Скачать 0.86 Mb.
|
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА 9.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, определенные требованием настоящего контракта и гарантийными условиями, в течение всего гарантийного срока. 9.2. В подтверждение качества Поставщик должен предоставить копии сертификатов соответствия, оформленные в соответствии с действующим законодательством. 9.3. Товар, не соответствующий требованиям качества настоящего Контракта, считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с приемкой, хранением и возвратом данного Товара. 9.4. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня получения товара Заказчиком. Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока. Замена и возврат некачественного товара осуществляется за счет средств Поставщика в течении 10-ти календарных дней с момента получения претензии. 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 10.3. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств, в соответствии с п. 11.8. настоящего Контракта.
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 11.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы в размере 2 %, цены контракта, что составляет ___________(______) рублей __ копеек, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 . 11.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 11.4.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: , где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: , где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 11.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы в размере 5 % цены контракта, что составляет ___________(______) рублей __ копеек, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063. 11.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему Контракту со стороны Поставщика, оплата Заказчиком по Контракту будет осуществлена путем выплаты Поставщику суммы за поставленную продукцию, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной разделом 11 «ответственность сторон» настоящего Контракта. Сумма указанной неустойки (штрафов, пеней), перечисляется Заказчиком в доход Федерального бюджета Российской Федерации. 11.7. В случае, предусмотренном пунктом 11.6. Заказчик направляет Поставщику уведомление о размере неустойки (штрафов, пеней), подлежащей перечислению в Федеральный бюджет Российской Федерации. 11.8.Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 11.9. Государственный заказчик при оплате контракта вправе руководствоваться положениями гражданского кодекса РФ, бюджетного кодекса РФ, предусматриваемые возможность выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки. 11.10. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Соглашение о расторжении контракта оформляется в письменной форме. 12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 12.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области. 12.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется Законодательство Российской Федерации. 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 13.1. Срок действия Контракта устанавливается со дня его заключения по 31 декабря 2016 года включительно, в части касающейся оплаты до полного исполнения сторонами принятых обязательств. 13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. 13.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу. 13.4. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 13.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью, с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом. 13.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим Законодательством РФ 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН Государственный заказчик: Поставщик:
|
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.... ... |
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.... Директор Муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Шаховского муниципального... |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе... Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 4 Часть II. Документация об электронном аукционе 5 |
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе... Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе... Заказчик, специализированная организация, оператор электронной торговой площадки 6 |
Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в электронном... Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление служебными зданиями» при Министерстве сельского хозяйства... |
||
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.... Заявки на участие в электронном аукционе подаются только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке |
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе... Уаз – 315195 «Хантер», или эквивалент, для нужд мо сп «Майорский национальный наслег» |
||
Документация электронного аукциона Подача заявки на участие в электронном аукционе. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе |
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном а Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок |
||
Инструкция по участию в электронном аукционе. 10 Инструкция по подготовке... Заказчика (Организатора), пригласил юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям... |
Инструкция участникам закупки по подготовке заявок на участие в электронном аукционе 4 Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений 4 |
||
Инструкция участникам закупки по подготовке заявок на участие в электронном аукционе 4 Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений 5 |
Инструкция участникам закупки по подготовке заявок на участие в электронном аукционе 4 Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений 4 |
||
Инструкция участникам закупки по подготовке заявок на участие в электронном аукционе 4 Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений 5 |
Инструкция участникам закупки по подготовке заявок на участие в электронном аукционе 4 Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесение в нее изменений 4 |
Поиск |