. ТИПОВОЙ ДОГОВОР
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем
г. Ангарск
|
«__» ___________ 2015 г.
|
Общество с ограниченной ответственностью «000» (ООО «000»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», лице генерального директора Иванова Александра Никитовича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» (ООО «Транснефть - Восток»), в лице директора филиала Иркутское РНУ Жилина Алексея Александровича, действующего на основании доверенности № _____ выданной ________г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили Договор о нижеследующем
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 1. Определение и толкование терминов.
В Договоре используются следующие термины:
«Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.
«Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
«Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами, указанная в правом верхнем углу первой страницы договора.
«Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований договора, приложений к нему, нормативных документов к качеству и полноте работ.
«Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.
«Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ, не указанные в настоящем договоре, выданные Подрядчику Заказчиком в письменной форме.
«Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.
«Материалы» - материалы и изделия, используемые при выполнении работ по Договору.
«Объект» - кондиционеры и сплит-системы подразделений филиала ИРНУ.
«Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.
«Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.
«Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту Объекта, согласно технического задания приложение 1, в том числе оказание консультаций по устранению всех возникающих неисправностей в работе Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором, проведение иных неразрывно связанных с предметом договора работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.
«Нормативные документы» - нормативные документы РФ, ООО «Транснефть - Восток», ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики в отношении организации и производства выполняемых Работ.
«Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте.
«Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
«Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок.
«Субподрядчик» - любое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору.
Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
Статья 2. Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и услуг по Объекту в соответствии условиями настоящего Договора, включая:
выполнение Работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту кондиционеров и сплит-систем, указанных в приложении 1;
устранение дефектов/недостатков;
сдачу работ и выполнение Гарантийных обязательств.
Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ по Договору выполнит за свой счёт и своими силами все Работы и услуги в объеме, определенном в пункте 2.1. Договора и приложениями.
Объект принадлежит Заказчику на праве собственности.
В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные соглашения к Договору в письменной форме.
Статья 3. Стоимость работ по Договору
Общая стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику, составляет ХХХХХХ, ХХ (_____________ рублей ХХ копеек), в том числе НДС 18% ХХХ,ХХ (___________ рублей ХХ копейки).
Статья 4. Порядок и условия платежей
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней, следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Заказчику счета и счета-фактуры не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.
Статья 5. Сроки выполнения Работ
Подрядчик обязуется начать работы по Договору «20» апреля 2015 г. и закончить «31» мая 2015 г.
Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию Сторон в письменной форме.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Статья 6. Обязательства Подрядчика
В счет Стоимости, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:
Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, в соответствии с Приложением 1, Нормативными документами, Эксплуатационными документами на обслуживаемое оборудование, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от требований договора и Нормативных документов, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.
Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок их действия.
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора, представляет Заказчику список ответственных за выполнение работ лиц с указанием всех разрешительных документов и допусков по охране труда и электробезопасности. Лица, ответственные за проведение работ повышенной опасности, перед фактическим допуском к работе проходят проверку знаний норм и правил промышленной безопасности в комиссии Заказчика.
Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в соответствии со статьей 18 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты (недостатки) в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных работ. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных документов ведет техническую отчетную документацию.
До начала работ получает все необходимые согласования Заказчика и компетентных органов власти и управления.
Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
Соблюдает на Объекте в течение всего срока действия Договора Экологическую политику ОАО АК «Транснефть», все необходимые меры противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами ОАО «АК «Транснефть», обеспечивает соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика.
В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в нерабочее время, не позднее 3 (трёх) часов с момента уведомления ответственного представителя Подрядчика на Объекте телефонограммой Заказчика, регистрируемой Заказчиком в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Заказчика. Уведомление об обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах должно быть направлено Подрядчику также в письменном виде.
Несет полную материальную ответственность за утрату или повреждение оборудования и иного имущества, переданных Заказчиком и оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.
Обеспечивает возврат Заказчику в течение 10 дней по окончании работ лома цветного металла и других демонтированных материалов, образующихся в результате работ.
Подрядчик при заключении настоящего договора обязуется представить в ООО «Транснефть - Восток» информацию путем надлежащего оформления Приложения № 5 к настоящему Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников и выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения к представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять в ООО «Транснефть - Восток» по форме Приложения № 5 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения. Надлежащим образом оформленное Приложение № 5 «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)», является обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора.
Если какие-либо поля Приложения № 5 к настоящему Договору не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены в ООО «Транснефть - Восток», последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.
Подрядчик согласен на раскрытие ООО «Транснефть - Восток» предоставленной Подрядчиком информации по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти, ОАО «АК «Транснефть» и предоставляет ООО «Транснефть - Восток» право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и ОАО «АК «Транснефть». Подрядчик, предоставляя ООО «Транснефть - Восток» информацию по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены.
Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.
Предоставляет Заказчику первичные бухгалтерские документы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
Статья 7. Обязательства Заказчика
По Договору Заказчик:
Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.
Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика по месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».
Осуществляет приемку выполненных Работ.
РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 8. Материалы
Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет на Объект все Расходные материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.
Статья 9. Оборудование
Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору доставляет на Объект и хранит все оборудование, необходимое для выполнения Работ, выполняет его ремонт и техническое обслуживание.
Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и удовлетворять требованиям нормативных документов ОАО «АК «Транснефть».
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Статья 10. Режим работы
10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на обслуживаемых Объектах;
безусловного исполнения технического задания Приложение 1;
доступности ответственных представителей Подрядчика для приема телефонограмм в соответствии с п. 6.9. Договора.
Статья 11. Наряды-допуски
Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска в установленном порядке.
Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующими Нормативными документами.
Статья 12. Учетная документация
Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего числа каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.
Первичная учетная документация включает в себя:
акты сдачи-приемки выполненных работ;
счет-фактуру на выполненные работы (услуги);
технический отчет о выполненных работах.
Статья 13. Контроль качества выполнения работ
Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в
процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию требований, установленных в Нормативных документах.
Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ требова-
ниям договора, законодательства и Нормативных документов Заказчика.
Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять
контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
Статья 14. Предотвращение повреждений и ущерба
Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения предотвращения нанесения ущерба своими действиями, техническими средствами и персоналом объектам, опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям.
Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во вре
мя выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, благоустройству, если этот вред нанесен в результате его действий.
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных пре
тензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых - примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении Подрядчиком правил производства работ.
Статья 15. Сдача-приемка выполненных Работ
Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ. Форма акта сдачи -приемки выполненных Работ приведена в приложении 4.
Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры с сопроводительным письмом в срок не позднее последнего числа текущего месяца.
В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику в течение 3 дней от даты устранения замечаний.
Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим законодательством и Нормативными документами.
РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ
Статья 16. Внесение изменений в состав Работ
-
Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить в техническое задание (Приложение 1) изменения. Изменения технического задания и соответствующее изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к Договору.
Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком составляется расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который согласуется Заказчиком. Данный расчет вместе с Актом, составленным в соответствии с п.п. 17.3, 17.4 Договора, является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение Стоимости работ по настоящему Договору.
Статья 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
-
Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
-
непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в срок.
не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1,
либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ -не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, что влечет за собой изменение Стоимости работ по Договору, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.
Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан Сторонами.
Подписанный Акт вместе с расчетом, оформленным в соответствии с п. 17.3 Договора, является основанием для подготовки соответствующего дополнительного соглашения. Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ после подписания дополнительного соглашения.
РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Статья 18. Гарантии
Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных мате
риалов поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих Нормативных документов, действующих в системе ОАО «АК «Транснефть». Гарантии качества распространяются, в том числе, на Материалы, поставки Подрядчика, используемые при выполнении работ по Договору на срок, определенный изготовителем, подтверждаемый документально.
Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, сформированной согласно п. 18.6 настоящего Договора, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.
Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в целом.
Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках Договора.
Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего обслуживания или ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного письменного извещения Подрядчику либо с даты отправления по почте или факсу.
В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
Срок гарантии в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами в Работах начинает отсчитываться с момента возобновления эксплуатации Объекта.
Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других лиц. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.
После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется Акт устранения недостатков.
Статья 19. Ответственность Сторон и санкции
За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
В случае просрочки оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
За нарушение срока, указанного в п. 6.4, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ с дефектами (недостатками) за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.
В случае если Заказчиком будет установлен факт повреждения Подрядчиком во время выполнения Работ существующих зданий, объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию штрафную неустойку в размере 500 000 рублей.
Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо Субподрядчика правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии, инцидента или несчастного случая на опасном производственном объекте, ограничить доступ виновному лицу на объект до устранения вышеуказанных нарушений. Данные ограничения не могут являться основанием для невыполнения условий п. 2.1 Договора. Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Подрядчика об ограничении доступа на объект виновного лица.
В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 21.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.
В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 21.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
Статья 21. Урегулирование споров. Арбитраж
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, урегулируются в претензионном порядке. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой их поступления.
При не урегулировании споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.
Статья 22. Особые условия
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
Передача прав и обязанностей по договору, уступка прав требования может быть произведена только по письменному согласованию другой Стороны.
Статья 23. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
31.12.2015г., окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по нему.
Договор составлен в двух экземплярах: один экз. - для Заказчика, другой экз.
- для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
Статья 24. Приложения к Договору
Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.
Перечень Приложений к Договору:
Приложение 1. Техническое задание.
Приложение 1.1. перечень кондиционеров и сплит-систем.
Приложение 2. Распределение стоимости работ по этапам.
Приложение 3 Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение 4. Форма акта приема-передачи документации.
Приложение 5. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).
|
