УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Дирекции по управлению имуществом
ФГУП «Почта России»
___________________/Г.В. Желтяков/
«___»______________ 2013 год
Инициатор редукциона:
Руководитель Хозяйственного департамента
Административной дирекции
|
________________/А.В. Мыльникова/
|
ФГУП «Почта России» (Заказчик) объявляет о проведении редукциона на выполнение работ по сервисному техническому обслуживанию систем кондиционирования (чиллеры, насосная станция, фанкойлы, сплит-системы и VRV системы), общеобменной вентиляции (приточная вентиляция и вытяжная вентиляция) и дымоудаления в здании АУП ФГУП «Почта России» (далее - редукцион).
1. Способ закупки: редукцион. Редукцион проводится путем снижения начальной цены договора на «шаг редукциона».
2. Заказчик: ФГУП «Почта России».
3. Местонахождение Заказчика: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37.
4. Почтовый адрес Заказчика: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, тел.(495) 956-20-67, доб. 24-76, 25-91, факс: (495) 956-20-67, доб. 17-48, e-mail: Michail.Lohmatikov@russianpost.ru, Ludmila.Sharova@russianpost.ru
5. Оператор по выполнению технической работы при проведении редукциона: ООО «Сэтонлайн».
6. Местонахождения Оператора: 117296, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 64/2.
7. Почтовый адрес Оператора: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, офис 104, телефон (495) 221-57-55.
8. Ответственное лицо Заказчика: Лохматиков Михаил Юрьевич, Шарова Людмила Леонидовна.
9. Предмет договора: в выполнение работ по сервисному техническому обслуживанию систем кондиционирования (чиллеры, насосная станция, фанкойлы, сплит-системы и VRV системы), общеобменной вентиляции (приточная вентиляция и вытяжная вентиляция) и дымоудаления в здании АУП ФГУП «Почта России», в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
10. Место выполнения работ: 131000, Москва, Варшавское ш., д. 37.
11. Условия выполнения работ: в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
12. Срок выполнения работ: в соответствии с Приложение к настоящему Извещению.
13. Форма, сроки и порядок оплаты работ: в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
14. Начальная (максимальная) цена договора: 6 571 806,67 (шесть миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот шесть) рублей 67 копеек без учета НДС.
15. Величина понижения начальной цены договора («шаг редукциона»): от 65 800 (шестидесяти пяти тысяч восьмисот) рублей до 658 000 (шестисот пятидесяти восьми тысяч) рублей.
16. Обеспечение заявки на участие в редукционе: не предусмотрено.
17. Обеспечение договора: не предусмотрено.
18. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов: платежи осуществляются в валюте Российской Федерации.
19. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора: не применяется.
20. Источник финансирования заказа: Средства заказчика.
21. Порядок формирования цены договора: в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
Указанная начальная (максимальная) цена договора сформирована без учета НДС.
22. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: в соответствии с Приложением к настоящему Извещению.
23. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный договором объем работ: Заказчик имеет право при необходимости в закупке дополнительного объема работ после заключения договора по результатам редукциона по согласованию с Подрядчиком заключить дополнительное соглашение к договору об увеличении объема оказываемых работ, но не более чем на 10 %.
24. Срок подписания договора: победитель редукциона должен подписать договор и передать Заказчику два экземпляра договора, в течение 5-ти дней с момента получения от Заказчика проекта договора. Срок подписания договора составляет не более 20 дней со дня подписания протокола редукциона; при необходимости получения согласования Федерального агентства связи (Россвязь) договор заключается только после получения такого согласования.
25. Требования к претендентам:
1) соответствие претендента требованиям действующего законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом редукциона;
2) непроведение ликвидации претендента (юридического лица) или непроведение в отношении претендента процедуры банкротства;
3) не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, с момента подачи до момента рассмотрения заявки на участие в редукционе;
4) отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;
5) отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
26. Документы, предоставляемые претендентом в составе заявки:
Претендент, в подтверждение обязательных требований, предъявляемых Заказчиком к претендентам, должен предоставить в составе заявки следующие документы:
- опись документов с указанием номера редукциона;
- письмо, подтверждающее соответствие претендента требованиям, указанным в п.25, подписанное генеральным директором и главным бухгалтером организации, либо претендентом – физическим лицом (претенденты – юридические лица прикладывают документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших письмо);
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения.
При подготовке заявки не допускается применение факсимильных подписей.
Наименование претендента, указанное в заявке, должно полностью совпадать с наименованием, под которым претендент осуществил регистрацию на редукцион. В противном случае заявка не считается поданной. Номер редукциона, на который подается заявка, должен быть указан в обязательном порядке. В противном случае заявка также не считается поданной.
27. Порядок предоставления заявки:
Все документы, указанные в п. 26 настоящего Извещения, предоставляются претендентами в электронном виде – сканируются, заверяются электронной цифровой подписью и прикрепляются на страницу редукциона на электронной торговой площадке до времени, указанного в п. 34 настоящего Извещения.
В случае, если заявка предоставлена с нарушением указанных сроков, претендент не допускается на участие в редукционе.
28. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления претендентам разъяснений положений извещения о проведении редукциона: Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений настоящего Извещения в письменной форме.
В течение 2-х рабочих дней с момента направления разъяснения положений Извещения такое разъяснение будет размещено на сайтах www.setonline.ru; www.russianpost.ru; www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.
29. Порядок допуска претендентов к участию в редукционе: рассмотрение заявок производится закупочной комиссией на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении редукциона, и соответствие претендентов требованиям, установленным п. 25 настоящего Извещения, в срок, указанный в извещении о проведении редукциона. На основании результатов рассмотрения заявок претендентов закупочной комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске претендентов, подавших заявки на участие в редукционе.
30. Основания не допуска претендентов к участию в редукционе: при рассмотрении закупочной комиссией заявок претедентов, претендент не будет допущен к участию в редукционе в случае:
а) не соответствия требованиям к претендентам, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (утверждено приказом от 30.03.2012 № 73-п) с учётом изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (утверждены приказом от 07.09.2012 № 254-п и приказом от 28.12.2012 № 423-п) и настоящим Извещением, либо не подтверждения таких требований надлежащими документами;
б) наличия в документах, входящих в заявку на участие в редукционе, недостоверных сведений;
в) несоответствия содержания, формы, оформления и состава заявки требованиям настоящего Извещения, в том числе непредставления либо частичного представления документов, предусмотренных настоящим Извещением в составе заявки;
г) наличия в заявке противоречий, не позволяющих закупочной комиссии однозначно оценить заявку;
д) включения претендентом в состав заявки условий выполнения договора, не соответствующих действующему законодательству, экономическим и производственным интересам ФГУП «Почта России», условиям настоящего Извещения.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, а также установления фактов проведения ликвидации претендента юридического лица или проведения в отношении претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, закупочная комиссия отстраняет такого претендента от участия в редукционе на любом этапе его проведения.
31. Предоставление информации о редукционе:
Срок предоставления информации: с «15» мая 2013 по «27» мая 2013.
Место предоставления информации: в сети Интернет на сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.russianpost.ru.
Порядок предоставления информации: извещение о проведении редукциона доступно в электронной форме для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.russianpost.ru без взимания платы.
32. Место регистрации претендентов на участие в редукционе: сайт в сети Интернет: www.setonline.ru.
33. Дата начала регистрации претендентов на участие в редукционе: «15» мая 2013 года в 15 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов.
34. Дата окончания регистрации претендентов на участие в редукционе: «27» мая 2013 года в 15 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов.
35. Порядок регистрации претендентов на участие в редукционе: производиться в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов.
36. Место проведения редукциона: сайт в сети Интернет: www.setonline.ru.
37. Дата рассмотрения заявок на участие в редукционе: «3» июня 2013 года в 12 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов.
38. Дата проведения редукциона: «4» июня 2013 года в 12 часов 00 минут по времени сервера Системы электронных торгов.
39. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (утверждено приказом от 30.03.2012 № 73-п) с учётом изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (утверждены приказом от 07.09.2012 № 254-п и приказом от 28.12.2012 № 423-п), является неотъемлемой частью настоящего извещения и размещено на сайте www.russianpost.ru; www.zakupki.gov.ru в сети Интернет.
40. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений извещения о проведении редукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении редукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи документов на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в извещение о проведении редукциона, размещаются Заказчиком, на том же сайте (сайтах) на котором размещалось извещение о проведении редукциона. При этом срок подачи заявок на участие в редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.
Руководство ФГУП «Почта России» вправе в любое время до заключения договора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) отказаться от проведения редукциона.
Приложение
к Извещению № ______
от «____»_____________2013 г.
Инициатор редукциона:
Руководитель Хозяйственного департамента
Административной дирекции
|
________________/А.В. Мыльникова/
|
ДОГОВОР № ______
«__»________ 2013 г. г. Москва
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора _________, действующего на основании доверенности _________, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по сервисному техническому обслуживанию (- далее СТО) систем кондиционирования (чиллеры, насосная станция, фанкойлы, сплит-системы и VRV системы), общеобменной вентиляции (приточная вентиляция и вытяжная вентиляция) и дымоудаления, принадлежащих Заказчику и находящихся в здании ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: Варшавское шоссе, д.37, именуемых в дальнейшем «Оборудование», количество и комплектация которого указаны в Перечне оборудования принимаемого на СТО (Приложение № 1 к настоящему договору).
1.2. СТО включает в себя работы, указанные в Приложении № 2 к настоящему договору «Перечень работ и периодичность их выполнения».
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по СТО определяется, в соответствии с утвержденной Сторонами Локальной сметой (Приложение № 3 к настоящему договору), и составляет на момент подписания настоящего договора ____________,__рублей (____________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС18% – ______________,__ рублей (________________ рублей __ копеек), и включает в себя:
2.1.1. Стоимость работ указанных п.1.2. настоящего Договора, которая определяется на основании Перечня и периодичности работ по СТО (Приложение № 2 к настоящему договору) и Локальной сметы (Приложение № 3 к настоящему договору).
2.1.2. Стоимость работ по замене вышедших из строя узлов и деталей Оборудования, которая определяется на основании Локальной сметы на проведение данных работ после составления Дефектной ведомости на вышедшие из строя узлы и детали Оборудования.
2.1.3 Стоимость узлов и деталей Оборудования вышедших из строя определяется согласно товарным накладным по форме Торг-12 и Актам сдачи – приемки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему договору) и оплачиваются Подрядчиком.
2.2. Оплата работ по СТО по настоящему договору в размере ____________,__ рублей (______________________ рублей __ копеек), в том числе НДС18% - __________,__ рублей (________________ рублей __ копеек), производится ежемесячно, после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета, выставляемого Подрядчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения счета «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.2.1. Оплата стоимости узлов и деталей Оборудования, вышедших из строя и стоимости работ по их замене осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ в течение ___ календарных дней после подписания сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему договору), на основании счета выставленного Подрядчиком.
2.2.2. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Права и обязательства сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.
3.1.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора.
3.1.4. Назначить Подрядчику разумный срок (с момента предъявления требований) для устранения недостатков в соответствии с п. 4.2. договора и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять у Подрядчика узлы и детали Оборудования по товарной накладной по форме Торг-12.
3.2.2. Создать работникам Подрядчика надлежащие условия для работы по СТО, соответствующие требованию санитарии и технической безопасности.
3.2.3. Обеспечить Подрядчику доступ во все помещения, необходимые для производства работ.
3.2.4. Соблюдать правила технической эксплуатации Оборудования, предписанные заводом-изготовителем.
3.2.5. Предоставить рабочее место (помещение для постоянного нахождения специалиста, осуществляющего техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования), а также помещение для хранения инструмента, расходных материалов, приборов, приспособлений, инвентаря и спецодежды.
3.2.6. Обеспечить за свой счет бесперебойное функционирование всех инженерных коммуникаций, необходимых для выполнения работ.
3.2.7. Принимать выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи - приемки выполненных работ и оплатить выполненные работы в сроки, установленные в п. 2.2. настоящего договора в соответствии с выставленным счетом.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Проводить работы по СТО в объеме и сроки, определенные в Перечне работ и периодичности их выполнения (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.4.2. Обеспечить качественное выполнение работ по СТО с применением собственных материалов. Все используемые для выполнения работ по настоящему договору материалы должны иметь соответствующие документы, удостоверяющие их качество.
3.4.3. Обеспечивать выполнение работниками необходимых мероприятий по технике безопасности и противопожарных мероприятий.
3.4.4. Своевременно за свой счет и своими силами обеспечить удаление с территории проведения работ по СТО мусора и прочих отходов возникших при проведении данных работ.
3.4.5. Обеспечить постоянное присутствие специалиста по техническому обслуживанию в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. В выходные и праздничные дни обеспечить выезд специалиста по требованию Заказчика.
3.4.6. Предоставить Заказчику счет-фактуру в срок, установленный действующим законодательством РФ.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Подрядчик ежемесячно составляет Акт сдачи-приемки выполненных работ по установленной форме (Приложение № 4 к настоящему Договору) и представляет его на утверждение Заказчику до 2 числа месяца, следующего за отчетным. Заказчик до 4 числа месяца, следующего за отчетным, утверждает Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо представляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания данного акта.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней создается комиссия из представителей Подрядчика и Заказчика, которая составляет Акт о выявленных недостатках проведенных работ и сроками их устранения, утверждаемый представителями Сторон. Устранить недостатки Подрядчик обязан своими силами и за свой счет, в срок, указанный в Акте о выявленных недостатках.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение в процессе выполнения работ всех требований по пожарной безопасности, охране труда, окружающей природной среды и технике безопасности.
5.3. За нарушение сроков (периодичности) выполнения работ (согласно Приложению № 2 к настоящему договору) Подрядчик обязуется уплачивать Заказчику пеню в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) за каждый случай такого нарушения от общей суммы настоящего договора за каждый календарный день просрочки, начиная с момента неисполнения обязательства.
5.4. За несвоевременную оплату работ, согласно п. 2.2. договора, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки. Пени начинают исчисляться с третьего рабочего дня после момента получения письменной претензии Заказчиком. Момент получения претензии определяется по дате, зафиксированной на втором экземпляре претензии, остающемся у Подрядчика, либо по дате вручения, указанной на почтовом уведомлении о вручении.
5.5. Стороны, нарушившие свои обязательства по настоящему договору, выплачивают пени и штрафы в случае предъявления претензии в письменном виде. Если же стороны не предъявили в письменном виде претензии по исполнении обязательств, пени и штрафы не начисляются
5.6. Ответственность за нанесение вреда здоровью работникам Заказчика и Подрядчика, в ходе выполнения работ по настоящему договору, несет Подрядчик.
5.7. Подрядчик несет риск случайной утраты или порчи Оборудования до момента приемки выполненных работ Заказчиком.
5.8. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность имущества Заказчика, находящегося на территории ремонта. В этом случае Подрядчик обязан за свой счёт заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить ущерб Заказчику.
5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до её приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.
6. Гарантия
6.1. Подрядчик гарантирует качественное исполнение работ по СТО. После выполнения работ по СТО Подрядчик несет гарантийные обязательства на выполненные работы, начиная с момента подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ, в течение 6 (шести) месяцев.
6.2. Подрядчик не отвечает за техническое состояние Оборудования в случае:
6.2.1. Несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования.
6.2.2. Вмешательства в работу Оборудования со стороны персонала Заказчика или иных лиц, не уполномоченных на то Подрядчиком.
6.2.3. Механического повреждения Оборудования, его узлов и деталей, произошедшего во время эксплуатации по вине Заказчика.
6.3. При выходе из строя Оборудования по причинам, перечисленным в п. 6.2.1, 6.2.2., 6.2.3. настоящего Договора, Сторонами составляется двухсторонний Акт, подписываемый представителями Заказчика и Подрядчика. В случае возникновения разногласий в течение 5 (пяти) рабочих дней назначается комиссия с привлечением третьей Стороны.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать влияние, и за возникновение которых не несет ответственности, в частности, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия, принятие органами Государственной власти и управления решений, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы задержка в производстве работ составила более 30 календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть договор с проведением взаиморасчетов за фактически выполненные работы.
7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение трех календарных дней дать письменное извещение другой стороне о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
7.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.7.4. настоящего договора, то она обязана возместить второй Стороне понесённые ею убытки.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актах о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы связи «Линия доверия» ФГУП «Почта России»: автоответчик (495) 739-47-12, факс (495) 232-49-86, и форма обратной связи на сайте www.russianpost.ru
8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, в праве требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9. Расторжение договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в одностороннем порядке, по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством РФ.
9.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, по основаниям предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим договором, при условии письменного предупреждения за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В течение этого срока стороны обязуются провести все взаиморасчеты.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Срок действия договора и выполнения работ
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 год.
11.2. Общий срок выполнения работ по настоящему договору с ________ по _____________. Продолжительность выполнения работ СТО для одной единицы Оборудования не должна превышать 2 рабочих дней.
12. Конфиденциальность
12.1. Информация, ставшая известной Сторонами при исполнении настоящего договора, считается конфиденциальной и не должна сообщаться (передаваться) третьей Стороне или использоваться в других целях.
12.2. Стороны примут все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
13.2. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
14. Приложения
Приложение № 1 Перечень Оборудования, принимаемого на СТО систем кондиционирования общеобменной вентиляции и дымоудаления.
Приложение № 2 Перечень работ и периодичность их выполнения по сервисному техническому обслуживанию систем кондиционирования, общеобменной вентиляции и дымоудаления.
Приложение № 3 Локальная смета.
Приложение № 4 Форма акта сдачи-приемки выполненных работ.
15. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ПОДРЯДЧИК
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_____________________
|
ЗАКАЗЧИК
ФГУП «Почта России»
Адрес: 131000, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.37
Р/С 40502810200000000680
В ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва
К/С 30101810900000000848
БИК 044525848
ОКПО 13580559
КПП 997750001
ИНН 7724261610
Тел: 956-20-67
|
____________________________
____________________________
______________ _____________
«___» ____________ 2013г.
|
Заместитель генерального директора
ФГУП «Почта России»
______________ _____________
«___» ____________ 2013г.
|
Приложение № 1
к Договору № _____
от «__» _______ 2013г.
|