«утверждаю» Начальник управления муниципального заказа администрации города Твери

Скачать 1.11 Mb.

Название	«утверждаю» Начальник управления муниципального заказа администрации города Твери
страница	10/10
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение №2

к документации открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта по поставке запасных частей, узлов и агрегатов для

ГМУ «Автобаза медицинского транспорта»
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ЛОТАМ №1,2,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

г. Тверь «___»___________2008 г.
Департамент здравоохранения администрации г. Твери, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника департамента Лошкарева Ю. Е., действующего на основании Положения, ГМУ «Автобаза медицинского транспорта», именуемое в дальнейшем Представитель Заказчика, в лице Шелекет З. С., действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет контракта
1. В соответствие с результатами открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по поставке запасных частей, узлов и агрегатов для ГМУ «Автобаза медицинского транспорта» (протокол № _______ от «____» _______________ 2008 г.), Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Представителю Заказчика запасные части, узлы, агрегаты к автомобилю (ям) марки ______________ (далее товар) в ассортименте и количестве, указанном в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Представитель Заказчика обязуется принять и оплатить поставленный товар.

2. Качество товара

Товар должен по качеству и комплектности соответствовать государственным стандартам.
Подтверждением качества товара со стороны Поставщика является сертификат соответствия или его копия, заверенная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству и качеству № П-6, от 15.06.65 г., № П-7, от 25.04.66 г.
Поставщик обязан передать Представителю Заказчика сертификаты соответствия на поставляемый на условиях настоящего контракта товар или их копии, заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иную необходимую документацию.
При обнаружении производственных дефектов товара при его эксплуатации в течение гарантийного срока, Представитель Заказчика выставляет претензию Поставщику.
Срок замены некачественного товара – 3 дня с момента получения Поставщиком претензии.

Сроки и порядок поставки

3.1. Срок поставки товара: с даты заключения настоящего муниципального контракта до 05 декабря 2008 г.

Право собственности на товар и риск случайной гибели имущества переходит к Представителю Заказчика с момента подписания Представителем Заказчика товарной накладной на товар.

3.5. Доставка и разгрузка товара в пределах г. Твери осуществляется силами и за счет Представителя Заказчика, за пределами города Твери – силами и за счёт средств Поставщика по следующему адресу Представителя Заказчика: г. Тверь, ул. Коминтерна, д.136.
4. Цены и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет _____________ (___________________________________________) с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей (в т. ч. НДС), стоимости доставки до Представителя Заказчика, выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

(в том числе за счет суммы, не превышающей разницы между ценой контракта, предложенной победителем аукциона (единственным участником аукциона), и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) - ________________ руб.)*

* указывается в случае применения п. «Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта» Информационной кары аукциона

4.2.Порядок оплаты: оплата будет осуществлена в безналичной форме платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 календарных дней после подписания актов сдачи-приемки товара надлежаще уполномоченными на это представителями сторон, предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры.

4.3. Источник финансирования заказа – бюджет города Твери.

4.4. В ходе исполнения настоящего контракта Заказчик в случае изменения потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт, имеет право изменить по согласованию с Поставщиком предусмотренное контрактом количество товара, но не более, чем на десять процентов такого количества.

В случае применения п. 4.4. настоящего Контракта, Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком изменить цену настоящего Контракта пропорционально количеству дополнительно закупаемого товара, но не более, чем на десять процентов цены настоящего Контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке такого товара, Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Срок предоставления гарантий качества на Товар устанавливается согласно гарантии завода-изготовителя.

6. Ответственность сторон

6.1.Существенные нарушения Контракта со стороны Поставщика в т.ч. поставка товара ненадлежащего качества, нарушение сроков поставки фиксируются актами, подписанными сторонами, и могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.3. При нарушении сроков поставки товара Поставщик уплачивает Представителю Заказчика неустойку в размере четырех трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Указанные средства перечисляются на счет УФК по Тверской области в доход бюджета города.

6.4. В случае просрочки исполнения Представителем Заказчика обязательств по оплате за выполненные работы Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Представитель Заказчика освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7. Изменение, дополнение, досрочное расторжение контракта
7.1. Настоящий Контракт может быть, изменен и дополнен по взаимному соглашению сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

7.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством РФ, по следующим основаниям:

7.3.1. по соглашению Сторон;

7.3.2. по требованию одной и Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта, направив Поставщику письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего контракта, с указанием причин такого отказа.

7.5. В случае досрочного расторжения настоящего контракта по любым основаниям, Представитель Заказчика обязан оплатить Поставщику товары, фактически поставленные по контракту на момент расторжения настоящего контракта.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийное бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнения ею этих обязательств.

8.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется соглашением сторон.

Обеспечение исполнения муниципального контракта

(Выбрать нужный вариант):

9.1. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается банковской гарантией от ________ № _____, выданной __________________, Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Муниципальному контракту, независимо от применения неустойки.

9.2. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается передачей Заказчику в залог денежных средств в размере ________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), что составляет 5 % от цены Муниципального контракта (платежное поручение от № ____________________________)

9.3. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от ______ № ___, _________________________________(указать наименование страховой компании). Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Муниципальному контракту, независимо от применения неустойки.
10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения его условий сторонами, но не позднее 25 декабря 2008 г.

10.2. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения в течение 10-ти дней, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Тверской обрасти.

10.4. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в контракте.

10.Адреса, реквизиты и подписи сторон

Поставщик:

Заказчик:

Департамент здравоохранения администрации г. Твери

170000, г. Тверь, ул. Виноградова, д.5

ИНН 6901001480 КПП 690101001

Л/сч 001.02.001.1 в финансовом управлении

Администрации города Твери
__________________ Ю.Е. Лошкарев

Согласовано:

Управление муниципального заказа

____________________ В.А.Кабанов

Представитель Заказчика:

ГМУ «Автобаза медицинского транспорта»

170033, г. Тверь, ул. Коминтерна,136

ИНН 6901017201 КПП 690101001

Л/сч 007.03.028.1 в Финансовом управлении

Администрации города Твери

БИК 042809001

___________________ З.С. Шелекет

Приложение № 1

к муниципальному контракту №_______

от «____» _______________ 2008г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

№	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во, ед. измерения	Цена за единицу, руб.	Общая стоимость, руб.
1
2
3
…
Итого

Поставщик:

Согласовано:

Управление муниципального заказа

____________________ В.А.Кабанов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	Тверь Управление муниципального заказа администрации города Твери приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения муниципального...		Тверь Управление муниципального заказа администрации города Твери приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения муниципального...
	Изменения в Конкурсную документацию о проведении открытого конкурса... И. о начальник управления здравоохранения администрации города Твери Тверской области		«утверждаю» Начальник управления муниципальных закупок Администрации города Тюмени Котировочная заявка, подготовленная участником размещения муниципального заказа, а также вся документация, представленная с этой...
	Тверь Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Твери		Тверь Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Твери
	А. Общие сведения Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Твери		Техническое задание на поставку оргтехники и расходных материалов... Объект закупки: Поставка высокоскоростных настольных монохромных лазерных принтеров и расходных материалов к ним для нужд Управления...
	Протокол №127-01 Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Твери: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 10, каб....		Тверь Управление муниципального заказа администрации города Твери приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения муниципального...
	Тверь Управление муниципального заказа администрации города Твери приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения муниципального...		Должностная инструкция начальника Управления благоустройства и транспорта... Должность «начальник Управления благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска» (далее начальник Управления, Управление...
	Требования к качеству ремонтных работ на улицах и дорогах города Твери «Требования» конкретизируют требования Администрации города Твери и Муниципальных Заказчиков к качеству работ, выполняемых в рамках...		Извещение о продлении запроса котировок Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова
	Извещение о проведении запроса котировок Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова		Извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова

«утверждаю» Начальник управления муниципального заказа администрации города Твери

8. Форс-мажор

Итого

Похожие: