Статья 23. Гарантии качества по сданным работам Статья 24. Подготовка персонала Заказчика Статья 25. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору Статья 26. Реквизиты и подписи Сторон пао «фск еэс»
|
Скачать 3.2 Mb.
|
|
Приложение 8 к Договору №_____ от «____»________ 20____г. ФОРМА единой банковской гарантии Кому: ___________ (Наименование Бенефициара) БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______ г. ________ «___»___________20__ г. 1. _____________________ (наименование банка-гаранта, его место нахождения, банковские реквизиты, ОГРН, ИНН, КПП); генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ № _____), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании ___________________, настоящим гарантирует, что выплатит _________________________ (наименование заказчика в дательном падеже, его место нахождения, ОГРН), далее именуемому «Бенефициар», денежную сумму в размере ____________________ (______________________________________________________) руб., в случае если _____________ (наименование участника закупки, его место нахождения, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнит или исполнит ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по Договору (далее - Договор), который будет заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, лот N __, протокол о результатах торгов ___).* *Примечание: в случае пролонгации банковской гарантии, текст выделенный курсивом излагается в следующей редакции: по Договору________ (указывается номер и дата договора), именуемый в дальнейшем «Договор», на _________ (наименование титула / поставляемого товара / оказываемых услуг) на общую сумму __________(сумма цифрами и прописью). 2. Гарант берет на себя безотзывное обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию, подписанному его руководителем (иным уполномоченным лицом) денежную сумму в пределах ________________ (___________________________________) руб. ___ коп. К указанному требованию должны быть приложены следующие документы: - расчет суммы требования; - платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по настоящей гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по возврату аванса); - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии. 3. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Принципала по Договору, в том числе обязательств возврату авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, по исполнению гарантийных обязательств по Договору.1. 4. Бенефициар вправе представлять письменное требование об уплате по настоящей Гарантии всей денежной суммы и (или) ее части в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Принципалом обязательств по Договору. В письменном требовании Бенефициара должно быть указано, что: - Принципал не исполнил обязательства по договору и не исполнил обязанность по возврату авансовой задолженности в установленный договором срок;2 - Принципал не исполнил (ненадлежаще исполнил) свои обязательства по договору с указанием пунктов и статей договора.3 - Принципал не исполнил (ненадлежаще исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период, в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму.4 5. Гарант по получении от Бенефициара письменного требования о выплате денежной суммы, обязуется в течение 5 рабочих дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства согласно условиям настоящей гарантии. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств, несет Гарант. 6. Моментом исполнения обязательств Гаранта является дата списания денежных средств со счета Гаранта. 7. Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке. 8. Передача права требования по настоящей гарантии допускается при перемене заказчика по Договору, в обеспечение исполнения которого она выдана, без согласия Гаранта. 9. Настоящая гарантия вступает в силу с «___»________ и действует по «___»_________ (включительно). Письменное требование платежа должно быть направлено нам до 24 часов 00 минут «__»_______ (включительно) по адресу:_____________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:____________________. 10. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде отдельного документа. Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Изменения в условия гарантии вступают в силу с даты их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях. 11. Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитный историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона. 12. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей гарантии, разрешаются в арбитражном суде г. Москвы. __________________________ __________________ _________________ (наименование должности (подпись) (Ф.И.О.) уполномоченного лица)
Приложение 9 к Договору №_____ от «____»________ 20____г. ФОРМА банковской гарантии на обеспечение гарантийных обязательств Кому: ___________ (Наименование Бенефициара) БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № г. ________ «___»___________20__ г. Мы информированы о том, что «___» ______20__года _____________________ (местонахождение:___________ ), именуемое в дальнейшем «Принципал», заключило Договор № ____, именуемый в дальнейшем «Договор», с Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Адрес места нахождения: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на ________________(предмет договора) на общую сумму __________(сумма цифрами и прописью). В соответствии с условиями Договора, Принципал обязан предоставить Бенефициару финансовое обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Договору в виде банковской гарантии. Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________________________ (реквизиты гаранта), в лице _____________, действующего на основании _____________, далее именуемый «Гарант», настоящим принимаем на себя безусловное и безотзывное обязательство уплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в итоге __________ (сумма цифрами и прописью), по получении нами письменного требования Бенефициара, указывающего, что Принципал не исполнил (ненадлежащим образом исполнил) свои обязательства в гарантийный срок, предусмотренный Договором, в том числе, в случае неисполнения Принципалом обязательств по возмещению любых расходов, возникших у Бенефициара в гарантийный период, в связи с заменой дефектных материалов и оборудования, а также в связи с устранением дефектов и недоделок собственными силами или силами других организаций, без споров и возражений с нашей стороны, не требуя от Бенефициара доказательств или обоснований требования на определенную в настоящей Банковской гарантии сумму. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. Требование по настоящей Банковской гарантии должно быть направлено Бенефициаром нам до 24 часов 00 минут «__»__________ (включительно) по адресу: ________________________________ посредством почтовой связи либо передано непосредственно по адресу:_____________________. Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с «____»___________20__ года и будет оставаться в силе по «____»_________20__ года включительно. Действие настоящей Банковской гарантии регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Банковской гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. По поручению Принципала настоящая Банковская гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Письменное согласие Бенефициара на изменение соответствующих условий настоящей гарантии направляется Гаранту до внесения изменений в гарантию. Все изменения к настоящей Гарантии должны быть оформлены в виде отдельного документа. Гарант передает сведения о Принципале, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитный историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, без получения согласий Принципала на их представление, в соответствии с требованиями ч. 3.1 и ч. 4 ст. 5 указанного Закона. __________________________ __________________ _________________ (наименование должности (подпись) (Ф.И.О.) уполномоченного лица)
Приложение 10 к Договору от «___»_______ 20__ г. № СОГЛАШЕНИЕ о способе обеспечения в виде гарантийного депозита обязательств по договору подряда от «___»_______ 20__ г. № ___
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систем» (сокращенное наименование: ПАО «ФСК ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________,с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», в порядке пункта 6.20 Договора подряда от _____ № (далее – Договор) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 1. Подрядчик в порядке статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Заказчику в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств по Договору гарантийный депозит в размере 10 (десяти) процентов от цены Договора (включая НДС) на сумму ___________ (______________________) рублей на срок действия Договора и гарантийного срока. 2. Подрядчик предоставляет Заказчику право на удержание части цены Договора (включая НДС) в сумме ___________ (______________________) рублей из предварительных платежей и окончательного платежа за выполненные работы Подрядчиком в качестве гарантийного депозита путем резервирования названной денежной суммы на счете Заказчика: на период исполнения договора до момента подписания акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14; на период исполнения договора и гарантийной эксплуатации объекта до момента окончания гарантийного срока. 3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится на условиях резервирования Заказчиком из платежей Подрядчику денежной суммы на сумму не менее 10% от цены договора в виде гарантийного депозита, в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору. 4. Гарантийный депозит может быть использован Заказчиком для покрытия расходов, связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе на возмещение убытков, связанных с гарантийными обязательствами. 5. Сумма списания Гарантийного депозита определяется Заказчиком с учетом следующих положений: 5.1. Сумма списания Гарантийного депозита должна соответствовать минимальной из следующих двух величин: • суммы неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком, рассчитанной в соответствии с пп. 5.2-5.4 настоящего Порядка; • размера Гарантийного депозита. 5.2. Для Гарантийного депозита, предоставляемого в целях обеспечения обязательств Подрядчика, в случае если договором предусмотрена авансовая форма расчетов суммой неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком является непогашенная сумма авансового платежа. 5.3. Для Гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется с учетом: • суммы выставленных Подрядчику и неоплаченных претензий (кроме претензий, отозванных Заказчиком); • суммы неустойки (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях), на взыскание которой Заказчик имеет право на основании Договора либо закона; • суммы возмещения расходов (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), которые понес Заказчик в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору; • суммы возмещения убытков (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), причиненных неисполнением Подрядчиком обязательств по Договору; • процентов за неправомерное пользование денежными средствами Заказчика (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях); • подлежащей оплате задолженности Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже оплаченной Подрядчиком либо учтенной в выставленных претензиях), возникшей в связи с выплатой аванса (в части, непокрытой банковской гарантией на возврат авансовых платежей по Договору), либо в связи с произошедшей переплатой по Договору в пользу Подрядчика; • иных подлежащих оплате и неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком (сверх суммы, уже учтенной в выставленных претензиях). 5.4. Для Гарантийного депозита, предоставляемого в качестве обеспечения гарантийных обязательств сумма неисполненных денежных обязательств Подрядчика перед Заказчиком определяется по аналогии с порядком, предусмотренным п. 5.3 настоящего Соглашения, при этом в расчет принимаются только суммы задолженности, возникшие в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств перед Заказчиком в течение гарантийного срока по Договору. 6. Выплата гарантийного депозита Подрядчику, предоставленного на период исполнения Договора, производится после полной приемки всех выполненных по договору работ на основании акта ввода в эксплуатацию по форме КС-14, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора. До полной приемки всех работ по Договору, выполненные работы оплачиваются лишь в размере их стоимости за вычетом размера установленного гарантийного депозита. Выплата гарантийного депозита Подрядчику до полной приемки всех выполненных по Договору работ на основании акта ввода в эксплуатацию объекта в целом, а не отдельных его частей или этапов, не допускается. 7. Выплата гарантийного депозита, предоставленного Подрядчиком на период исполнения Договора и гарантийной эксплуатации объекта, за вычетом средств, использованных Заказчиком для возмещения своих убытков, связанных с нарушением Подрядчиком условий Договора, производится в следующем порядке: - 50 процентов от суммы гарантийного депозита в течение 10 (десяти) дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию объекта по форме КС-14 в целом; - 50 процентов от суммы гарантийного депозита по окончании гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий. 8. При расторжении (прекращении) Договора в случае невыполнения Подрядчиком работ в сроки и/или с ненадлежащим качеством, предусмотренные Договором, гарантийный депозит не подлежит выплате Подрядчику, а стоимость выполненных работ в этом случае определяется в виде разницы между стоимостью выполненных работ и суммой в размере 100 процентов сформированного на момент расторжения (прекращения) Договора гарантийного депозита.
Приложение 11 к Договору № ____ от «___»_________ 201__г. Отчет об исполнении договорных обязательств КОНТРАГЕНТ _____________________________________________________________ ДОГОВОР ______________________________________________________________ ТИТУЛ ______________________________________________________________ Предмет договора _____________________________________________________________ Срок исполнения договора _____________________________________________________ Банковская гарантия ___________________________________________________________ (сумма, срок действия) Просрочки и иные нарушения обязательств Подрядчика: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (указать наименование работ, длительность просрочки (начало, окончание и кол-во дней чем подтверждается), возможные причины) Просрочки Заказчика (указать длительность просрочки в днях, в чем выразилась просрочка (указать конкретные обязательства Заказчика, которые не были исполнены и повлияли на неисполнение обязательств Подрядчика (указать, каких конкретно обязательств), указать причины неисполнения)): -непредставление в срок ТЗ _____________________________ - нарушение сроков предоставления исходных данных для проектирования _____________ -несвоевременное исполнение обязанности по оплате_______________________________ - необоснованное затягивание оформления доверенностей на представителей Подрядчика _________________________ -непредставление в срок проектно-сметной документации _________________________ -непредставление в срок разрешения на строительство _________________________ -непредставление в срок строительной площадки _________________________ -непредставление в срок проекта освоения лесов _________________________ - непредставление в срок допуска на объекты электросетевого хозяйства _________________________ - необоснованное затягивание рассмотрения предоставленных Подрядчиком документов для согласования _________________________ -изменение объемов работ, выполняемых Подрядчиком ________________________ - иные просрочки Заказчика, влияющие на просрочку Подрядчика (указать суть просрочек и их длительность) Иные обстоятельства (в т.ч. со стороны Заказчика), влияющие на несвоевременное исполнение обязательств Подрядчиком _________________________________________ Действия, предпринятые куратором _________________________________________________________________________ (указать информацию о направленных Подрядчику письмах, телефонограммах и т.д., ответах Подрядчика на них, другие действия, предпринятые куратором) Вывод: Перечень прилагаемых документов: Полупись уполномоченного лица _______________ (Ф.И.О.)
Приложение 13 к Договору от «___»_______20__ №____ Порядок передачи и учета давальческих материалов 1.1. В случаях, когда Рабочая документация предусматривает использование давальческих материалов, соответствующие оборудование и материалы передаются Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по договору в следующем порядке: Подрядчик осуществляет приемку, доставку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования. Приемка материалов осуществляется Подрядчиком от Заказчика по «Накладной на отпуск материалов на сторону», форма М-15. Оборудование Подрядчик принимает от Заказчика на ответственное хранение по «Акту о приеме (поступлении) оборудования», форма 0С-14, в котором в обязательном порядке указывается наименование поставленного оборудования, его количество, комплектность, качество. Проверка соответствия показателей качества передаваемых Заказчиком Подрядчику материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется Подрядчиком до момента подписания «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акта о приеме (поступлении) оборудования» (форма ОС-14). В случае обнаружения каких-либо недостатков в материалах и / или оборудовании Подрядчик должен указать это в соответствующем акте (накладной). Подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных согласно настоящему Порядку оборудования и материалов с момента подписания им документов «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акта о приеме (поступлении) оборудования» (форма ОС-14) до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) по Объекту и подписания «Акта ввода в эксплуатацию» (формы КС-14). В случае повреждения либо утраты оборудования и / или материалов Заказчика Подрядчик обязан выполнить за свой счет их ремонт и/или поставить оборудование, материалы, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков окончания строительства Объекта и цены по Договору. 1.2. Подрядчик обязан обеспечить эффективное использование по назначению переданных Заказчиком материалов и оборудования. Начало монтажа оборудования (со своего приобъектного склада) Подрядчик оформляет «Актом о приемке-передаче оборудования в монтаж» (форма ОС-15). Ежемесячно, не позднее последнего дня отчетного месяца, Подрядчик представляет Заказчику отчет о монтаже переданного Заказчиком оборудования и об использовании переданных Заказчиком материалов. Стороны ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным, проводят сверку номенклатуры предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, не использованных в отчетный период, с оформлением акта сверки. Со стороны Заказчика акт сверки составляется на основании оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на первое число текущего месяца. Подрядчик по требованию Заказчика информирует его в письменном виде о том, по какой причине предоставленные Заказчиком оборудование и материалы, не были использованы в отчетный период. 1.3. Возврат Заказчику оборудования, не использованного Подрядчиком при строительстве Объекта, осуществляется Подрядчиком по «Акту приема-передачи оборудования» (форма _______) после окончания работ по Объекту, а также в случае прекращения Договора до сдачи результата работ Заказчику (до подписания «Акта ввода в эксплуатацию»), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления Заказчика о готовности принять оборудование; возврат Заказчику неизрасходованных материалов осуществляется Подрядчиком с оформлением соответствующего акта в течение трех рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего уведомления о готовности принять материалы. В случае невозврата Заказчику материалов и оборудования, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта, в предусмотренный настоящим пунктом срок, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход материалов и оборудования при строительстве Объекта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенного и/или перерасходованного оборудования и материалов, в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм. Стоимость невозвращенных материалов, а также перерасходованных материалов определяется исходя из цены, указанной в «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) и «Акта о приеме (поступлении) оборудования» (форма ОС-14). 1.4. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или иного используемого для исполнения Договора имущества, предоставленного Заказчиком, с момента их передачи Подрядчику в соответствии с п. 1.1 настоящего Порядка.
Приложение 14 к Договору № ____ от «__» ________ 20__ г. Требования к организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима на строящихся (реконструируемых) объектах Заказчика Принятые сокращения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Отчет по результатам самообследования центров подготовки персонала филиалаов пао «фск еэс» мэс Подготовка персонала пао «фск еэс» ведется в 8 учебных центрах филиалов пао «фск еэс» мэс и осуществляется в соответствии с лицензией... |
|
Отчет по результатам самообследования центров подготовки персонала филиалов пао «фск еэс» мэс Подготовка персонала пао «фск еэс» ведется в 8 учебных центрах филиалов пао «фск еэс» мэс и осуществляется в соответствии с лицензией... |
 |
Статья Предмет аукциона 3 Статья Государственный Статья Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению... |
|
Статья Заказчик 3 Статья Участники процедуры закупки 3 Статья Вид и предмет аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки поставки товара 3 |
|
Статья 1 определения Статья 5 – возможность уступки прав по договору и заключение договоров субподряда |
|
Инструкция Стать Общие положения статья Требования к участникам аукциона... Статья Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция поее |
|
Содержание преамбула раздел 1 основные условия статья 1 определения и толкование Статья 5 – возможность уступки прав по договору и заключение договоров субподряда |
|
Статья 23. Условия проведения финального этапа соревнований и определение... Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов |
|
Статья 23. Условия проведения финального этапа соревнований и определение... Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов |
|
Статья 23. Условия проведения финального этапа соревнований и определение... Полное и сокращенное наименование организаций и органов. Интерпретация терминов |
|
Статья Предмет и цели регулирования положения о закупках Статья Планирование и управление закупочной деятельностью |
|
Статья определения и толкование терминов 3 статья предмет договора 6 Определение и назначение Оперативного календарно-сетевого графика выполнения пир 76 |
|
Статья Предмет Договора 5 Статья Договорная цена 6 Iii. Техническая документация. Порядок сдачи и приемки проектно-изыскательских работ. Авторский надзор 11 |
|
Статья Документация о редукционе 8 Статья Аккредитация участников процедур закупки 9 Статья Порядок подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме, возврат и отзыв заявок на участие в редукционе в электронной... |
|
Статья Государственный заказчик, уполномоченный орган 7 Статья Источник... Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |
|
Рабочая программа написана на основе : 1 Федерального закона «Об... ... |