«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Камчатки»
___________ А.Ю. Журавлев
Документация № 119/ПЗ-2013
рег. № на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru 31300527621
о проведении прямой закупки
на право заключить договор на выполнение работ по Объекту
«Приобретение и монтаж тревожной сигнализации в накопителе модульного типа в аэропорту Соболево»
г. Петропавловск-Камчатский
2013 год
Предмет договора: выполнение работ по Объекту «Приобретение и монтаж тревожной сигнализации в накопителе модульного типа в аэропорту Соболево»
Место выполнения работ: Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево, территория аэропорта.
Стоимость (цена) Договора – 141 845,62 (сто сорок одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 62 копейки, без учета НДС.
Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения Договора.
Окончание работ: «01» ноября 2013 года.
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: не предусмотрено.
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: не предусмотрено.
Срок, в течение которого Заказчик может отказаться от проведения процедуры закупки – не предусмотрено.
-
Установленные Заказчиком требования к качеству, количеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение и монтаж тревожной сигнализации накопитель модульного типа №1296 аэропорт Соболево
№ п/п
|
Наименование
|
Требуемые параметры, характеристики
|
|
Перечень работ
|
I. Вывод сигнала охранной сигнализации с накопителя №1296 на КПП модульного типа №1260
Монтаж Передатчика-коммуникатора "Риф-Стринг RS-200Т"-1 шт.
Монтаж Источника вторичного электропитания резервированный "СКАТ 1200М" с акб 12 А/ч – 1шт.
Монтаж Антенны направленной двухэлементной "AH2-433" – 1шт.
Монтаж Кронштейна для антенны – 1шт.
Монтаж Автоматического выключателя ИЭК ВА47-29 1п 3А – 1 шт.
Монтаж Переходник BNC-BNC – 1 шт.
Монтаж Разъема BNC – 2шт.
Монтаж Короба ПВХ 15х10 – 10 м.
Монтаж Короба ПВХ 25х16 – 2м.
Монтаж Трубы гибкой гофрированной d=16мм ПВХ (уличная) – 5м.
Монтаж Скобы металлической (двухлапковая) d=16мм – 10шт.
Монтаж кабеля РК 50-3-18 - 10 м.
Монтаж кабеля КСРЭВ нг (А) -FRLS 4х0,5 (0,2мм2). – 10 м.
Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 – 1 система.
Пусконаладочные работы каналов автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): свыше 2 – 1 канал.
II. Монтажные и пусконаладочные работы системы охранной сигнализации накопителя модульного типа № 1296
Монтаж Прибора приёмно-контрольного охранно-пожарный "Гранит-5" с акб 7 А/ч – 1шт.
Монтаж Устройства контроля линий связи и пуска (УКЛСиП) исп. РП "Гефест" – 1шт.
Монтаж Извещателя охранного ручного точечный электроконтактный ИО 101-7 "Астра-321" (кнопка тревоги) – 2шт.
Монтаж Оповещателя охранно-пожарного свето-звукового "Маяк-12-К" – 1шт
Монтаж Оповещателя охранно-пожарного свето-звукового "Маяк-12-КП" – 2шт.
Монтаж Диода типа IN4001 – 3шт.
Монтаж Щита распределительного ЩРН-П-8модулей (навесной, пластик, IP40) – 1шт.
Монтаж Реле напряжения РН-111М – 1шт.
Монтаж Автоматического выключателя ИЭК ВА47-29 1п 3А – 1шт.
Монтаж Коробки распределительной, электрической (80х80мм) – 2шт.
Монтаж Коробки коммутационной КС-4 – 5шт
Монтаж Короба ПВХ 15х10 – 26 м.
Монтаж Короба ПВХ 25х16 –12м.
Монтаж Кабеля КСРВ нг (А) -FRLS 1х2х0,97 (0,75мм2) – 25м.
Монтаж Кабеля КСВВ нг (А) -LS 2х0,5 – 15м.
Монтаж Кабеля КВ нг (А) -FRLS 3х1,5 – 7м.
Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 – 1 система.
Пусконаладочные работы каналов автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): свыше 2 – 6 каналов.
|
|
Условия выполнения работ
|
1. Подрядчик выполняет все виды работ, указанные в п. 2 настоящего задания.
2. Работы выполняются без остановки основной деятельности аэропорта и при обязательном согласовании мест установки оборудования с начальником аэропорта.
|
|
Требование к качеству работ
|
Монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, требованиями СНиП 3.05.06-85.
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
При размещении приемно-контрольных приборов (ПКП) и сигнально-пусковых устройств (СПУ) должны быть учтены требования СНиП 2.04.09-84.
Технические средства сигнализации должны быть заземлены на ранее установленный контур заземления.
Монтажно-наладочная организация гарантирует безотказную работу смонтированных технических средств сигнализации в течение 12 месяцев со дня приемки в эксплуатацию и обязана в сроки, указанные в акте о выявленных дефектах, согласно обязательному Приложению 3, устранить дефекты, возникшие по ее вине.
|
|
Требования к безопасности и гигиене труда
|
Работы выполняются с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80.
Устройство кабельной разводки должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности.
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»
|
|
Требование к оформлению исполнительной документации
|
При монтаже технических средств сигнализации должна быть составлена, а при их сдаче - передана рабочей комиссии (за исключением п. п. 2, 3,6,7 приложения №1 РД 78.145-93) производственная документация в соответствии с приложением №1 РД 78.145-93.
Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87. С оформлением производственной документации в соответствии с приложением №2 РД 78.145-93.
|
|
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика
|
Демонстрационный показ работоспособности сигнализации. Представление функциональных схем системы охранно-тревожной сигнализации и инструкции по эксплуатации оборудования. Предоставление паспортов и сертификатов на оборудование.
|
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.
3. Форма, сроки и порядок оплаты:
Расчет в размере 100% от стоимости работ осуществляется путем безналичного расчета в течение 30 (тридцати) дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно счета-фактуры, с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.
4. Порядок формирования цены договора:
Стоимость (цена) договора включает в себя все затраты (расходы) Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не предусмотрено.
6. Требования к участникам закупки:
- участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе ликвидации;
- участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе банкротства;
- деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- участник не должен иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до дня заключения договора;
- копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий полномочия физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника закупки (удостоверенная надлежащим образом копия решения о назначении физического лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки;
7. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: не предусмотрено.
8. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: не предусмотрено.
9. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не предусмотрено.
10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не предусмотрено.
11. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком: требование обеспечения заявки на участие в закупке не предусмотрено.
12. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком: требование обеспечения исполнения договора не предусмотрено.
13. Сведения о проведении предварительного квалификационного отбора: не предусмотрено.
14. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения: не предусмотрено.
15. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки: не предусмотрено.
ДОГОВОР №
на выполнение работ по объекту
«Приобретение и монтаж тревожной сигнализации в накопителе модульного типа аэропорта Соболево»
г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край « » 2013 г.
Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Журавлева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании ____, с другой стороны, на основании абз. 1 п. 6.8.3. ч. 6.8. гл. 6 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Камчатки», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по объекту «Приобретение и монтаж тревожной сигнализации в накопителе модульного типа аэропорта Соболево» (далее - работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к настоящему Договору.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
1.3. Подрядчик обязуется на условиях Договора и в соответствии с техническим заданием (Приложение 1) выполнить работы в установленные сроки.
1.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить финансирование.
1.5. Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения Договора.
Окончание работ: «01» ноября 2013 года.
1.6. Место выполнения работ: Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево, территория аэропорта.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость указанных в пункте 1.1. работ по настоящему Договору составляет 141 845,62 (сто сорок одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 62 копейки, без учета НДС.
2.2. Цена Договора определяется на весь срок выполнения работ, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Расчет в размере 100% от стоимости работ по настоящему Договору осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно счета-фактуры, с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.
3. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
3.1. Порядок выполнения работ по настоящему договору определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и сметой на производство работ (Приложение № 2 к настоящему договору).
3.2. Прием выполненных работ осуществляется Заказчиком на соответствие требованиям, установленным в настоящем договоре, по объему и качеству.
3.3. При завершении работы Подрядчик предоставляет акт выполненных работ формы КС-2; КС-3 с приложением к нему исполнительной документации, предусмотренной Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) в двух экземплярах. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта выполненных работ и исполнительных документов, направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ формы КС-2; КС-3 или мотивированный отказ.
3.4. В случае несоответствия результатов работы Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и отказа подписать акт выполненных работ, стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Претензии о выполнении доработок должны быть предъявлены в течение 5-ти дней после получения акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.
3.5. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом работ.
3.6. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи работ.
3.7. Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, подтверждающие качество поставляемого оборудования и материалов.
3.8. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.9. Приемка объекта производится в течение 10 дней после получения Заказчиком от Подрядчика письменного извещения о выполнении всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов (в том числе требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно произвести оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи объект для производства работ.
4.2.3. Осуществить приемку выполненных работ, в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчику к месту проведения работ и территории для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также для временного размещения работников Подрядчика.
4.2.5. В целях обеспечения электроэнергией электроинструментов Подрядчика на период выполнения работ Заказчик обеспечивает доступ Подрядчика к источникам электрической энергии.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить работы в соответствии с технической документацией и передать Заказчику их результат в установленные настоящим договором сроки.
4.4.2. Предоставить Заказчику по его требованию копии договоров, заключенных с субподрядными организациями и копии свидетельств, выданных им саморегулируемой организацией, о допуске к определенным видам работ.
4.4.3. Предоставлять Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и создавать условия для проверки хода выполнения работ и производственных расходов по договору.
4.4.4. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства.
4.4.5. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока.
4.4.6. Вывезти в 14-дневный срок со дня подписания акта приема-передачи работ принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
4.4.7. Обеспечить в ходе производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.4.8. Обеспечить содержание и уборку площадки производства работ и прилегающей к ней территории.
4.4.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники до завершения работ.
4.4.10. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку и складирование.
4.4.11. С момента начала Работ и до их окончания производить фотосъемку каждого Технологического этапа и передавать Заказчику фотографии в формате JPG на компакт-диске или ином цифровом носителе информации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10-ти (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
6.3. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для обеих Сторон с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
7.2. Досрочное расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.
8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.
8.3. При возникновении разногласий между Заказчиком и Подрядчиком в части недостатков выполненной работы, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений условий Договора Подрядчиком или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, в таких случаях Заказчик обязуется возместить Подрядчику расходы по экспертизе в течение 10 банковских дней с даты выставления счета Подрядчиком.
9. Прочие условия Договора
9.1. При необходимости Стороны заключают дополнительные соглашения, все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительными соглашениями к Договору, подписанными уполномоченными лицами Сторон. Все дополнения и изменения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются в порядке законодательства Российской Федерации.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
9.4. В случае если после подписания Договора в Российской Федерации законодательно будут приняты изменения в актах, инструкциях и прочих нормативных документах, которые повлияют на условия Договора, то указанные изменения в обязательном порядке подлежат согласованию между Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, юридического адреса, в период действия Договора, она должна в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.2. Неотъемлемой частью Договора является:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 - Локальный сметный расчет стоимости выполненных работ.
10.3. Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»
|
«Подрядчик»
|
ФКП «Аэропорты Камчатки»
Юридический адрес: 684005, Камчатский кр., г. Елизово, ул. Звездная, д. 1
Почтовый адрес: 684001, Камчатский кр.,
г. Елизово, а/я 1
Р/счет: 40502810000000005381
Банк: ОАО «Камчаткомагропромбанк»
БИК: 043002711
К/счет: 30101810300000000711
ИНН: 4105038601
КПП: 410501001
|
|
Тел 8 (4152) 218-510
|
|
|
|
|
Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Камчатки»
__________________ А.Ю. Журавлев ___________________
Приложение № 1
к договору № от
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение и монтаж тревожной сигнализации накопитель модульного типа №1296 аэропорт Соболево
№ п/п
|
Наименование
|
Требуемые параметры, характеристики
|
|
Перечень работ
|
I. Вывод сигнала охранной сигнализации с накопителя №1296 на КПП модульного типа №1260
Монтаж Передатчика-коммуникатора "Риф-Стринг RS-200Т"-1 шт.
Монтаж Источника вторичного электропитания резервированный "СКАТ 1200М" с акб 12 А/ч – 1шт.
Монтаж Антенны направленной двухэлементной "AH2-433" – 1шт.
Монтаж Кронштейна для антенны – 1шт.
Монтаж Автоматического выключателя ИЭК ВА47-29 1п 3А – 1 шт.
Монтаж Переходник BNC-BNC – 1 шт.
Монтаж Разъема BNC – 2шт.
Монтаж Короба ПВХ 15х10 – 10 м.
Монтаж Короба ПВХ 25х16 – 2м.
Монтаж Трубы гибкой гофрированной d=16мм ПВХ (уличная) – 5м.
Монтаж Скобы металлической (двухлапковая) d=16мм – 10шт.
Монтаж кабеля РК 50-3-18 - 10 м.
Монтаж кабеля КСРЭВ нг (А) -FRLS 4х0,5 (0,2мм2). – 10 м.
Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 – 1 система.
Пусконаладочные работы каналов автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): свыше 2 – 1 канал.
II. Монтажные и пусконаладочные работы системы охранной сигнализации накопителя модульного типа № 1296
Монтаж Прибора приёмно-контрольного охранно-пожарный "Гранит-5" с акб 7 А/ч – 1шт.
Монтаж Устройства контроля линий связи и пуска (УКЛСиП) исп. РП "Гефест" – 1шт.
Монтаж Извещателя охранного ручного точечный электроконтактный ИО 101-7 "Астра-321" (кнопка тревоги) – 2шт.
Монтаж Оповещателя охранно-пожарного свето-звукового "Маяк-12-К" – 1шт
Монтаж Оповещателя охранно-пожарного свето-звукового "Маяк-12-КП" – 2шт.
Монтаж Диода типа IN4001 – 3шт.
Монтаж Щита распределительного ЩРН-П-8модулей (навесной, пластик, IP40) – 1шт.
Монтаж Реле напряжения РН-111М – 1шт.
Монтаж Автоматического выключателя ИЭК ВА47-29 1п 3А – 1шт.
Монтаж Коробки распределительной, электрической (80х80мм) – 2шт.
Монтаж Коробки коммутационной КС-4 – 5шт
Монтаж Короба ПВХ 15х10 – 26 м.
Монтаж Короба ПВХ 25х16 –12м.
Монтаж Кабеля КСРВ нг (А) -FRLS 1х2х0,97 (0,75мм2) – 25м.
Монтаж Кабеля КСВВ нг (А) -LS 2х0,5 – 15м.
Монтаж Кабеля КВ нг (А) -FRLS 3х1,5 – 7м.
Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 – 1 система.
Пусконаладочные работы каналов автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): свыше 2 – 6 каналов.
|
|
Условия выполнения работ
|
1. Подрядчик выполняет все виды работ, указанные в п. 2 настоящего задания.
2. Работы выполняются без остановки основной деятельности аэропорта и при обязательном согласовании мест установки оборудования с начальником аэропорта.
|
|
Требование к качеству работ
|
Монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, требованиями СНиП 3.05.06-85.
Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
При размещении приемно-контрольных приборов (ПКП) и сигнально-пусковых устройств (СПУ) должны быть учтены требования СНиП 2.04.09-84.
Технические средства сигнализации должны быть заземлены на ранее установленный контур заземления.
Монтажно-наладочная организация гарантирует безотказную работу смонтированных технических средств сигнализации в течение 12 месяцев со дня приемки в эксплуатацию и обязана в сроки, указанные в акте о выявленных дефектах, согласно обязательному Приложению 3, устранить дефекты, возникшие по ее вине.
|
|
Требования к безопасности и гигиене труда
|
Работы выполняются с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80.
Устройство кабельной разводки должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности.
СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»
|
|
Требование к оформлению исполнительной документации
|
При монтаже технических средств сигнализации должна быть составлена, а при их сдаче - передана рабочей комиссии (за исключением п. п. 2, 3,6,7 приложения №1 РД 78.145-93) производственная документация в соответствии с приложением №1 РД 78.145-93.
Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87. С оформлением производственной документации в соответствии с приложением №2 РД 78.145-93.
|
|
Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика
|
Демонстрационный показ работоспособности сигнализации. Представление функциональных схем системы охранно-тревожной сигнализации и инструкции по эксплуатации оборудования. Предоставление паспортов и сертификатов на оборудование.
|
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.
3. Форма, сроки и порядок оплаты:
Расчет в размере 100% от стоимости работ осуществляется путем безналичного расчета в течение 30 (тридцати) дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно счета-фактуры, с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.
4. Порядок формирования цены договора:
Стоимость (цена) договора включает в себя все затраты (расходы) Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не предусмотрено.
6. Требования к участникам закупки:
- участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе ликвидации;
- участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе банкротства;
- деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- участник не должен иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до дня заключения договора;
- копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий полномочия физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника закупки (удостоверенная надлежащим образом копия решения о назначении физического лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки;
7. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: не предусмотрено.
8. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: не предусмотрено.
9. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не предусмотрено.
10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не предусмотрено.
11. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком: требование обеспечения заявки на участие в закупке не предусмотрено.
12. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком: требование обеспечения исполнения договора не предусмотрено.
13. Сведения о проведении предварительного квалификационного отбора: не предусмотрено.
14. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения: не предусмотрено.
15. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки: не предусмотрено.
«Заказчик» «Подрядчик»
_________________ А.Ю. Журавлев
|
