О проведении запроса котировок
|
Скачать 0.5 Mb.
|
|
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, следующий за днем срока исполнения такого обязательства. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/30 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, следующий за днем срока исполнения такого обязательства. Неустойка за просрочку исполнения Стороной обязательства, предусмотренного Контрактом, рассчитывается от цены Контракта. Сторона, допустившая просрочку исполнения своего обязательства, предусмотренного Контрактом, освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Просрочкой исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Сторонами признается исполнение Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, позже срока, установленного Контрактом. 9.2. Основанием применения ответственности Поставщика за ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного Контрактом, Сторонами признается поставка Товара в ассортименте и/или в количестве и/или с качеством и/или в комплектности, несоответствующими требованиям Контракта. В случае исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, с ненадлежащим качеством, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/30 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день со дня получения Поставщиком от Заказчика соответствующего уведомления до дня исполнения Поставщиком такого обязательства с надлежащим качеством. Неустойка за ненадлежащее исполнение Поставщиком своего обязательства, предусмотренного Контрактом, рассчитывается от цены Контракта. 9.3. Основанием применения ответственности Стороны за неисполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, Сторонами признается превышение суммы неустойки за просрочку исполнения и/или ненадлежащее исполнение такой Стороной обязательства, предусмотренного Контрактом, свыше 10% цены Контракта. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного Контрактом, является существенным нарушением Контракта и основанием для его расторжения. В случае неисполнения Стороной обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/3 цены Контракта. 9.4. Уплата неустойки за просрочку исполнения и/или за ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения ими в полном объеме своих обязательств по Контракту. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 10.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, в случае их возникновения в связи с исполнением Контракта либо его досрочным расторжением, были урегулированы путем взаимных переговоров. 10.2. Если в течение последовательно 10 (Десяти) рабочих дней со дня начала таких переговоров Стороны не достигнут взаимного согласия по спорным вопросам, то каждая из указанных Сторон вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации передать данные спорные вопросы на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 11.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, если такое невыполнение обязательств является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 11.2. Для целей Контракта под обстоятельствами непреодолимой силы понимается чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, возникшее после заключения Контракта и повлиявшее на его исполнение, и неподвластное контролю ни со стороны Поставщика, ни со стороны Заказчика и не связанное с их просчетом или небрежностью. 11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Контракту, должна любым доступным способом в течение 2 (Двух) дней со дня начала действия в отношении нее обстоятельств непреодолимой силы, любым доступным способом письменно уведомить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном сроке их действия. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы природного или техногенного характера должны быть подтверждены официальным документом (справкой) администрации территории, на которой возникли данные обстоятельства. 11.4. Если такого уведомления не будет сделано в срок, указанный в пункте 11.3 Контракта, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности послать уведомление. 11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут последовательно продолжаться свыше 2 (Двух) месяцев или Стороны сочтут, что наступившие обстоятельства форс-мажора создали невозможность дальнейшего исполнения условий Контракта, то по соглашению Сторон вправе расторгнуть Контракт при условии проведения полного взаиморасчета по исполненным своим обязательствам и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков и упущенной выгоды, причиненных данным расторжением Контракта. 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 12.1. Контракт вступает в силу со дня (даты) его заключения и действует до 24.00 ч. (включительно) ____ ___________ 2013 г. 12.2. Датами окончания исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту является: – для Поставщика в части поставки Товара – дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки, а в случае немотивированной Заказчиком просрочки подписания Акта сдачи-приемки – дата передачи Заказчику односторонне подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки; – для Заказчика – дата, указанной Межрегиональным операционным УФК ОПЕРУ-1 Банка России в заявке Заказчика на кассовый расход о принятии документов для оплаты поставленного Товара. 12.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, если таковые имели место в период исполнения Контракта. 13. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 13.1. При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта, по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 318-ФЗ). 13.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 13.3. При расторжении Контракта Сторона, инициирующая расторжение Контракта, должна направить другой Стороне официальное письменное уведомление с обоснованием своего предложения о необходимости расторжения Контракта. Сторона, получившая уведомление, должна не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения уведомления провести необходимые переговоры с инициатором досрочного расторжения и письменно подтвердить свое согласие или отказ на досрочное расторжение Контракта. 13.4. В случае соглашения Сторон на расторжение Контракта Стороны производят взаиморасчеты за фактически выполненные на дату расторжение Контракта свои обязательства по нему. 13.5. В случае отсутствия соглашения Сторон на расторжение Контракта, Сторона – инициатор досрочного расторжения в соответствии с разделом 10 Контракта, вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации передать данный спорный вопрос на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 14.1. Любые изменения и дополнения к Контракту оформляются Дополнительным соглашением, если они соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон. 14.2. Официальным языком Контракта является русский язык и он признается Сторонами основным для решения всех вопросов, касающихся значения или интерпретации Контракта. Применяемые в Контракте наименования и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Контрактом и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении. 14.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту третьему лицу без предварительного и письменного согласия другой Стороны. 14.4. Представителями Сторон для оперативного взаимодействия по вопросам и контролю исполнения Контракта являются: от Заказчика:
от Поставщика:
14.5. Любое уведомление, необходимость в котором возникла в связи с исполнением Контракта, оформляется в письменном виде и считается поданным надлежащим образом одной Стороной другой Стороне при передаче их заказной почтой, по телеграфу или факсу, а также вручением под роспись. Уведомление будет считаться своевременно доставленным: а) в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент доставки; б) в случае направления телеграммы – спустя 24 (Двадцать четыре) часа после отправления телеграммы с уведомлением о вручении; в) в случае направления факса – спустя 2 (Два) часа после отправления факса с подтверждением получения. 14.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов она обязана в течение 5 (Пяти) дней со дня внесения данных изменений письменно известить об этом другую Сторону. 14.7. Контракт составлен и подписывается сторонами в двух экземплярах, по содержанию и юридической силе идентичных друг другу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Контракта. 15. ПРИЛОЖЕНИЯ 15.1. Приложение № 1. Спецификация Товара на _ л. 15.2. Приложение № 2. Акта сдачи-приемки Товара по количеству, номенклатуре и качеству (форма) на 2 л. 16. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1 к Государственному контракту от «____» __________ 2013 г. № ____ СПЕЦИФИКАЦИЯ Товара
Приложение № 2 к Государственному контракту от «____» ___________ 2013 г. № ____ ФОРМА АКТ сдачи-приемки Товара по количеству, номенклатуре и качеству г. Москва «___»__________ 2013 г. Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» – Федеральной службы судебных приставов (ФССП России), начальник Управления делами Федеральной службы судебных приставов Попов А.В., действующий на основании Положения о Федеральной службе судебных приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316, и Доверенности от 28.12.2012 № 12/Д-08-301-АП на право представления и подписания документов в интересах и от имени ФССП России, с одной стороны, и от лица «Поставщика» – ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________, действующий на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем. Поставщик, согласно Спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Государственного контракта от ____.____.2013 № ______ на поставку бытовой техники (далее – Товар) для нужд Федеральной службы судебных приставов (ФССП России) (далее – Контракт), в соответствии с условиями Контракта своими силами и за счет собственных средств поставил Товар на место поставки товара, расположенное на складе по адресу: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1 в следующем количестве.
Поставленный Товар по количеству, номенклатуре, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) соответствует требованиям Заказчика, указанным в Спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 и неотъемлемой частью Контракта. Каждая единица Товара по качеству и комплектности соответствует действующим ГОСТам или техническим условиям. Товар полностью укомплектован Сопроводительной документацией. По результату выполненных Поставщиком своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик замечаний к Поставщику _________________.
Общая стоимость поставленного Товара составляет – ___ (____________________) руб. ___коп., в том числе НДС 18 % –_____(___________________) руб. __ коп. Аванс не выплачивался. Размер неустойки, подлежащей взысканию с Поставщика, составляет – ________________ (_________________________________) руб. ______ коп. Основания применения неустойки: __________________________________ Порядок расчета неустойки: _______________________________________ Итоговая сумма, подлежащая оплате Заказчиком по Контракту, составляет ______________ (___________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% - ______________ (___________) руб. ____ коп. Настоящий Акт составлен и подписан его Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр Акта по содержанию и юридической силе идентичен друг другу.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
О проведении запроса котировок в электронной форме Сведения о проведении запроса котировок, общие условия и порядок проведения запроса котировок |
|
Документация по проведению запроса котировок запрос котировок в электронной... Заказчика доводится неограниченному кругу лиц путём размещения на Официальном сайте Извещения о проведении Запроса котировок и Документации... |
 |
О проведении запроса котировок Условия исполнения Контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения Контракта, предусмотренным... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации... |
|
О проведении запроса котировок В связи с размещением муниципального заказа Местная администрация города Павловска приглашает Вас принять участие в проведении запроса... |
|
О проведении запроса котировок Продукция для нужд ООО «Мосрегионгаз», заключить данный договор на условиях, которые определены в извещении о проведении запроса... |
|
О проведении запроса котировок №160з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |
|
О проведении запроса котировок №170з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |
|
О проведении запроса котировок №58з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |
|
О проведении запроса котировок №135з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |
|
О проведении запроса котировок №119з/17 Заказчиком в настоящей документации о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупках |