О проведении запроса котировок
|
Скачать 97.49 Kb.
|
|
Извещение № К-6807-01-84 о проведении запроса котировок на поставку самоходных газонокосилок J – 55 S или эквивалент для МУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Управление муниципального заказа администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул.Коммунальная, 21а, комната 711, тел. 72-40-56 е-mail: post-umz@cityadm.tambov.gov.ru.) сообщает о проведении запроса котировок. Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: Муниципальное учреждение «Дирекция благоустройства и озеленения», 392002, г.Тамбов, ул.Железнодорожная, д.10, тел.: 72-70-12 Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов Наименование поставляемого товара: самоходные газонокосилки J – 55 S или эквивалент Характеристики поставляемого товара: газонокосилка новая торговой марки Husqvarna или эквивалент, профессиональная, с устройством бокового выброса травы, мощность двигателя – 5,5 л.с./4,0 кВт, ширина стрижки – 55 см, высота стрижки – 7; 24 – 101 мм, масса газонокосилки 37 кг. Гарантийный срок – 24 месяца с момента поставки. Предоставление гарантийного талона на сервисное обслуживание газонокосилок. Доставка товара – самовывоз или через транспортную компанию Количество поставляемого товара: 11 единиц Место доставки поставляемого товара: 392002, г.Тамбов, ул.Железнодорожная, д.10 Срок поставки товара: с момента заключения контракта до 31 мая 2007года Сведения о включенных (невключенных) в цену товара расходах: с учётом НДС, налогов и других обязательных платежей Максимальная цена контракта: 170 401 (сто семьдесят тысяч четыреста один) рубль, по цене 15491 (пятнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль за одну единицу Срок и условия оплаты поставленного товара: аванс в размере 30% от суммы контракта в течение 5-ти банковских дней с момента заключения контракта, окончательный расчет в течение 20 банковских дней с момента получения товара. Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика Место подачи котировочных заявок: 392000, г.Тамбов, ул.Коммунальная, 21 «а», 7 этаж, комната 711, тел.(факс) 72-40-56 Срок подачи котировочных заявок: с 10.05.2007 г. по 15.05.2007 г. включительно до 18 часов 00 минут Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Форма котировочной заявки: КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА «_____»__________200__ г ______________ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________ Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________ Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________ Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право поставки __________________________________для ________________________________ ______________ предлагаю осуществить поставку следующего товара: Наименование поставляемого товара _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ Характеристики поставляемого товара ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ Количество поставляемого товара________________________________________________ Место доставки поставляемого товара ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ Срок поставки товара __________________________________________________________ Цена контракта _______________________________________________________________ Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах, т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Сроки и условия оплаты поставок товаров: ________________________________________ _____________________________________________________________________________ Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________ Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)* *Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати. Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати. Проект муниципального контракта МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______ г. Тамбов от «___» _________ 200__ г. на поставку самоходная газонокосилка J – 55S или эквивалент.____________ (наименование товара) для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов. Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – МУ «Дирекция благоустройства и озеленения»,_______________________________________ (полное наименование муниципального заказчика) именуемым в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Шишкина Ивана Александровича,_____________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ____________________Устава__________________________, (наименование документа и его реквизиты) с одной стороны, и , (полное наименование поставщика) именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________________________ _____________________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _____________________________________________________ (наименование документа и его реквизиты) с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам запроса котировок ______________________________ (наименование конкурса, аукциона, запроса котировок) _____(протокол котировочной комиссии №___________от___________). Статья 1. Предмет Контракта 1.1. Поставщик обязуется поставить для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов самоходные газонокосилки J – 55 S или эквивалент.________________________________________________________ (наименование товара) (далее - товар) и передать товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар. 1.2. Ассортимент, количество и цена за единицу поставляемого товара: Газонокосилки J – 55 S или эквивалент, количество – 11 единиц, цена за 1 единицу 15 491 (пятнадцать тысяч четыреста девяносто один) рубль, включает НДС, налоги, обязательные платежи. 1.3. Требования, предъявляемые к товару: газонокосилка J – 55 S новая торговой марки Husqvarna или эквивалент, профессиональная, с устройством бокового выброса травы, мощность двигателя – 5,5 л.с./4,0 кВт, ширина стрижки – 55 см, высота стрижки 7; 24 – 101 мм, масса г/косилки 37 кг. Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты поставленного товара2.1. Цена Контракта составляет__170 401 ________рублей (сумма цифрами) ( сто семьдесят тысяч четыреста один) рублей. 2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1, является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта. 2.3. Оплата поставленного товара производится Покупателем в пределах выделенных на 2007год бюджетных ассигнований путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании его счета (счетов). 2.4. Оплата товара производится Покупателем: 30% в течении 5 банковских дней с момента заключения контракта. Окончательный расчет после получения товара, в течение 20 банковских дней. Статья 3. Источник финансирования КонтрактаНастоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов. Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара 4.1. Место поставки товара – 392002,г.Тамбов,ул.Железнодорожная,10 4.2. Сроки поставки товара: с момента заключения контракта до 31 мая 2007 года. 4.3. Сроки поставки товара, определяемые в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки. 4.4. Условия поставки товара: предоставление гарантийного талона на сервисное обслуживание. Доставка товара самовывоз или через транспортную компанию._______________________ (требования к таре, упаковке, маркировке, наличие сертификатов, удостоверений качества, доставка транспортном поставщика, централизованная доставка, допустимость изменения ассортимента товара и т.д.) Статья 5. Обязательства Сторон 5.1. Обязательства Поставщика : - поставить товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом; - одновременно с поставленным товаром передать Покупателю гарантийный талон на сервисное обслуживание. (сертификат(ы), удостоверение(я) качества (копии), иные документы, подтверждающие потребительские свойства товара в соответствии с действующим законодательством; технические паспорта; инструкции по эксплуатации, гарантийные талоны, иные документы по согласованию сторон) 5.2. Обязательства Покупателя: - принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта; Статья 6. Ответственность сторон 6.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,05% от стоимости непоставленного товара до фактического исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 6.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы). 7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту. Статья 8. Прочие условия 8.1 В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения. 8.2. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 5 день после отправления письма по почте. 8.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 8.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Покупателя, второй – у Поставщика. Статья 9. Разрешение споров и разногласий Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области. Статья 10. Вступление Контракта в силу10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 10.2. При расторжении Контракта по вине Поставщика и (или) ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Контракту Покупатель передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков. Статья 11. Контрактная документация 11.1 Протокол _______________________________________________ от «__»___________г. № _____________________. 12. Юридические адреса и реквизиты сторон
Руководитель И.А.Шишкин Руководитель_______________ (Ф.И.О., должность) (Ф.И.О., должность) генеральный директор МУ «Дирекция благоустройства» ___________________________ ___________________________ (подпись) (подпись) М.П. М.П. Регистрационный номер муниципального контракта _____________________ Дата включения муниципального контракта в Сводный реестр «___»__________________г. Должность лица, осуществившего учет муниципального контракта: _____________________________ _______________ (___________________) (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
Похожие:
 |
О проведении запроса котировок в электронной форме Сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения запроса котировок |
|
Документация по проведению запроса котировок запрос котировок в электронной... Заказчика доводится неограниченному кругу лиц путём размещения на Официальном сайте Извещения о проведении Запроса котировок и Документации... |
 |
О проведении запроса котировок Условия исполнения Контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения Контракта, предусмотренным... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении запроса котировок В связи с размещением муниципального заказа Местная администрация города Павловска приглашает Вас принять участие в проведении запроса... |
|
О проведении запроса котировок Продукция для нужд ООО «Мосрегионгаз», заключить данный договор на условиях, которые определены в извещении о проведении запроса... |
|
О проведении запроса котировок №135з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |
|
О проведении запроса котировок №119з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |
|
О проведении запроса котировок №05з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |
|
О проведении запроса котировок №170з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |
|
О проведении запроса котировок №58з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |