалам на территории РФ. В случае если комплектующие, материалы не подлежит сертификации, то до их установки должно быть представлено отказное письмо (за подписью участника размещения заказа), свидетельствующее о том, что данные комплектующие, материалы не включены в перечень комплектующих, материалов, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ. 7.2. При выполнении работ: - монтажные и функциональные схемы, инструкции по эксплуатации; - акты скрытых работ (в случае их наличия) для утверждения заказчику; - паспорта и инструкции по эксплуатации на русском языке на комплектующие/материалы; - протоколы гидравлических испытаний. 8. Дополнительные требования (сведения): Подрядчик обязан поставлять на место выполнения работ необходимые материалы, комплектующие изделия, конструкции, технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование в месте, указанном Заказчиком. 9. Подрядчик предоставляет чертеж функциональной схемы с описанием соответствия указанным в п. 5.2 требованиям. Приложение № 2 к Государственному контракту от «___» ___________ 2011 г. № _____________________________________ Обязанности Подрядчика по организации работы по охране труда Подрядчик обязан обеспечить: - безопасность работников, подчинённых Подрядчику (далее – работники) при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве сырья и материалов; - применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; - соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; - режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ; - приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знании требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; - организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации; - проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности), медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; - недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; - предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; - принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; - расследование в установленном Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда; - беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные законодательством сроки; обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - ознакомление работников с требованиями охраны труда; - выполнение предписаний Отдела охраны труда и техники безопасности Института за соблюдением требований охраны труда. 1 Расчёт цены работ на объекте, выполняемых на основании условий настоящего Контракта, выполняется базисно – индексным методом с использованием территориальных (Новосибирская область) единичных расценок с учётом установленных коэффициентов пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен, утверждённых администрацией Новосибирской области. Величины накладных расходов определяются по видам работ. Коэффициенты к нормам затрат труда, оплате рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин, для учёта в сметах предусмотренных проектами условий выполнения работ на объекте (коэффициенты стеснённости) определяются по МДС 81-35.2004 при наличии проектной документации. Величина сметной прибыли определяется согласно общеотраслевому коэффициенту, равному 50 % от фонда оплаты труда (МДС 81-25.2001). Цена составления сметной документации не указывается в локальной смете. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Документация об открытом аукционе в электронной форме № а-11/13 на... Почтовый адрес государственного заказчика (место нахождения): 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 3 |
 |
Капитальному ремонту крыш в мног Предметом настоящих торгов является право на заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных... |
|
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту прямого... Капитальный ремонт прямого и обратного трубопровода отопления от цтп до блока №2 в электродепо «Планерное» |
|
Протокол итогового заседания Котировочной комиссии филиала «Иркутское... Лот № у-0085. 05. 03. 12 «Текущий ремонт водоподготовительной установки центрального теплового пункта Кимильтейской нпс» |
|
Техническое задание на «Оказание услуг по техническому обслуживанию... Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту теплоэнергетического оборудования теплового пункта, систем отопления... |
|
О проведении открытого запроса предложений №168 Открытое акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт» настоящим уведомляет о проведении процедуры открытого запроса предложений,... |
|
Документация О проведении открытого конкурса на выполнение работ по реставрации фасада Южного корпуса №6 главного здания монетного двора, расположенного... |
|
Техническое задание на выполнение работ Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту туалета 1-го этажа административного корпуса гаража 600, помещений №109, 225 гк |
|
Техническое задание «Оказание услуг по техническому обслуживанию... «Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту теплоэнергетического оборудования теплового пункта, внутриплощадочной... |
|
Документация об открытом аукционе в электронной форме На право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблока здания литера а спб гбсу со "Психоневрологический... |
|
Сведение о Работы по реконструкции центрального теплового пункта должны быть произведены в соответствии с нормативными требованиями и на основании... |
|
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши... Перечень объектов: крыша депо (мягкая кровля здания электродепо по парковке и ремонту подвижного состава (с устройством подъема и... |
|
Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской... Выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания Государственного учреждения – Кузбасского регионального... |
|
Извещение о проведении открытого аукциона Наименование аукциона: «Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту... |
|
Документация об аукционе в электронной форме на право заключить государственный... Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области |
|
Техническое задание 2016 г. «Общие сведения» Для проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания... |