Скачать 0.51 Mb.
|
5. Права и обязанности заказчика 5.1. Заказчик вправе: 5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии товара), соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом. 5.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара. 5.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов. 5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки. 5.2.2. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего контракта. 5.2.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам. 6. Права и обязанности поставщика 6.1. Поставщик вправе: 6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы. 6.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара (партии товара) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по настоящему контракту (этапу настоящего контракта) при условии поступления средств из бюджета Удмуртской Республики бюджета на счет Заказчика. 6.2. Поставщик обязан: 6.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар (партию товара) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Контрактом. 6.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 6.2.3. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств бюджета, предоставить финансово-хозяйственные документы, связанные с поставкой товара по настоящему Контракту. В этих целях Поставщик обязан вести отдельный бухгалтерский учет. 7. Ответственность сторон 7.1. Ответственность Заказчика: 7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. Требование пени должно быть выражено в письменной форме. При отсутствии письменно оформленного требования – пени не начисляются и не уплачиваются. 7.2. Ответственность Поставщика: 7.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара (партии товара) и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день просрочки исполнения. 7.2.2. В случае несоответствия товара (партии товара) объему (количеству), предусмотренному настоящим Контрактом, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара (партии товара), поставленного ненадлежащим образом, за каждый день с момента недопоставки до момента исполнения обязательств. 7.2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента устранения недостатков товара. 7.2.4. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства. 7.2.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности: 7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего контракта «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Настоящему Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов. 7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении настоящего контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту. 7.3.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим контрактом. 7.3.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 7.3.5. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через четырнадцать (14) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 7.3.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора. 8. Порядок разрешения споров, претензии сторон 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по настоящему контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. 8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный Удмуртской Республики. 9. Срок действия, изменение и расторжение контракта 9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. 9.2. Настоящий Контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств. Финансирование настоящего Контракта Заказчиком при условии получения средств из бюджета Удмуртской Республики и представления Поставщиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств осуществляется до «____» _________ 20___ года. 9.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к настоящему Контракту. Все приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью настоящего контракта. Дополнение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 9.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 10.1. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего контракта, с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по Ижевскому времени. 10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой - у Заказчика. 8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Техническое задание на оказание услуг по предоставлению прав использования программного обеспечения для нужд ГУП УР «ТРК «Удмуртия». Программное обеспечение согласно приведённым в таблице ниже требованиям Максимальная цена контракта: 1 262 860,89 руб. Состав лицензионного программного обеспечения:
|
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса на право... К открытому конкурсу на право заключения договора на техническое переоснащение телевизионного комплекса гуп трк «Башкортостан» рб... |
Конкурсная документация на право заключения договора на поставку... Для нужд некоммерческой организации «фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в мурманской области» |
||
Техническое задание на проведение открытого одноэтапного конкурса... Право заключения договора по предоставлению автомобильного транспорта с оказанием услуг по его эксплуатации для нужд ОАО «ЕЭнС» в... |
Конкурсная документация Открытого конкурса в электронной форме на... Открытый конкурс в электронной форме (далее – конкурс) на право заключения договора на поставку аппаратно-программного комплекса... |
||
Документация по открытому запросу предложений на право заключения... Оао «мтс», пригласило организации обладающие статусом дистрибъютором (далее — Участники запроса предложений), к участию в открытом... |
Конкурсная документация Право заключения гражданско-правового договора на поставку медикаментов для нужд мауз «гб №9» |
||
Конкурсная документация Открытый конкурс на право заключения договора на поставку продуктов питания для нужд ОАО «гк «выборг» |
«Приборостроительный завод» Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку программного обеспечения... |
||
Конкурсная документация Право заключения договора на оказание услуг добровольного медицинского страхования для нужд ООО «Газпром центрремонт» |
Документация открытого запроса предложений По Лоту №2013-78 «Право заключения с ОАО «ак «Транснефтепродукт» договора на поставку программного обеспечения ServiceDesk Plus» |
||
Общие положения Лизензиары) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее озп) на право заключения договора на передачу неисключительных... |
Конкурсная документация для проведения конкурса Российской Федерации, «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд фгуп «Магнитогорское авиапредприятие» с целью обеспечения... |
||
Конкурсная документация для проведения конкурса Российской Федерации, «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд фгуп «Магнитогорское авиапредприятие» с целью обеспечения... |
Конкурсная документация для проведения конкурса Российской Федерации, «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд фгуп «Магнитогорское авиапредприятие» с целью обеспечения... |
||
Конкурсная документация для проведения открытого одноэтапного конкурса... Оао «по «Севмаш» проводит открытый одноэтапный конкурс (далее конкурс) на право заключения договора на поставку зип для гигрометра... |
Ульяновский государственный технический университет Фз "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на право заключения гражданско-правового договора на оказание... |
Поиск |