На выполнение Работ по гидравлическому разрыву пласта

Скачать 1.68 Mb.

Название	На выполнение Работ по гидравлическому разрыву пласта
страница	4/14
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых по настоящему Договору обязательств, если оно (неисполнение или частичное неисполнение) явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, препятствующих его исполнению и находящихся вне разумного контроля Сторон.
В случаях, указанных в п.8.1. настоящего Договора, срок выполнения обязательств по нему отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства либо на другой срок по согласованию Сторон.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении факта таких обстоятельств и времени их окончания, обеспечивая при этом подтверждение возникновения таких обстоятельств, несет риск убытков, ставших следствием не извещений или несвоевременности таких извещений. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.8.1. Договора должен быть подтвержден свидетельством Торгово-Промышленных палат или компетентных государственных органов, расположенных по месту возникновения таких обстоятельств либо месту нахождения какой-либо из Сторон настоящего Договора.
Несоблюдение п.8.3. настоящего Договора лишает Стороны права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

Порядок изменения и расторжения Договора

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.
Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем отказа от исполнения Договора в следующих случаях:

если Подрядчик не по вине Заказчика не приступает своевременно к исполнению Работ по Договору или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;
в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о расторжении. Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы, без возмещения убытков.

В случае расторжения Договора в результате нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных убытков.

9.5. В случае расторжения либо прекращения срока действия Договора Подрядчик обязан в течение одного календарного месяца возвратить Заказчику полученные от него и не использованные материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – заменить оборудование и материалы на аналогичные, надлежащего качества.

Конфиденциальность

Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию, полученную в результате исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная Сторона помимо убытков уплачивает штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой факт.
Взаимоотношения Сторон в рамках Договора, связанные с передачей конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности (Приложение №17 к настоящему Договору).

Порядок разрешения споров

Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой Стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой Стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в суд должна направить другой Стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

а) требования заявителя претензии;

б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;

д) перечень прилагаемых к претензии документов;

е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

11.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 20 календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, содержащиеся в претензии.

При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:

а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;

б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;

в) перечень прилагаемых к претензии документов.

11.4. В случае неурегулирования спопров путем переговоров с применением претензионного подрядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика, в соответствии с нормами АПК РФ.

Ключевые показатели эффективности

Стороны договорились о том, что в процессе выполнения работ по Договору в соответствии с требованиями настоящего раздела будет применяться система ключевых показателей эффективности (КПЭ) (Приложение №20 к настоящему Договору), которая будет использоваться для оценки эффективности работы Подрядчика.
В течение срока действия настоящего Договора в каждый конкретный период времени (квартал, полугодие или год) Подрядчик обязан обеспечивать выполнение определенных КПЭ, невыполнение которых или не устранение в согласованные сроки недостатков, рассматривается, как неспособность Подрядчика выполнять Работы, и Заказчик будет вправе приостановить Работы или прекратить Работы согласно разделу «Порядок изменения и расторжения Договора».
Оценка выполнения КПЭ будет рассчитываться как процентное отношение фактического исполнения к запланированному (при этом максимальная оценка составляет 100%).
Начиная с 01.01.2013 года в каждый конкретный период времени Подрядчик обязан обеспечивать выполнение следующих КПЭ (Приложение №20 к настоящему Договору). Выполнение нижеперечисленных показателей является существенным условием Договора, в случае нарушения которого Заказчик имеет право расторгнуть Договор в соответствии с пунктами раздела «Порядок изменения и расторжения Договора».
Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Подрядчик обязан предоставлять ежеквартально (до 20 числа месяца следующего за «отчетным» после каждого квартала) Заказчику на согласование.

Прочие условия

1. Все уведомления и документы, необходимые по настоящему Договору, считаются надлежащим образом переданными и доставленными любой Стороне только по их получению. Подобные уведомления и документы должны быть выполнены в письменной форме, их оригиналы должны доставляться курьером, почтой, телеграфом или иным доступным способом по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.
2. – (Для резидентов РФ): Договор составлен и подписан на русском языке на <�указать цифрами> (<�указать прописью>) листах (без учета приложений) в двух идентичных, подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. При этом каждый лист Договора запарафирован каждой из Сторон. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. В случае разногласий и/или разночтений между положениями Договора и Приложений к нему настоящий Договор имеет преимущественную силу. Стороны определенно договорились, что несмотря на любые положения Приложений к настоящему Договору и/или внутренних актов Заказчика, положения непосредственно Договора об ответственности Подрядчика и распределении убытков между Сторонами превалируют над положениями любых Приложений.

- (Для не резидентов РФ): Настоящий Договор заключен на английском и русском языках в двух экземплярах для каждой из Сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой. В случае расхождений между версиями на русском и английском языках, превалирующую силу имеет вариант на русском языке. При этом каждый лист Договора запарафирован каждой из Сторон. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. В случае разногласий и/или разночтений между положениями Договора и Приложений к нему настоящий Договор имеет преимущественную силу. Стороны определенно договорились, что несмотря на любые положения Приложений к настоящему Договору и/или внутренних актов Заказчика, положения непосредственно Договора об ответственности Подрядчика и распределении убытков между Сторонами превалируют над положениями любых Приложений.

Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. В случае выявления противоречий между положениями настоящего Договора и приложений к нему, положения Договора имеют преимущественную силу.
Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты), путем направления оригинала письма за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленного печатью предприятия.

В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. Если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю в полном объеме не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня возврата денежных средств.

В случае не уведомления или не своевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.

В случае изменений в цепочке собственников _______________ (условное наименование контрагента), включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах __________ (условное наименование контрагента) последний представляет ____________ (условное наименование дочернего или зависимого общества) информацию об изменениях по адресу электронной почты _____________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt's Crude Oil Marketwire», Стороны согласовывают уменьшение стоимости Работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, объемов выполненных работ, графика выполнения работ, срока действия Договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего Договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все Работы по Договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные Работы.
В случае изменения в течении срока действия настоящего Договора цен и тарифов на работы Подрядчика Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом, вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных Сторонами работ и применяются при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами после внесения изменений.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Сроки выполнения работ по Договору определяются в соответствии с п.1.6. настоящего Договора. Стороны договорились, что в соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ, все условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с "01" января 20__г.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение №1 График Работ по ГРП на 20__год.

Приложение №2 Сетевой график проведения ГРП на _________месяц 20__ г.

Приложение №3 Стоимость операции ГРП.

Приложение №3.1 Стоимость дополнительных работ и оборудования для проведения операции ГРП.

Приложение №3.2 Условия предоставления пакеров, арматуры и НКТ для ГРП.

Приложение №3.3 Реестр по ГРП.

Приложение №4 Акт приема/передачи территории для проведения Работ на скважине.

Приложение №5 Полевой акт выполненных Работ по ГРП.

Приложение №6 Сводный инженерный отчет по мини ГРП и основному ГРП.

Приложение №7 Перечень необходимой информации для проектирования ГРП.

Приложение №8 Регламент подготовки и проведения Работ по гидравлическому разрыву пласта. (ГРП) и взаимоотношений между Заказчиком и Подрядчиком.

Приложение №9 Отчет о фактическом водопотреблении и водоотведении.

Приложение №10 Шкала оценки качества работ Подрядчика по ГРП.

Приложение №11 Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты.

Приложение №12 Требования к проведению ГРП на объектах Компании.

Приложение №13 Типовая отраслевая форма М-29.

Приложение №14 Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

Приложение №15 Акт передачи-приема оборудования.

Приложение №16 Акт приема-передачи оборудования.

Приложение №17 Соглашение о конфиденциальности.

Приложение №18 Перечень Локальных нормативных актов Заказчика.

Приложение №19 Классификатор происшествий – КТ-55.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

	I. общие положения Производство работ по гидравлическому разрыву пласта в поисково – оценочных скважинах для нужд филиала «Уренгой бурение» ООО «Газпром...		Документация о запросе предложений Оказание услуг по гидравлическому разрыву пласта с последующей чисткой ствола скважины и вызову притока с колтюбинговой установки...
	Техническое задание на выполнение работ по обработке призабойной зоны (опз) скважин на объектах Выполнение работ по обработке призабойной зоны пласта нагнетательных и добывающих скважин в соответствие с «Правилами ведения ремонтных...		Техническое задание для производства работ/услуг по гидравлическому... Бу 10 в скважине №1026 куста 102 Западного купола Северо-Уренгойского нгкм зао «Нортгаз»
	Техническое задание к тендеру на проведение работ по стимуляции пласта методом Технические условия к тендеру на проведение работ по стимуляции пласта методом гидравлического разрыва в 2016 году		Рабочая учебная программа профессионального модуля пм. 01 Ведение... ПМ. 01 Ведение технологического процесса цементажа, гидравлического разрыва пласта
	Совершенствование технологических процессов и технических средств при заканчивании скважин Охватывают весь цикл работ от начала вскрытия продуктивного пласта бурением и до ввода скважины в эксплуатацию		Техническое задание на выполнение работ Предмет закупки: Выполнение... Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ
	Техническое задание на выполнение работ Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту туалета 1-го этажа административного корпуса гаража 600, помещений №109, 225 гк		Документация о закупке Обустройство Восточно-Уренгойского лицензионного участка пласта Ач5 2 Корректировка. Газосборные сети и метанолопроводы куста скважин...
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту скважин... Выполнение работ в соответствие с действующим рд 153-39. 0-088-01.«Классификатор ремонтных работ в скважинах»		Инструкция для участника закупки по подготовке заявки на участие... Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в извещении о закупке, а...
	Техническое задание выполнение работ Предмет закупки: Выполнение работ: ремонт помещений в инженерно-лабораторном корпусе, этаж 5		Техническое задание на выполнение работ Наименование предмета закупки (согласно проекта договора): Выполнение работ по ремонту силовых масляных трансформаторов
	Техническое задание на выполнение строительно-ремонтных работ Общие сведения Выполнение работ по устранению замечаний Государственной инспекции г. Уфы по пожарному надзору		Техническое задание на выполнение работ по модернизаци и На выполнение работ по модернизации вагонов 81 серии в части оборудования технических средств оповещения рис (ктс-о)3 линия

На выполнение Работ по гидравлическому разрыву пласта

Похожие: