Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
|
Скачать 191.31 Kb.
|
|
ИЗВЕЩЕНИЕ-ДОКУМЕНТАЦИЯ* о закупке у единственного поставщика Раздел 1. Общие сведения
* - извещение-документация о закупке у единственного поставщика публикуется во исполнение частей 5 и 15 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2012 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (сокращенно – ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России Буриева И.М., действующего на основании доверенности удостоверенной и зарегистрированной, 05.07.2013 г. в реестре за № 5-1386 нотариусом города Москвы Радинской Н.В., с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Р-Фарм» (сокращенно ЗАО «Р-Фарм»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Игнатьева Василия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
2.1. Поставка Товара согласно Спецификации осуществляется согласованными партиями в адрес доставки:125284 г. Москва, 2-й Боткинский пр. д.5, корп. 5 в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора обеими Сторонами. 2.2. При нарушении Поставщиком сроков поставки по причинам, не зависящим от Покупателя, последний вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора и потребовать его расторжения. В этом случае Поставщик утрачивает право на возмещение причиненных расторжением Договора убытков. 2.3. Доставка и разгрузка Товара производится силами и средствами Поставщика в адрес, указанный в п. 2.1. настоящего Договора, способом, обеспечивающим строгую сохранность заводской упаковки и сохранность поставляемого Товара. В случае поставки препаратов, требующих особых условий транспортировки, должны быть представлены документы, подтверждающие соблюдение этих условий (индикатор «холодовой цепи» и т.д.). 2.4. Товар принимается Покупателем по количеству мест, указанных в Товарной/товарно-транспортной накладной и в ненарушенной упаковке Поставщика (Изготовителя). Товар передается Поставщиком Покупателю по Товарной накладной (Торг-12) по количеству, качеству и ассортименту, согласно Спецификации в рамках товарной группы. 2.5. С поставляемым Товаром Поставщик предоставляет Покупателю, следующую документацию: Счет, Счет-фактуру Поставщика, Товарную накладную (Торг-12), документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством РФ. 2.6. Получение Товара производится уполномоченным лицом Покупателя. 2.7. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента приемки Товара Покупателем и подписания сторонами Товарной накладной. Датой выполнения обязательств Поставщика по доставке Товара Покупателю (датой поставки, моментом поставки) считается дата фактической передачи Товара Покупателю, что подтверждается Товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика и счетом-фактурой. 2.8. Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя в соответствии с Инструкцией П-6 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. с изменениями от 22.10.1997 г.) и Инструкцией П-7 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. с изменениями от 22.10.1997 г.), включая условия, предусмотренные настоящим Договором. 2.9. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности осуществляется на складе Покупателя. Претензии по количеству, ассортименту, качеству и комплектности Товара (за исключением скрытых дефектов Изготовителя) могут быть заявлены Покупателем не позднее десяти дней с даты поставки Товара, претензии по скрытым дефектам могут быть выставлены Покупателем в течение всего срока годности Товара. Поставщик обязан: - заменить некачественный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения его об установлении некачественного Товара, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии возвратить Покупателю стоимость некачественного Товара; - после получения уведомления Покупателя о некомплектности Товара - без промедления доукомплектовать или заменить комплектным Товар, поставленный с нарушением требований о комплектности. 2.10. При производстве расчета Покупатель вправе исключить из суммы платежа стоимость установленной недостачи или брака продукции, подтвержденной претензией (рекламацией), заявленной в соответствии с пунктом 2.9. настоящего Договора. 2.11. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту потребления.
3.1. Стоимость Товара, а также валюта платежа устанавливается в российских рублях. 3.2. Цена Договора определена в Спецификации (Приложение к Договору) и составляет 923 007,69 рублей (Девятьсот двадцать три тысячи семь рублей 69 копеек) в том числе НДС - 10% - 83 909,79 рублей (Восемьдесят три тысячи девятьсот девять рублей 79 копеек) Стоимость поставляемого Товара включает расходы Поставщика на упаковку, погрузку, доставку по адресу Покупателя, разгрузку в месте доставки, уплату таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.3. Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления Покупателем на расчетный счет Поставщика денежных средств в безналичном порядке в размере 100 % стоимости поставленного Товара, на основании счетов Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки партии Товара Покупателем по приемо-сдаточным документам, указанным в п.2.4 Договора, и получения счета Поставщика. 3.4. Покупатель вправе отложить полностью или частично оплату поставленного Товара до устранения обстоятельств, препятствующих использованию Товара в соответствии с его назначением, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Договора. 3.5. В случае неправильного оформления Поставщиком платежных документов на поставленную продукцию, Покупатель вправе отложить оплату до момента устранения поставщиком ошибок, неточностей и предоставления документов, оформленных в соответствии с настоящим Договором. В этом случае датой выполнения обязательств Поставщика по доставке Товара Покупателю (датой поставки, моментом поставки) считается дата устранения ошибок и неточностей в платежных документах Поставщиком. 3.6. При изменении количества Товара, согласно п.1.4. настоящего Договора, Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов от цены Договора.
4.1. Качество Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов. 4.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено: - регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения РФ (Министерства здравоохранения и социального развития РФ); - сертификатом соответствия (декларацией о соответствии); - сертификатом (паспортом) качества производителя и другими документами по качеству, предусмотренными законодательством РФ. Документы о качестве, инструкции по применению и маркировка Товара должны быть выполнены на русском языке, либо иметь полный перевод на русский язык. Документы о качестве должны быть заверены печатью держателя сертификата (декларации) и печатью поставщика. 4.3. При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, или при обнаружении несоответствия его качества государственным стандартам и требованиям Договора, поступившая партия Товара в счет поставки по Договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательств по поставке, предусмотренной пунктом 2.7. Договора, считается день представления Покупателю соответствующего документа о качестве или получения результатов проведенного контроля качества. 4.4. Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен быть не менее 70 % от срока годности, установленного производителем на данный вид Товара.
5.1. Поставщик обязуется: - Поставить Товар надлежащего качества, в полном объеме и срок, установленный п.2.1 Договора и согласованный с Покупателем. - Обеспечить строгую сохранность заводской упаковки и маркировку Товара. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность при его транспортировке при условии бережного с ним обращения. 5.2. Покупатель обязуется: - В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, принять Товар и произвести оплату поставленного Товара. - Обеспечить ответственное хранение Товара до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствия или недостатков Товара, уведомив об этом Поставщика незамедлительно.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в частности просрочки исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона уплачивает другой стороне неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств за каждый день просрочки. 6.3. Основанием для уплаты неустойки (пени) является письменная претензия Стороны, чьи интересы по настоящему Договору нарушены. В случае не выставления претензий, пени не начисляются и не применяются. Требование об уплате неустойки (пени) является правом, но не обязанностью Стороны, чьи интересы нарушены. 6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. 6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, вступления в силу нормативных актов органов государственной власти РФ и/или иностранных государств или иных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торговых палат и/или тексты нормативных актов. 7.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе аннулировать Договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непродолжительно и не влекут за собой необратимых последствий для выполнения Сторонами условий Договора, то сроки выполнения работ должны быть продлены на число дней действия этих обстоятельств и их последствий. 7.4. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнить свои обязательства по Договору, должна уведомить об этом другую Сторону не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств. Такое уведомление должно содержать информацию о происхождении, характере обстоятельств непреодолимой силы и возможности их последствий для выполнения условий Договора. 7.5. В случае если Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может выполнять своих обязательств по Договору, не уведомила другую Сторону об этом, или уведомила позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней, сроки исполнения этой Стороной своих Договорных обязательств не продлеваются.
8.1. Все возникшие при исполнении настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами в ходе переговоров. 8.2. Сторона, чьи интересы нарушены, направляет другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена контрагентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. 8.3. При не достижении согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.
9.1. Во всем ином, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 9.4. Не допускается односторонний отказ от исполнения условий Договора полностью или частично, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 9.5. В случае изменения у какой–либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и/или иных данных, изменение которых может повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, она обязана незамедлительно (в течение 3(трех) рабочих дней) письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме указать, что оно является неотъемлемой частью Договора. 9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ПРИЛОЖЕНИЕ к договору № ______________ от «____» __________________ 20___ г. Спецификация: Лекарственные средства Поставщик: Закрытое акционерное общество «Р-Фарм» ИНН 7726311464 Плательщик: ИНН 7704010978, КПП 770603001, Филиал «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России, 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 4; (495)-945-23-81
Итого: 923 007,69 рублей (Девятьсот двадцать три тысячи семь рублей 69 копеек) в том числе НДС - 10% - 83 909,79 рублей (Восемьдесят три тысячи девятьсот девять рублей 79 копеек) Всего наименований: 7, на сумму 923 007,69 рублей (Девятьсот двадцать три тысячи семь рублей 69 копеек).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика №2 еп/зав-14 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика на основании п 3 4 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика №5 еп/зав-13 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика №44-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика №41-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика №42-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика №43-об-2016 Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
|
Документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного... |
 |
* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»... |
|
Извещение (документация) о проведении закупки у единственного поставщика Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (12) Положения о закупке |
|
Извещение (документация) о проведении закупки у единственного поставщика №0630-00702 Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 2 (9) Положения о закупке |