Правилами устройства электроустановок

Скачать 173.58 Kb.

Название	Правилами устройства электроустановок
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Инструкция по эксплуатации > Документы

Извещение № К-6812-03-138

о проведении запроса котировок на выполнение проектных работ по устройству архитектурной подсветки зданий и освещения улиц в городе Тамбове
Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел.(факс) (4752) 72-40-56 е-mail: post-umz@cityadm.tambov.gov.ru.) сообщает о проведении запроса котировок
Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова, 392000,

г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6
Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов
Наименование выполняемых работ: проектные работы по устройству архитектурной подсветки зданий и освещения улиц в городе Тамбове: здание по ул. Московской, 33; здание школы № 18; здание школы № 24; освещение пешеходной дорожки по ул. Шлихтера; электроснабжение пунктов питания иллюминации у Д/С «Кристалл»
Характеристики выполняемых работ: соответствие документации согласно нормам проектирования, «Правилами устройства электроустановок» Издание 7, ВСН 123-90, ВСН-97, РД 34.20.185.94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей), СП-31.110.2003 (Проектирование электроустановок жилых и общественных зданий), СНиП-3.05.06-85 (Электрические устройства), Справочник базовых цен по проектным работам для строительства объектов энергетики 2006 г. Сдача заказчику результатов выполненных работ согласно нормам проектирования и в установленные сроки: предоставление заказчику в течение 7 рабочих дней после заключения контракта документов, подтверждающих соответствие применяемых материалов требованиям, установленным в соответствии законодательством РФ
Объем выполняемых работ:

№ п/п	Наименование вида работ.	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Объем
1	2	3	4
1.	Расчет необходимой мощности, выбор трассы.	шт.	5
2.	Подбор ВРУ и щита управления освещением.	шт.	5
3.	Подбор прожекторов и светильников	комплект	5
4.	Расчет сечений проводов и кабелей, расчет потерь в кабельных линиях	шт.	16

Условия выполнения работ: наличие у подрядчика лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом; безвозмездное в трехдневный срок устранение недостатков в технической документации, выявленных в результате приемки проектной документации; проведение экспертизы проектов в отделе по надзору в энергетике Управления по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тамбовской области, согласование проектов с филиалом открытого акционерного общества «ТКС» «Тамбовэлектросервис» и другими организациями; документация представляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах

Срок выполнения работ: в течение 20 дней с момента заключения контракта
Сведения о включенных (невключенных) в цену работ расходах: включая НДС, страховые и другие обязательные платежи
Максимальная цена контракта: 498590 (четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей
Срок и условия оплаты выполнения работ: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, аванс в размере 20% цены муниципального контракта в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта. Последующая оплата производится в течение 10 рабочих дней на основании акта выполненных работ. Окончательный расчет сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных заказчиком по настоящему контракту платежей, при этом допускается отсрочка оплаты до 30 рабочих дней
Место подачи котировочных заявок: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, 7 этаж, комната 711, тел. 72-40-56, контактное лицо: Лобанова М.А.
Срок подачи котировочных заявок: с 19.05.2008 г. по 27.05.2008г. включительно до 18 часов 00 минут

Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях:

- факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа;

- котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое)
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Форма котировочной заявки:
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
«_____»__________200__ г ______________
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _______________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ___________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право выполнения работ ___________________________________________________________ для ___________________________________________________ выражаю свое согласие исполнить условия контракта и выполнить работы, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена контракта _______________________________________________________________

Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________
Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)*

*Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.

Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.
Проект муниципального контракта
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
г. Тамбов от «___» _________ 200__ г.
на выполнение проектных работ для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов по устройству архитектурной подсветки зданий и освещения улиц в городе Тамбове:

Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между:

от имени городского округа – город Тамбов – Комитетом городского хозяйства администрации города Тамбова, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя комитета Лисса Александра Борисовича, действующего на основании Положения о комитете городского хозяйства, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

^{(полное наименование подрядчика)}

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________ _____________________________________________________________________________,

^{(должность, фамилия, имя, отчество)}

действующего на основании ____________________________________________________,

^{(наименование документа и его реквизиты)}

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам запроса котировок (протокол ____________________________ №______________ от _________).
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов на проектные работы по устройству архитектурной подсветки зданий по: ул. Московской, 33, школы №18, школы №24 и освещения улицы Шлихтера, и электроснабжение пунктов питания иллюминации у Д/С «Кристалл» в городе Тамбове и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Объем работ, подлежащий выполнению по настоящему Контракту:

№ п/п	Наименование вида работ	Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение)	Объем
1	2	3	4
1.	Расчет необходимой мощности, выбор трассы.	шт.	5
2.	Подбор ВРУ и щита управления освещением.	шт.	5
3.	Подбор прожекторов и светильников	комплект	5
4.	Расчет сечений проводов и кабелей, расчет потерь в кабельных линиях	шт.	16

Заказчик в соответствии с документацией об аукционе (конкурсной документацией) по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

1.3. Характеристика выполняемых работ:

- составление документации согласно нормам проектирования, «Правилами устройства электроустановок» Издание 7, ВСН 123-90, ВСН-97, РД 34.20.185.94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей), СП-31.110.2003 (Проектирование электроустановок жилых и общественных зданий), СНиП-3.05.06-85 (Электрические устройства), Справочник базовых цен по проектные работы для строительства объектов энергетики 2006 г.

1.4. требования к результатам работ:

- сдача заказчику результатов выполненных работ согласно нормам проектирования и в установленные сроки;

- предоставление заказчику в течение 7 рабочих дней после заключения контракта документов подтверждающих соответствия применяемых при выполнении работ материалов установленным требованием в соответствии законодательством РФ.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ
2.1. Цена Контракта составляет 498590 (четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей, в том числе НДС, транспортных расходов, иных расходов, обязательных платежей.

Цена Контракта подтверждается сметой, составленной по итогам проведения открытого аукциона и согласованной Сторонами при заключении настоящего Контракта, которая является его неотъемлемой частью.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев изменения объема работ, на выполнение которых заключен Контракт.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем на десять процентов цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, и в пределах выделенных на 2008 год бюджетных ассигнований в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта выполненных работ.

2.4. Заказчик производит предварительную оплату работ в размере 20 % от цены настоящего Контракта в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта. Последующая оплата производится Заказчиком ежемесячно в течение

10 рабочих дней на основании акта выполненных работы.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей, при этом допускается отсрочка оплаты до 30 рабочих дней.

Статья 3. Источник финансирования Контракта

Настоящий Контракт финансируется из бюджета городского округа – город Тамбов, 602 0503 6000500 500 226.
Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ: в течение 20 дней с момента заключения контракта.

4.2. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.1. настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.3. Условия выполнения работ:

- наличие у подрядчика лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- безвозмездное в трехдневный срок устранение недостатков в технической документации, выявленных в результате приемки проектной документации;

- проведение экспертизы проектов в отделе по надзору в энергетике Управления по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тамбовской области, согласование проектов с филиалом открытого акционерного общества «ТКС» «Тамбовэлектросервис» и другими организациями;

- документация представляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах.
Статья 5. Обязательства Сторон
5.1. Обязательства Подрядчика:

- предоставить заказчику в течение 7 рабочих дней после заключения контракта документов подтверждающих соответствия применяемых при выполнении работ материалов установленным требованием в соответствии законодательством РФ;

- выполнить работы надлежащего качества и в установленные, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить производство работ в полном соответствии с документацией согласно нормам проектирования, «Правилами устройства электроустановок» Издание 7, ВСН 123-90, ВСН-97, РД 34.20.185.94 (Инструкция по проектированию городских электрических сетей), СП-31.110.2003 (Проектирование электроустановок жилых и общественных зданий), СНиП-3.05.06-85 (Электрические устройства), Справочник базовых цен по проектные работы для строительства объектов энергетики 2006 г;

- обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы по соответствующей специальности;

- передать Заказчику готовую техническую документацию;

- при готовности проектной документации известить об этом Заказчика в трехдневный срок;

- не передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика;

- в счет цены Контракта устранить все недостатки в проектной документации, выявленной Заказчиком;

5.2. Обязательства Заказчика:

- в течение трех дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.
Статья 6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), видами и качеством применяемых материалов.

6.2. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Статья 7. Сдача и приемка скрытых и выполненных работ
7.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.2. Заказчик, получив сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Контракту работ, обязан в течение 5 рабочих дней проверить и принять выполненные работы.

Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом, подписываемым обеими Сторонами.

7.3. В случае обнаружения в ходе сдачи – приемки недостатков выполненных работ Заказчик приостанавливает приемку, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком, после чего Заказчик возобновляет приемку выполненных работ. Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после полного устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе сдачи-приемки выполненных работ.

7.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ (этапа работ) в размере 0,1 % от цены Контракта до фактического исполнения обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.2. В случае, если Подрядчик уклонился от устранения выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков выполненных работ, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами с отнесением всех расходов на Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению недостатков.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (с учетом оговоренной отсрочки платежа). Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 1.3. настоящего Контракта, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа 5 (пять) тысяч рублей.

8.5. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного (реконструированного, построенного) в соответствии с настоящим Контрактом объекта требованиям технических регламентов, проектной документации, Подрядчик возмещает указанным лицам причиненный вред в полном объеме.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 11. Обеспечение исполнения Контракта
Исполнение настоящего Контракта производится без обеспечения.
Статья 12. Прочие условия
12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

12.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на

2 день после отправления письма по почте.

12.5. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета городского округа – город Тамбов, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. При наличии убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ, Подрядчик вправе требовать их возмещения от Заказчика.

12.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.7. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.
Статья 13. Разрешение споров и разногласий
Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 14. Вступление Контракта в силу

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.
Статья 15. Контрактная документация
15.1. Протокол _______________ от «__»___________г. № _____________________.

Статья 16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Комитет городского хозяйства______ администрации города Тамбова_____

Адрес: 392000, г. Тамбов,__________

Ул. Коммунальная, дом 6__________

Телефон (факс):72-26-45

Расчетный счет:

40204810600000000383____________

Банк: ГРКЦГУ Банка России по_____

Тамбовской области г. Тамбов______

л/с: 03602007600

ИНН: 6829018240________________

КПП: 682901001__________________

Подрядчик:

________________________________

________________________________

Адрес:__________________________

Телефон (факс):__________________

E-mail: _________________________

Расчетный счет: _________________

________________________________

Банк: ___________________________
ОКПО: _________________________

ИНН: __________________________

КПП: __________________________

Руководитель _______________ Руководитель__________________________

^{(Ф.И.О., должность) (Ф.И.О.,} ^{должность)}

___________________________ ______________________________________

^{(подпись) (подпись)}

М.П. М.П.

Регистрационный номер муниципального контракта ____________________

Дата включения муниципального контракта в Сводный реестр «___» ____________ 2008 г.

Главный специалист

отдела по размещению муниципального заказа

управления муниципального заказа и продаж ___________ ___________________

^{(подпись) (фамилия, имя, отчество)}

	И управления установками дымоудаления Настоящее изделие может эксплуатироваться только в помещениях 1 категории по электроснабжению в соответствии с правилами устройства...		Перечень контрольных вопросов по «Правилам безопасной эксплуатации... В настоящих Правилах изложены основные требования безопасности при эксплуатации электроустановок
	Программа Тей, Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Правилами применения и испытания средств защиты, используемых...		Пояснительная записка Настоящий раздел разработан на основании следующих... Правила устройства электроустановок пуэ, издание шестое, Москва, Госэнергонадзор, 2000
	Устройства электроустановок Требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся...		Правила устройства электроустановок в ред. Приказа Минэнерго СССР... Шестое издание "Правила устройства электроустановок" (пуэ) выходило отдельными тиражами в 1985 1987 гг с учетом дополнений и уточнений,...
	"Правила устройства электроустановок (пуэ). Шестое издание" (утв.... Шестое издание "Правила устройства электроустановок" (пуэ) выходило отдельными тиражами в 1985 1987 гг с учетом дополнений и уточнений,...		Решени е Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27. 12. 2010 n 783, Правилами устройства электроустановок, утвержденными...
	1. Правила устройства электроустановок Как классифицируются помещения... Эб 1256 Подготовка и проверка знаний руководителей, специалистов, электротехнического и электротехнологического персонала организаций,...		Организация работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановок Предлагаем ознакомиться с общими положениями этого документа и правилами выдачи разрешения. Прочитав это приложение, вы будете информированы...
	Какие нормативные документы используют при производстве электромонтажных работ? А) Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правила устройства электроустановок...		Приказ Утвердить главы Правил устройства электроустановок, седьмое издание, согласно Приложению
	Порядо к проведения инструктажа, проверки знаний и присвоения I группы... Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом		Инструкция составлена в соответствии с действующими «Правилами технической... Контроль за состоянием металлических оболочек кабелей и меры предотвращения их коррозионного разрушения. 8
	1. Правила устройства электроустановок Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?		1. Правила устройства электроустановок Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

Правилами устройства электроустановок

Статья 3. Источник финансирования Контракта

Статья 14. Вступление Контракта в силу

Расчетный счет:

Похожие: