«УТВЕРЖДАЮ»
Глава МР "Усть-Вымский" –
руководитель администрации района
_________________ М.М. Махмудов
« 15 » апреля 2009 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по открытому конкурсу по размещению муниципального заказа на выполнение работ по проектированию, монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы речевого оповещения о пожаре, световых табло
Айкино, 2009 год.
Администрация МР «Усть-Вымский» проводит совместные торги - открытый конкурс по размещению муниципального заказа на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации
Предмет открытого конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по проектированию, монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы речевого оповещения о пожаре, световых табло «ВЫХОД».
1.1.1. Уполномоченный орган (организатор конкурса): администрация МР «Усть-Вымский» (управление капитального строительства транспорта и связи администрации МР «Усть-Вымский») каб.18, тел. (8234) 20-325, факс (8234) 20-243, Ответственное лицо: Зданевич Владимир Владимирович
1.1.2. Заказчики:
Лот №1 Управление образования администрации МР "Усть-Вымский", РК, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, 112,
Лот №2 Управление культуры администрации МР "Усть-Вымский", РК, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Центральная, 112,
1.1.3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по проектированию, монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы речевого оповещения о пожаре, световых табло «ВЫХОД»:
Лот № 1 в детских дошкольных учреждениях МО МР «Усть-Вымский» (перечень объектов согласно технического задания)
Лот № 2 в учреждениях культуры МО МР «Усть-Вымский» (перечень объектов согласно технического задания)
1.1.5. Источник финансирования: бюджет МО МР "Усть-Вымский"
1.1.6. Виды работ: согласно технического задания.
1.1.7. Место и условия, сроки выполнения работ: Место выполнения работ – по адресу нахождения объекта. Условия выполнения работ: работы выполняются частично из материала подрядчика, перечень предоставляемых заказчиком материалов приведен в приложении к проекту муниципального контракта. Работы по проектированию выполняются лично подрядчиком, подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по проектированию третьих лиц. Сроки выполнения работ: общий срок выполнения работ по лотам: лот № 1 – 30 календарных дней со дня полписания контракта,
лот № 2 – 40 календарных дней со дня подписания контракта.
Конкретные сроки выполнения работ по каждому объекту устанавливаются подрядчиком в пределах указанных общих сроков по лотам согласно их предложений, указанных в заявке на участие в конкурсе.
1.1.8. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы:
Оплата за выполненные работы осуществляется путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ.
1.1.9. Максимальная цена контракта:
Лот № 1 – 2 112 865,00 рублей;
Лот № 2 – 3 525 653,00 рублей.
Цена работ формируется с учетом того, что работы выполняются из материала подрядчика частично, перечень предоставляемых заказчиком материалов приведен в приложении к проекту муниципального контракта.
1.1.10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (5%):
Лот № 1 – 105 643,15 рублей;
Лот № 2 – 176 282,65 рублей.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки: до 10 часов 26.05.2009 г., реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств: р/с 40302810628090000001 в Коми ОСБ № 8617 г. Сыктывкар, К/с 30101810400000000640, Администрация муниципального района «Усть-Вымский», БИК 048702640, ИНН 1116005137, КПП 111601001.
1.1.11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта (30%):
Лот № 1 – 633 859,58 рублей;
Лот № 2 – 1 057 695,90 рублей
Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта:
Порядок внесения (в случае перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика): р/с 40302810628090000001 в Коми ОСБ № 8617 г. Сыктывкар, К/с 30101810400000000640, Администрация муниципального района «Усть-Вымский», БИК 048702640, ИНН 1116005137, КПП 111601001.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, обеспечения исполнения муниципального контракта (безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса). Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
Необходимую информацию можно получить у уполномоченного органа по тел. 20-3-25, на основании письменного заявления и при наличии доверенности, оформленной в установленном порядке. Участник размещения заказа должен отвечать требованиям, предусмотренным действующим законодательством и аукционной документации.
1.1.9. Информация о проведении открытого конкурса:
1) Место, дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 169040, с. Айкино, ул.Центральная,112, каб.18, 24 апреля 2009 года.
2) Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: с. Айкино, ул. Центральная,112, зал администрации, 26 мая 2009 года в 10 часов по московскому времени.
3) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: с. Айкино, ул. Центральная,112, зал администрации, 26 мая 2009 года в 10 часов по московскому времени.
1.1.10. Срок заключения контракта: не позднее чем через двенадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Инструкция участникам открытого конкурса.
2.1. Участники размещения заказа.
2.1.1. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
2.1.2. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
2.2. Требования к участникам размещения заказа.
2.2.1. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
2.3. Требования к описанию выполняемых работ
2.3.1. Участник конкурса представляет в составе заявки документальные подтверждения о соответствии предлагаемых к оказанию услуг техническим требованиям конкурсной документации. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме или комментариев, и должны включать:
- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по производству работ по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
- наличие действующей лицензии на право выполнения проектных работ по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений.
2.3.2. Участнику конкурса рекомендуется прилагать технико-экономический расчет (обоснование снижения цены, независимо от процента снижения).
2.4. Одна конкурсная заявка от участника открытого конкурса.
2.4.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации, не может подать заявку на участие в конкурсе.
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
2.5. Затраты на участие в открытом конкурсе.
2.5.1. Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки, а Организатор, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.
2.6. Разъяснение конкурсной документации.
2.6.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2.7. Внесение изменений в конкурсную документацию.
2.7.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
3. Инструкция по подготовке конкурсных заявок.
3.1. Язык конкурсной заявки.
3.1.1. Конкретная заявка, подготовленная Участником конкурса, а также вся связанная с конкурсной заявкой корреспонденция и документация, которыми обменялись Участник конкурса и Организатор, представляются на русском языке.
3.2. Документация, входящая в конкурсную заявку.
3.2.1. Конкурсная заявка, представленная Участником конкурса. Должна содержать:
1. конкурсную заявку с предложением о цене контракта по прилагаемой форме;
2. сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование). Сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (указываются в анкете по прилагаемой форме);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по производству работ по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
- наличие действующей лицензии на право выполнения проектных работ по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений.
(должны быть нотариально заверены);
4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;
6. предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта как общей, так и по каждому объекту;
7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки:
- Копия платежного поручения с оригиналом отметки банка о его принятии и списании денежных средств с расчетного счета участника размещения заказа на расчетный счет заказчика, указанный в документации об конкурсе. В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа, при помощи системы «Банк-клиент», факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающий перевод денежных средств;
(Участник размещения заказа обязан внести денежные средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере и в сроки, установленные заказчиком и указанные в документации о конкурсе. Внесение денежные средств в качестве обеспечения заявки осуществляется Участником размещения заказа до подачи заявки на участие в конкурсе. Порядок и сроки возврата денежных средств установлены Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ)»
В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
3.3. Формы конкурсной заявки.
3.3.1. Участник конкурса подает заявку по форме, утвержденной в составе настоящей конкурсной документации.
3.4. Оформление конкурсной заявки.
3.4.1. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы, парафированы уполномоченным лицом. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
3.5. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками.
3.5.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
3.5.2. Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, организатор не несет ответственности и в случае его потери или вскрытия раньше срока. В случае если на таком конверте не указано наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка, такой конверт регистрируется в общем порядке, установленном для общей корреспонденции администрации МР «Усть-Вымский», вскрывается. В случае, если внутри содержится конверт, содержащий необходимую информацию для конкурса, то он передается организатору конкурса. В ином случае конверт вместе с содержимым подлежит возврату.
3.6. Окончательный срок подачи конкурсных заявок.
3.6.1. Конкурсные заявки должны быть получены Организатором по адресу, указанному в приглашении к участию в конкурсе, не позднее времени и даты, указанной в извещении о проведении открытого конкурса (даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
3.7. Конкурсные заявки, поданные с опозданием.
3.7.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа
3.8. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв.
3.8.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
3.9. Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
3.9.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками во время и по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса в присутствии представителей Участников конкурса, которые пожелают принять в этом участие. Присутствующие представители Участников конкурса должны перед началом процедуры вскрытия конвертов зарегистрироваться, подтвердив тем свое присутствие и иметь документ, подтверждающий их полномочия на их участие в качестве представителя участника размещения заказа.
3.9.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.
3.10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
3.10.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным Федеральным законом. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
3.10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по следующим основаниям:
- непредоставление документов указанных в п.3.2.1. конкурсной документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещен заказ;
- несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п.2.2. настоящей конкурсной документации;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
3.11. Оценка и сопоставление конкурсных заявок
3.11.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного по цене контракта и иным критериям, указанным в конкурсной документации.
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценить и сопоставить такие заявки в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации.
3.11.2.Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
1) Цена контракта.
2) Сроки выполнения работ
цена контракта;
срок выполнения работ (в календарных днях);
Указанным критериям оценки заявок на участие в конкурсе присваиваются следующие весовые коэффициенты:
цена контракта – 0,80;
срок выполнения работ – 0,20;
Расчет балльной оценки по критерию оценки №1 выполняется по формуле:
Vi-Wi
Si= _______ Х (Lmax - Lmin) + Lmin
Bi-Wi
где:
 – номер критерия оценки;
 – текущее значение критерия;
 – лучшее значения критерия;
 – худшее значение критерия;
 – максимальное количество баллов для расчета рейтинга – 2 (два);
 – минимальное количество баллов – 0 (ноль).
Расчет относительной величины для определения бальной оценки по второму критерию осуществляется в следующем порядке:
Снижение срока выполнения работ по сравнению с установленным в заказе:
- от 1 до 5 календарных дней (включительно) – 0 баллов;
- от 6 до 15 календарных дней (включительно) – 1 балл;
- свыше 15 календарных дней и более – 2 балла.
Расчет общего рейтинга заявки:
Рейтинг каждой заявке присваивается в соответствии с рассчитанной суммарной оценкой по заявке. Суммарная расчетная оценка по каждой заявке рассчитывается по формуле:
S= S1*P1+ S2*P2
где:
S1 – балльная оценка первого критерия;
S2 – балльная оценка второго критерия;
P1 – вес первого критерия;
P2 – вес второго критерия.
Победителем признается участник конкурса, получивший наибольшую суммарную расчетную оценку заявки, т.е. наивысший рейтинг.
3.12. Признание заявки выигравшей конкурс
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других оп мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условиях исполнения контракта присваивается порядковый номер.. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер, следующему второй.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
3.13. Заключение муниципального контракта по результатам проведения конкурса.
3.13.1. В период от 10 до 12 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок победитель конкурса должен предоставить Заказчику подписанный контракт (Приложение №1).
Муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, обеспечения исполнения муниципального контракта (безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса). Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется
3.13.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренной конкурсной документацией, не представил Организатору конкурса подписанный контракт и обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
3.15.3. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.
Приложение
КОНКУРСНАЯ ЗАЯКА
|
