ДОГОВОР
поставки автотранспортного средства № _____________________
г. Учаыл
|
« ____ » _______ 2014 г.
|
ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (главного редактора газеты) Тагировой Фанисы Анваровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
-
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить Заказчику автомобиль марки ____________ на основании и согласно условиям, указанным в Техническом Задании (Приложение № 2) (далее – ТС), а Заказчик обязуется принять в собственность и оплатить ТС в порядке и сроки, установленные Договором.
Поставщик передает вместе с Техникой техническую документацию, а именно:
Паспорт транспортного средства (ПТС);
Инструкция по эксплуатации автомобиля;
Сервисная книжка автомобиля;
Документ, подтверждающий гарантийные обязательства изготовителя ТС;
Счет-фактуру;
Товарную накладную.
ТС по качеству и комплектности соответствует своему функциональному предназначению, технической документации и требованиям производителя.
На поставленное ТС устанавливается гарантийный срок эксплуатации на заводские дефекты Техники – ____(______)года или_____ (____) тыс. км. пробега со дня поставки, в соответствии с законной гарантией качества.
Если в период действия гарантийного срока обнаружатся неисправности в работе ТС, Заказчик вправе обратиться к любому официальному дилеру изготовителя на территории Российской Федерации.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора ТС в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.
-
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
Передача ТС Заказчику осуществляется путем самовывоза.
Обязанность по регистрации ТС в соответствующих государственных органах, согласно действующего законодательства Российской Федерации, лежит на Заказчике.
Поставщик обязуется передать ТС Заказчику в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней, с даты поступления авансового платежа. Поставщик имеет право на досрочную поставку ТС.
Обязанность Поставщика передать ТС Заказчику считается исполненной в момент передачи ТС Заказчику, определяемый датой и временем подписания уполномоченными надлежаще оформленной доверенностью представителями Поставщика и Заказчика Акта приема-передачи Техники (по форме, установленной Приложением № 4 к Договору).
При получении ТС Заказчик проверяет соответствие ТС сведениям, указанным в сопроводительных документах и Акте приема-передачи ТС, а также принимает ТС с соблюдением правил, предусмотренных законодательством и Договором.
В случае обнаружения несоответствия ТС по качеству и/или комплектности условиям Акта приема-передачи ТС, Заказчик должен внести соответствующие замечания в Акт приема-передачи ТС, подписываемый Сторонами Договора, который служит доказательством при урегулировании Сторонами возникших по этому поводу разногласий.
Право собственности на ТС переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приема-передачи ТС.
-
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Сумма Договора включает цену ТС и составляет______________(__________________________________) рублей ___ коп., в том числе НДС - 18% ___________(_____________________) рублей ___коп. Цена согласована Сторонами, указана в Спецификации (Приложение № 3 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора и не подлежит изменению в течение срока его действия.
Заказчик обязуется произвести авансовый платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов) от общей суммы по Договору, а именно___________(_______________________) рублей ____ коп, в том числе НДС - 18 % ____________ (_________________________) рублей ___ коп в течение 5 (Пяти) банковских дней, с даты подписания настоящего Договора.
Последний платеж в размере 50% (Пятидесяти процентов)___________ (_______________________) рублей ____ коп, в том числе НДС - 18 % ____________ (_________________________) рублей ___ коп Заказчик перечисляет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения сообщения (извещения) от Поставщика о прибытии ТС на склад Поставщика/о готовности к передаче ТС Заказчику.
Днем оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Количество дней для извещения Заказчика-10 (Десять) календарных дней.
-
ФОРС-МАЖОР
Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор действует с момента его заключения и до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
-
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Поставщик оформляет документы, подтверждающие поставку счет-фактуру, накладную наТС.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязанности по оплате ТС, Поставщик имеет право начислить Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с момента истечения срока любого из платежей, предусмотренных п.п. 3.2., 3.3. Договора. Указанная неустойка не освобождает Заказчика от исполнения его обязательств в полном объеме.
В случае просрочки поставки ТС более чем на 5 (пять) рабочих дней Заказчик имеет право начислить Поставщику штрафную неустойку в размере 0,1% от оплаченной стоимости ТС за каждый день просрочки исполнения обязательства. Указанная неустойка не освобождает Поставщика от исполнения его обязательств в полном объеме.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки.
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Московской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
-
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Договор и все приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении Договора, рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия Договора без предварительного письменного согласия на это другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
-
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В отношениях, не урегулированных настоящим Договором, но непосредственно вытекающих из его правовой природы и содержания, Стороны руководствуются действующим законодательством.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
-
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1 – Протокол № ______________ от _____________ г.;
Приложение № 2 – Техническое задание;
Приложение № 3 – Спецификация;
Приложение № 4 – Акт приема-передачи Техники;
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»
Адрес: 453700, Республика Башкортостан,
г. Учалы, ул. Строительная, д.16
ИНН 0270011331, КПП 027001001,
Тел./факс 8(34791)6-16-80, 2-06-79
р/с 40602810306510062814
Башкирское ОСБ №8598, г.Уфа
К/с 30101810300000000601
БИК 048073601
|
Поставщик:
|
Директор (главный редактор газеты)
ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»
______________________/Тагирова Ф.А./
М.П.
|
______________________/______________ /
М.П.
|
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 2 к Договору поставки № _______________
от ________________ г.
|
Техническое задание
на поставку автомобиля для нужд ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Характеристики
|
|
Марка
|
Лада
|
|
Модель
|
Ларгус
|
|
Год выпуска
|
2014
|
|
Комплектация
|
ЛЮКС KSOY5- 02K-042
|
|
Колесная формула
|
4х2
|
|
Двигатель
|
Бензиновый 1,6 л 102 л.с. МКПП
|
|
Цвет
|
Белый
|
|
Требования к качеству товара
|
Соответствие технической документации, гарантия завода изготовителя
|
|
Поставщик вместе с автомобилем передает заказчику
|
Паспорт транспортного средства (ПТС ), инструкция по эксплуатации автомобиля, сервисная книжка автомобиля, ЗИП в соответствии с комплектностью завода изготовителя
|
|
Начальная (максимальная) цена
|
460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18%
|
|
Требования по отгрузке товара
|
Самовывоз со склада г.Уфы, г. Магнитогорска, г. Челябинска
|
|
Срок поставки
|
Не более 10 календарных дней с момента зачисления аванса на счет поставщика
|
|
Оплата
|
В течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения договора Заказчик переводит на счет поставщика 50% стоимости товара, остальная сумма выплачивается в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента извещения Заказчика о наличии Товара на складе
|
|
Особые условия
|
Поставщик должен быть официальным дилером «Лада»
|
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 3 к Договору поставки № _______________
от ________________г.
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
№ п.п.
|
Наименование
|
Ассортимент
|
Количество
|
Цена за единицу,
руб., в том числе
НДС (18%)
|
Общая цена,
руб., в том числе
НДС (18%)
|
1.
|
|
|
|
|
|
Общая цена Товара, с учетом установленного дополнительного оборудования: ___________________________________________________________.
Общая сумма Договора: _________________________________________________________________.
Документы, подлежащие передаче Заказчику:
№ п.п.
|
Наименование
|
Количество
|
Язык составления и форма документа
(оригинал, копия и т.д.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подписи Сторон
От Заказчика:
Директор (главный редактор газеты)
ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»
______________________/Тагирова Ф.А./
М.П.
|
От Поставщика:
______________________/______________/
М.П.
|
-
-
-
-
-
-
-
Приложение № 4 к Договору поставки № ______________
от __________________г.
|
АКТ
Приема-передачи автомобиля ________________
г.о. Химки " ___ " _____________2014 г.
ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (главного редактора газеты) Тагировой Фанисы Анваровны, действующей на основании Устава, и ________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий Акт приема-передачи автомобиля ________________(далее-ТС) (далее-Акт) о том, что:
1.1. В соответствии с Договором поставки № ____________________от ___________________ г., Поставщик передал, а Заказчик принял Технику:
- марка, модель Техники -
- предприятие-изготовитель -
- адрес-
- сертификат соответствия -
- выдан органом по сертификации -
- год выпуска -
- заводской № -
- двигатель № -
- коробка передач -
- основной ведущий мост -
- цвет -
- вид движения -
- мощность двигателя, кВт (л.с.) -
- конструкционная масса, кг. -
- максимальная конструктивная скорость , км/ч. -
- габаритные размеры, мм. -
1.2. Заказчик оплатил сумму по Договору в размере ___________________________
1.3.Идентификационные номера Техники сверены, комплектность Техники проверена и соответствует согласованной в Спецификации к Договору. Претензий к Поставщику Заказчик не имеет.
1.4. Правила эксплуатации Техники, поддержания его в надлежащем состоянии и прохождения периодических технических осмотров Заказчику разъяснены. С назначением ознакомлен.
1.5. Заказчик с условиями Гарантии ознакомлен.
1.6. Вся документация, предусмотренная п. 1.2 Договора, Заказчику передана.
1.7. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»
Адрес: 453700, Республика Башкортостан,
г. Учалы, ул. Строительная, д.16
ИНН 0270011331, КПП 027001001,
Тел./факс 8(34791)6-16-80, 2-06-79
Р/с 40602810306510062814
Башкирское ОСБ №8598, г.Уфа
К/с 30101810300000000601
БИК 048073601
|
Поставщик:
|
Директор (главный редактор газеты)
ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»
______________________/Тагирова Ф.А./
М.П.
|
______________________/___________________/
М.П.
|
|
