РОСМОРРЕЧФЛОТ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«РОСМОРПОРТ»
АЗОВО – ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙНОВЫЙ ФИЛИАЛ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по запросу предложений
___________________ И.Б. Хочолава
Документация по открытому запросу предложений.
Открытый запрос предложений по выбору организации на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию оборудования инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности
(ИТСОТБ) акватории морского порта Новороссийск
Новороссийск
2015 год
Лист согласования документации по запросу предложений
Выбор организации на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию оборудования инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акватории морского порта Новороссийск
зам. директора по
организационно – административной работе а.а. донченко
начальник юридического отдела с.в. рудакова
начальник тендерного отдела н.а. сафонова
начальник пэо и.в. Ноятова
Начальник финансового отдела Т.М. Мальшина
ведущий юрисконсульт о.Л. Лямина
ведущий специалист пэо А.А. Алещенко
Раздел 1.
Извещение о проведении открытого запроса предложений.
Открытый запрос предложений № АЧБФ-Н-03-15 по выбору организации на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию оборудования инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акватории морского порта Новороссийск (далее – Запрос предложений).
Азово – Черноморский бассейновый филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений по выбору организации на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию оборудования инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акватории морского порта Новороссийск.
В Запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений (далее - Документация).
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»
Азово – Черноморский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».
Место нахождения/Почтовый адрес:
353900, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19
Тел.: (8617) 676-369, 676-327. Факс: (8617) 676-400
Официальный сайт www.rosmorport.ru
Контактные лица по организационным вопросам:
Сафонова Нина Александровна, Алещенко Алла Алексеевна, тел. (8617) 676-369, (8617) 676-395, safonova@rmpnovo.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Беляков Сергей Анатольевич тел. 8(8617) 676-340.
4. Предмет договора: оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) акватории морского порта Новороссийск
5. Начальная (максимальная) цена договора: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе НДС.
Финансирование за счет собственных средств.
Обеспечение заявки: не требуется
6. Обеспечение исполнения договора: не требуется
7. Условия исполнения договора: Условия исполнения договора указаны в проекте Договора.
8. Место и сроки выполнения работ (услуг):
Место выполнения работ (услуг): Краснодарский край, г. Новороссийск, мыс Пенай г. Геленджик.
Сроки выполнения работ (услуг): с даты заключения договора до 31.12.2015г.
9. Информация о проведении запроса предложений:
Уведомление о проведении Запроса предложений и Документация запроса предложений размещены на сайте www.zakupki.gov.ru.и и на официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru.
Документация распространяется бесплатно. Для получения Документации на бумажном носителе необходимо направить официальный запрос о ее выдаче на имя зам. директора АЧБФ по организационно – административной работе Донченко Андрея Анатольевича.
В течение двух рабочих дней с момента получения заявления Заказчик направляет Документацию в адрес заинтересованного лица.
10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений:
Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной форме, в запечатанном конверте по адресу Заказчика с 12 февраля 2015 г. по 25 февраля 2015 г. 15:00 (по московскому времени), каб. 211.
Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени окончания приема заявок, будут считаться опоздавшими.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений состоится 25 февраля 2015 г. в 15:00 (по московскому времени), по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.
12. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений:
Не более 30 календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений: 20 марта 2015 г., по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, дом 19, каб. 503.
13. Срок заключения договора:
Договор между победителем Запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан в течение 14 дней со дня утверждения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Запросе предложений.
14. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого запроса предложений в любое время до определения победителя открытого запроса предложений.
Настоящая процедура открытого запроса предложений не является торгами, и Извещение о проведении открытого запроса предложений не является публичной офертой Заказчика.
Раздел2. Условия проведения открытого запроса предложений
Требования к участникам открытого запроса предложений
При проведении открытого запроса предложений устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого запроса предложений (далее – Участник):
1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а именно:
2) непроведение ликвидации или реорганизации участника – юридического лица, за исключением реорганизации в виде присоединения и выделения, в результате которых участник – юридическое лицо продолжит деятельность после окончания реорганизации; отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе цен не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;
6) отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках;
7) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу и не исполненных решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;
8) отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в подпункте 7.
Требования к работам, являющихся предметом открытого запроса предложений, содержатся в Техническом задании (Раздел 4 настоящей Документации). Требования к описанию Участниками работ, являющихся предметом открытого запроса предложений, установлены в Коммерческом предложении (Форма 3.3.).
1.1. Правовой статус документов
Извещение о запросе предложений вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, не имеют правового статуса оферты (или публичной оферты) Заказчика.
Заявка на участие в запросе предложений, признанная Заказчиком соответствующей требованиям настоящей Документации по запросу предложений, является офертой.
Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений
Все листы заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки с указанием количества листов в заявке.
Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе предложений (далее - Заявка), должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Все документы, прилагаемые к заявке, прошиваются в один том. На последней странице, с внешней стороны, документы скрепляются подписью уполномоченного лица, с указанием количества листов в томе.
Заявка может состоять из нескольких томов, имеющих сквозную нумерацию. При этом опись документов, входящих в состав Заявки первого тома, должна содержать опись последующих томов Заявки.
При подготовке оригинала заявки не допускается применение факсимильных подписей.
Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
Участник также должен подготовить 1 копию оригинала заявки на участие в запросе предложений в электронном виде, которая подготавливается путем сканирования оригиналов каждого документа, входящего в заявку после их подписания и заверения печатью.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.
Заказчик вправе отклонить любую заявку или отклонить все заявки и отказаться от проведения процедуры запроса предложений на любом этапе его проведения до определения победителя запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед участниками или третьими лицами, кроме случаев, прямо установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к языку заявки на участие в открытом запросе предложений
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений
Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Документацией, должна быть подготовлена в соответствии с описью по формам, представленным в разделе 3 и содержать следующие документы:
Опись документов (форма 3.1.)
Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2.);
Коммерческое предложение (форма 3.3.);
Анкета участника открытого запроса предложений (форма 3.4);
Сведения о квалификации участника открытого запроса предложений (форма 3.5);
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна
содержать также доверенность (оригинал или копию, заверенную участником) на осуществление действий от имени Участника. Доверенность должна быть скреплена печатью участника и подписью руководителя или иного уполномоченного лица. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), выданная ФНС РФ не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика уведомления о проведении открытого запроса предложений;
Копии регистрационных документов;
Копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц, для физических лиц в том числе ИП - копию паспорта);
Копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заверенную печатью участника размещения запроса, к следующим видам работ:
- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;
- 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;
- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
- 23.33. Монтаж оборудования сооружений связи;
- 23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов;
- 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;
- 24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики.
- в отношении 20.13., 23.6., 23.33., 23.36., 24.10., 24.13. предоставить копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ).
|
