УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам
______________/ А.В. Журавлев /
«9 » июня 2010 г.
A_761
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
Наименование аукциона: открытый аукцион в электронный форме на право заключения государственного контракта на поставку автомобиля (нового, без пробега) марки Honda Civic 4D или эквивалент.
Торги проводит: Уполномоченный орган: Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Место нахождения: 428004, г.Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 2 этаж каб. 2
Юридический адрес: 428004, г.Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 2 этаж каб. 2
Адрес электронной почты: tender7@cap.ru
Номер контактного телефона: (8352) 62-38-76
Факс:(8352) 62-83-78
Контактное лицо: Белова Екатерина Юрьевна
Государственный заказчик: Государственное учреждение «Ибресинское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.
Место нахождения: 429700,Чувашская Республика, п.Ибреси, ул.Леспромхозная, д.11
Юридический адрес: Чувашская Республика, п.Ибреси, ул.Леспромхозная, д.11
Адрес электронной почты: ibres_les@mail.ru
Номер контактного телефона: 8(83538)2-18-85
Факс: 8(83538)2-18-85
Контактное лицо: Орлова Галина Александровна
Специализированная организация – оператор электронного аукциона: Открытое акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»
Место нахождения: Россия, 127006, Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1
Представительство в Чувашской Республике: Россия, 428000, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52, корпус 2, офис 432.
Адрес электронной почты: platonov@roseltorg.ru
Номер контактного телефона: (495) 727-18-77 (доб. 301), (8352) 39-55-43
Контактное лицо: Платонов Александр Анатольевич
3. Сайт в сети Интернет, на котором проводится открытый аукцион в электронной форме: http://zakupki.cap.ru/auk
4. Дата начала подачи заявок для участия в аукционе в электронной форме: 12 июня 2010 г.
5. Порядок подачи заявок и регистрации участников размещения заказа для участия в аукционе на сайте в сети Интернет
5.1. Подача заявки для участия в открытом аукционе в электронной форме:
Заявка для участия в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа. Для формирования электронного документа в информационной системе Единая электронная торговая площадка участник размещения заказа должен активировать гиперссылку http://zakupki.cap.ru/auk, используя стандартный браузер.
Участник размещения заказа при формировании заявки указывает достоверные сведения и присоединяет цифровые копии страниц формата А4 подлинников или копий документов. При формировании электронного документа необходимо использовать электронную цифровую подпись. Средства электронной цифровой подписи должны соответствовать требованиям оператора аукциона в электронной форме: КриптоПро CSP. Сертификат электронной цифровой подписи должен быть получен в одном из уполномоченных удостоверяющих центров.
Участники размещения заказа, допущенные для участия в электронном аукционе, признаются участниками электронного аукциона.
5.2. Регистрация участников электронного аукциона на сайте в сети Интернет, на котором проводится открытый аукцион в электронной форме:
Участник электронного аукциона вправе зарегистрироваться на сайте в сети Интернет, на котором проводится аукцион, в любое время до завершения электронного аукциона.
6. Дата и время начала проведения аукциона:
Начало проведения аукциона «22 » июня 2010 г в 10 часов 00 минут по московскому времени.
6.1. Предмет государственного контракта: на поставку автомобиля (нового, без пробега) марки Honda Civic 4D или эквивалент
6.1.1. Начальная цена государственного контракта: 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Источник финансирования: Средства приносящей доход деятельности
6.1.2. Порядок формирования цены контракта (цены лота): В цену контракта включаются расходы на предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.1.3. Сроки подписания контракта: с победителем аукциона заключается государственный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее, чем через двадцать дней со дня проведения аукциона.
6.1.4. Краткие характеристики и количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
Наименование: на поставку автомобиля (нового, без пробега) марки Honda Civic 4D.
Краткая характеристика:
Кузов
|
4-дверный седан
|
Двигатель
|
1,8 I -VTE C
|
Рабочий объем
|
1799
|
Макс.мощность (л.с.) об.мин
|
139
|
Крутящий момент (Нм/об/мин)
|
174 (4300)
|
Коробка передач
|
6 МТ/5АТ
|
Габаритные размеры, (мм)
|
4545/1750/1435
|
Дорожный просвет, (мм)
|
145
|
Колесная база, (мм)
|
2700
|
Размер шин
|
205/55R16
|
Макс.скорость, (км/ч)
-механическая КПП
|
200
|
Разгон 0-100 км/ч (сек)
-механическая КПП
|
9,1
|
Объем топливного бака, (л)
|
50
|
Расход топлива городск.загород/смешанный цикл, л/100км:
Механическая КПП
|
8,7/5,5/6,6
|
Цвет
|
Темно-синий перламутр (Royal Blue Pearl)
|
6.1.6. Сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг
Не позднее 10 дней со дня заключения государственного контракта.
6.1.7. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Обязательным условием поставки автомобиля является поставка в полном объеме, указанном в Техническом задании, предоставление инструкции по эксплуатации автомобиля, сервисную книжку с гарантийном талоном, паспорт транспортного средства и иные документы, необходимые для постановки на учет в ГИБДД. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТу завода-изготовителя.
6.1.8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: По безналичному расчету, платежным поручением, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, по факту поставки автомобиля, оформления акта приема-передачи, в течение 5 банковских дней, на основании предоставленных Поставщиком счета-фактуры и накладной
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 428000, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52, корпус 2, офис 432 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени. Контактное лицо: Платонов Александр Анатольевич; номер контактного телефона: (8352) 39-55-43; адрес электронной почты: platonov@roseltorg.ru
Техническое задание на поставку автомобиля марки Honda Civic 4D.
Кузов
|
4-дверный седан
|
Двигатель
|
1,8 I -VTE C
|
Рабочий объем
|
1799
|
Макс.мощность (л.с.) об.мин
|
139
|
Крутящий момент (Нм/об/мин)
|
174 (4300)
|
Коробка передач
|
6 МТ/5АТ
|
Габаритные размеры, (мм)
|
4545/1750/1435
|
Дорожный просвет, (мм)
|
145
|
Колесная база, (мм)
|
2700
|
Размер шин
|
205/55R16
|
Макс.скорость, (км/ч)
-механическая КПП
|
200
|
Разгон 0-100 км/ч (сек)
-механическая КПП
|
9,1
|
Объем топливного бака, (л)
|
50
|
Расход топлива городск.загород/смешанный цикл, л/100км:
Механическая КПП
|
8,7/5,5/6,6
|
Цвет
|
Темно-синий перламутр (Royal Blue Pearl)
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку автомобиля
г. Чебоксары «____»____________ 2010 г.
Государственное учреждение «Ибресинское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице директора Ахметова Илшата Абзалетдиновича, действующего на основании Устава, и ________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол №___ от __________ 2010 г. заключили настоящий Государственный контракт, далее Контракт, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка 1 (одного) автомобиля (нового, без пробега) марки Honda Civic 4D.
1.2. Поставщик обязуется на условиях настоящего Контракта произвести поставку нового автомобиля (далее – товар), в количестве и по цене, указанной в спецификации товара (Приложение №1), прошедших предпродажную подготовку (включая антикоррозийную обработку кузова), с установкой дополнительной комплектации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, оговоренные в аукционной заявке Поставщика, а Заказчик принять и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Количество и дополнительную комплектацию автомобилей, поставляемых по Контракту, стороны зафиксировали в Приложении № 2.
1.4. Заказчик обеспечивает оплату автомобиля в установленном Контрактом порядке, форме и размере.
1.5. Предпродажная подготовка (включая антикоррозийную обработку кузова) и установка дополнительной комплектации осуществляется по адресу Поставщика.
1.6. Поставка товара осуществляется по адресу Заказчика: Чувашская Республика, п.Ибреси, ул. Леспромхозная, д. 11
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость автомобиля, прошедшую предпродажную подготовку (включая антикоррозийную обработку кузовов) и сопутствующих услуг по закупке и установке дополнительной комплектации на автомобиль оплачиваемых Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке автомобиля и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.2. Цена Контракта составляет _________ руб., ____ коп. (цифрами и прописью).
3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата товара производится за счет средств от приносящей доход деятельности в российских рублях, по безналичному расчету, платежным поручением, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, по факту поставки автомобиля, оформления акта приема-передачи, в течение 5 банковских дней, на основании предоставленных Поставщиком счета-фактуры и накладной.
3.2. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
3.3. Автомобиль поставляются в течение 20 дней с момента заключения настоящего контракта и считаются полученным Заказчиком с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта об их приеме - передачи.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки товара (автомобиля) телефонограммой или по факсимильной связи;
4.1.2. Безвозмездно хранить и передать товар (автомобиль) Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта; поставляемый товар (автомобиль) должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта;
4.1.3. Осуществить предпродажную подготовку автомобиля (включая антикоррозийную обработку кузова). и сдать их Заказчику по акту приема-передачи и т.д.
4.1.4. Осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей по первому требованию Заказчика.
4.1.5. Передать Заказчику оригиналы справки-счета, товарно-транспортного накладного и счет-фактуру, подписанные Поставщиком, при получении товара.
4.1.6. Предоставить инструкцию по эксплуатации автомобиля, сервисные книжки с гарантийными талонами, паспорт транспортного средства и иные документы, необходимые для постановки на учет в ГИБДД и дальнейшей эксплуатации автомобиля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять товар (автомобиль) и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи на автомобиль(Сопутствующие документы) и передать по одному экземпляру Поставщику.
4.2.2. Оплатить поставку товара (автомобиля) и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. Представитель Заказчика в присутствии представителя Поставщика осуществляет приемку автомобиля по качеству, для чего он должен осмотреть автомобиль, проверить комплектацию, удостовериться в отсутствии дефектов. По результатам приемки товара представители Сторон составляют акт приемки-передачи в 2-х экземплярах к настоящему Контракту. Заказчик подписывает указанный акт и передает один экземпляр Поставщику.
5.2. В случае выявления дефектов при приемки автомобилей Стороны обязаны указать в акте приема-передачи перечень таких дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть рассмотрены Поставщиком в течение 10 дней со дня получения им претензии. Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов товара без дополнительной оплаты, в случае обнаружения неустранимых дефектов Поставщик обязан заменить автомобиль, на котором выявлены дефекты.
6. Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектации поставляемых автомобилей требованиям завода-изготовителя, предъявляемым к автомобилю марки Honda Civic 4D.
6.2. Поставщик предоставляет гарантию на автомобиль не менее 36 месяцев или 50 000 км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи, в соответствии с условиями п. 3.3. настоящего Контракта. Гарантийное обслуживание (гарантийный ремонт) может быть произведен на Станциях технического обслуживания официальных дилеров ___________ в России по адресу ___________________________. Транспортировка автомобилей до станции технического обслуживания официального дилера производится за счет Заказчика.
Гарантийное обслуживание не производиться в случаях:
-если эксплуатация автомобиля осуществлялась Заказчиком с нарушениями предписаний завода-изготовителя (производителя), указанных в инструкции по эксплуатации.
-установка Заказчиком на автомобиле комплектующих изделий и составных частей, а также использовании расходных материалов, масел и нефтепродуктов, не санкционированных либо не рекомендованных заводом-изготовителем (производителем).
6.3. Поставщик гарантирует, что продаваемый автомобиль свободен от прав и притязаний третьих лиц, а так же продаваемый автомобиль не заложен и не арестован.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4. Размер неустойки не подлежит изменению в Арбитражном суде.
8.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны настоящего контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.
8.6. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику либо вычитается из очередного причитающегося Поставщика платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.
9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом города Чебоксары.
9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по Контракту, но не позднее « 31 » августа 2010 г.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином государственном реестре контрактов и торгов.
10.3. Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.
10.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
10.5. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
10.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.
10.8. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
11.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью:
1. Спецификация поставки автомобиля;
2. Технические требования;
3. Акт приема-передачи автомобилей.
Реквизиты сторон
Заказчик:
Государственное учреждение «Ибресинское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
|
Поставщик:
|
ИНН/КПП 2105004912/210501001
л/с 03052Ч00551 в Министерстве финансов Чувашской Республики
р/с 40603810600003000001 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г.Чебоксары БИК 049706001
тел./факс 8(83538)2-18-85
|
|
От Заказчика:
Директор __________________И.А.Ахметов
М.П.
|
От Поставщика:
__________________________
М.П.
|
Приложение № 1
к Государственному контракту №____
от «____» __________ 2010 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Гарантия на автомобиль с момента ввода в эксплуатацию составляет ________________________________________месяцев.
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. измерения
|
Кол-во, ед.
|
Цена за ед. руб. (включая НДС)
|
НДС в руб.
|
Общая стоимость руб. (включая НДС)
|
1
|
Автомобиль марки Honda Civic 4D.
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
От Заказчика:
_________________________в
М.П.
|
От Поставщика:
__________________________
М.П.
|
Приложение № 2
к Государственному контракту №____
от «____» __________ 2010 года
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
[Подготавливается на основе предложения победителя аукциона и требований Аукционной документации.]
От Заказчика:
_________________________
М.П.
|
От Поставщика:
__________________________
М.П.
|
Приложение № 3
к Государственному контракту №____
от «____» __________ 2010 года
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ
№_______ «___»_________2010 г.
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ
№_______ ОТ «___»_______________2010 г.
«Поставщик»________________________________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Получатель» Государственное учреждение «Ибресинское лесничество» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики , в лице директора Ахметова Илшата Абзалетдиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Получатель принял Автомобиль согласно Спецификации (Приложение № 1 к Государственному Контракту):
___________________________________________(описание автомобиля)
Стоимость поставленного автомобиля составляет:
___________________________________________(сумма за поставленный автомобиль)
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Автомобиля:
_____________________________________________(перечислить документы)
Получатель несет полную материальную ответственность за принятый Автомобиль. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Автомобиля переходит к Получателю.
Сдал:
Поставщик
_________________________
М.П.
«___»______________2010 г.
|
Принял:
Заказчик
_________________________
М.П.
«___»______________2010 г.
|
|
