Фгуп «кжд» от «10» 11 2016 года №707 Реестровый номер закупки т-55/16
|
Скачать 0.51 Mb.
|
|
М.П. конец формы Согласие на обработку и передачу своих персональных данных заполняется на руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) или на лицо, действующее по доверенности, а также на всех сотрудников, персональные данные которых представляются в составе заявки Участника. Приложение 7 ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __________ заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации о проведении запроса цен. г. Симферополь «___»___________ 2016 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога», (далее Заказчик), в лице ____________________________________, действующего на основании______________, с одной стороны, и ___________________________________________, (далее Поставщик), в лице ___________________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола Закупочной комиссии от "__"___________ ___ г. №________, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется поставить Заказчику кресла машиниста УКМ-7500-15, а Заказчик принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора. Номенклатура, цена с учётом НДС, количество и общая стоимость Товара определяются спецификацией (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. 1.2. Вид Товара, количество определяются Заказчиком в соответствии с имеющейся у него потребностью в Товаре по заявке. Заявка вручается Поставщику лично под подпись или направляется в письменной форме посредством факсимильной или электронной почты. При этом, Поставщик должен письменно уведомить Заказчика о получении заявки. 1.3. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц. 1.4. Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с Товаром техническую документацию на него, составленную на русском языке, а именно сертификаты качества, а также передать оформленные надлежащим образом счета-фактуры на Товар в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Товара. 1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора не включен в реестр недобросовестных поставщиков. 2.КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 2.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору должно соответствовать спецификации, техническим характеристикам и подтверждаться сертификатом качества (соответствия), (или другим документом, подтверждающим качество товара). 2.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям, указанным в сертификатах качества (соответствия) передаваемых Заказчику вместе с Товаром. 2.3. Товар должен быть оригинального производства. Выявление экспертизой не оригинальности Товара по одному из показателей качества предлагаемых к поставке Товара, влечет за собой возврат всей партии и является основанием для расторжения Договора в судебном порядке. Все расходы по экспертизе Товара, транспортировке и иные расходы по проведению экспертизы несет Поставщик. 2.4. Количество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать данным, указанным в транспортных и товарно-сопроводительных документах. Номер партии должен совпадать с предоставляемой документацией. 2.5. Гарантийные сроки хранения Товара, согласно требованиям производителя должны составлять не менее одного года. 2.6. Реализуемый Поставщиком Товар приобретается Заказчиком для обеспечения некоммерческой деятельности (не подлежит перепродаже третьим лицам). 2.7. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. 2.8. Тара Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ и действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре данного вида Товара. Тара Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и хранения. 2.9. Если Заказчиком предъявлены претензии, связанные с обнаруженными недостатками в качестве и/или количестве Товара, а Поставщик возражает, считая Товар качественным и в полном объёме, последний обязан подтвердить это в экспертной организации по выбору Поставщика, согласованной с Заказчиком. 2.10. В случаях выявления Заказчиком несоответствия Товара условиям Договора по количеству и/или качеству, обязателен вызов телеграммой представителя Поставщика не позднее 24 часов с момента обнаружения. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 3.1. Сумма настоящего Договора составляет ___________ руб. ____ копеек (цифрами и прописью), в том числе НДС 18% - ____________ руб. ____ копеек (цифрами и прописью). 3.2 Заказчик производит оплату в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара на склад Заказчика на основании выставленного Поставщиком счёта, счёт-фактуры и подписанных Сторонами актов формы № ТОРГ-12 (в момент поставки Товара), а также предоставления Заказчику полного комплекта документов, предусмотренных договором. 3.3. Оплата производится Заказчиком в рублях путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 3.4. Оплата производится как за счет собственных средств Заказчика, так и за счет бюджетных средств, выделенных по договору о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» на финансовое обеспечение деятельности железнодорожного транспорта общего пользования на территории Крымского федерального округа от 04.04.2016 № 38д. 3.5. Цена Договора является твердой, фиксированной и определяется на весь срок его исполнения. Цена включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе транспортные расходы, расходы по доставке, уплате таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и иных платежей и расходов, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.6. В случае изменения своих реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 4.1 Стороны договорились, что понятия «железнодорожный транспорт», «железнодорожная станция», «грузоотправитель», «перевозчик» в целях настоящего Договора определяются таким же образом, каким они определены федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 4.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с требованиями и условиями Договора на склад заказчика: 295014, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, заезд Железнодорожный, 1, Обособленное подразделение «Симферопольское локомотивное депо» ФГУП «КЖД». 4.3. Срок поставки Товара в течение ___ календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика, которая является подтверждением готовности Заказчика к приему Товара. 4.4. Возможна досрочная поставка Товара по соглашению Сторон. 4.5. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 4.6. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара. 4.7. Обязанность Поставщика передать Товар Заказчику считается исполненной после получения кресел машиниста на территории Заказчика и подписания товарной накладной ТОРГ-12. 4.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12. С указанного момента Заказчик получает право распоряжаться Товаром. 4.11. В случае нарушения сроков поставки Товара более чем на 5 (пять) дней, либо поставки Товара в не полном объёме или поставка Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и расторгнуть настоящий Договор. 4.12. Поставщик обязан выставить счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки товара. 4.13. Подписание актов сверки производится по состоянию на 31.12.2016 год 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 5.1. По настоящему Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. Сумма обеспечения исполнения договора предусмотрена в размере 2% от суммы договора: ____ руб. 5.2. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующим документом: _________. 5.3. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за невыполнение в полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. 5.4. В случае, если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе. 5.5. Обеспечение исполнения Договора возвращается в течение 10 (десяти) банковских дней с момента полного выполнения обязательств.
6.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора. 6.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5 % цены Договора. 6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (заказчиком) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), и определяется по формуле: Пеня определяется по формуле, установленной Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки обязательств Заказчиком, поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком, Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (заказчиком) обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле:
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней). 6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 2 % цены Договора. 6.5.Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
условий настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законом порядке.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора Услуг. 8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия и прекращении соответственно. 8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств. 8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца. 8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующий документ компетентных органов Российской Федерации. 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложениях к нему. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.16 года, а в части проведения финансовых расчетов до полного их исполнения. 10.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 11.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон: - в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; - в случаях и в порядке, предусмотренных локальными актами Заказчика. При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 11.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 11.6. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления. 12. ПРИЛОЖЕНИЯ 12.1 Спецификация (Приложение № 1). 13. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение № 1 к договору №_________ от «______»_____________2016 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Итого: Поставщик: Заказчик: М.П._________ М.П._____________ Заявка на проведение процедуры размещения заказа
п. 4.6.5.1 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» от 25.02. 2016 г. № ВР-68/Н.
7. Период закупки: ноябрь 2016года. 8. Код ОКПД2: 31,09 9. Код ОКВЭД2: 31,09 10. Сумма закупки (с учетом/без учета НДС) 249 424,52 руб./ 211 376,71 руб. 11. Источник финансирования: собственные средства/бюджетные. 12. Ответственный исполнитель заказчика: экономист производственно – технического отдела ОП «Симферопольское локомотивное депо» Корсакова Юлия Геннадиевна тел. 66-34-21 r_roksi@bk.ru. 13. Приложения:
Начальник Симферопольского локомотивного депо В.П.Бурдюг Согласование на приобретение кресел машиниста УКМ-7500-15 СОГЛАСОВАНО Т А.А. Прошин «____» _____________» 2016г. НТДС А.В. Литвинов «____» ____________» 2016г. НТЗЭ Е.А. Зуб «____»____________» 2016г. НТЗЮ В.Н. Шкиль «____»____________» 2016г. ТЧ-1 В.П. Бурдюг «____» ___________» 2016г. ТЧЭС Ю.Г. Корсакова «____»___________ » 2016г. |
где: 
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.
где : ДП - количество дней просрочки;Похожие:
 |
Фгуп «кжд» от «18» 08 2016 г. №557 Реестровый номер закупки т-40/16 Документация о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонта линейного оборудования... |
 |
Фгуп «кжд» от «10» 02 2016 года №14 Реестровый номер закупки жа-1/16 Документация о проведении запроса предложений в электронной форме на заключение договора |
|
Фгуп «кжд» от «09» 08 2016 года №500 Реестровый номер закупки смэу-2-28/16 Документация о проведении запроса предложений в электронной форме на приобретение инструмента |
|
Фгуп «кжд» от «29» 09 2016 года №670 Реестровый номер закупки цто-1/16 Документация на проведение запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку |
|
Фгуп «кжд» от «02» 08 2016 года №460 Реестровый номер закупки лвчд-23/16 Место выполнения работ: оп «Пассажирское вагонное депо», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жигалиной 23 |
|
Фгуп «кжд» от «28» 07 2016 года №436 Реестровый номер закупки т-31/16 Документация о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонта |
|
Фгуп «кжд» от «26» 07 2016 года №410 Реестровый номер закупки лвчд-13/16 Должность: начальник технического отдела Керченского филиала оп «Пассажирское вагонное депо» Нечипуренко Виталий Александрович |
|
Гци си фгуп «вниир» Регистрационный номер 30006-09 Гци си фгуп «вниир» провел испытания в целях утверждения типа поточных влагомеров скважинной продукции пвсп-01, изготовленных ООО... |
|
«07» февраля 2017 год Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница №9 г. Тулы» Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных... |
|
Инструкция по эксплуатации на русском языке шт Идентификационный номер закупки: ом-52/16-08-2016/07 эзп от «26» августа 2016 года |
|
Фонд развития интернет-инициатив Агентства стратегических инициатив... Предмет закупки. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 5 |
|
Извещение о внесении изменений в извещение и документацию запроса... Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора |
|
Реестровый номер закупки 173-14 В и устройству закрытых переходов методом гнб (дополнительное соглашение к договору от 26. 01. 2012 №2921-отнксрс-11) |
|
Открытый запрос котировок в бумажной форме без квалификационного отбора Индивидуальный номер закупки, предмет договора Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств... |
|
Техническое задание № п/п Наименование Технические характеристики... Идентификационный номер закупки: ом-98/16-11-2016/05 эзп от "24" ноября 2016 года |
|
«27» ок тября 2015 г м. п. Реестровый номер закупки: 4939-2/2015 сб Электронный аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |