Договор №
«На поставку средств вычислительной техники»
г. Снежногорск «__ » _______ 2017 г.
Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка» (АО «ЦС «Звездочка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка» Оганяна Аркадия Алексеевича, действующего на основании доверенности
№ 545/354 ФД от 16.12.2015 г., с одной стороны, и __________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Заказчику оргтехнику, расходные материалы и программное обеспечение, именуемое в дальнейшем «Товар», а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора. Наименование, количество, цена поставляемого Товара устанавливаются в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
2. Стоимость договора и порядок расчетов
2.1. Цена товара включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, складские и иные расходы. Цена товара указана с учетом НДС.
2.2 Сумма настоящего договора составляет _________ руб. (_______________ 00 копеек) без НДС. НДС не облагается согласно________________________________________
2.3. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления безналичных денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
- Авансовый платеж в размере 20% от суммы спецификации осуществляется на основании выставленного Поставщиком счета в течение 20 банковских дней с момента подписания настоящего Договора и составляет _____________ ;
- последующая оплата в размере 80% осуществляется шестью равными частями следующим образом:
Первый платеж в размере _________ заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в срок до 30.06.2017г. на основании предоставленной товарной накладной и акта приемо-передачи прав с зачетом аванса.
Второй платеж в размере _________ заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в срок до 31.07.2017г. на основании предоставленной товарной накладной и акта приемо-передачи прав.
Третий платеж в размере _________ заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в срок до 31.08.2017г. на основании предоставленной товарной накладной и акта приемо-передачи прав.
Четвертый платеж в размере _________ заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в срок до 30.09.2017г. на основании предоставленной товарной накладной и акта приемо-передачи прав.
Пятый платеж в размере ________ заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в срок до 31.10.2017г. на основании предоставленной товарной накладной и акта приемо-передачи прав.
Шестой платеж в размере _________ заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в срок до 31.11.2017г. на основании предоставленной товарной накладной и акта приемо-передачи прав.
2.4. Датой поставки каждой партии Товара считается дата подписания приемо-передаточных документов и с этого момента право собственности на Товар переходит к Заказчику.
3. Качество Товара
3.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать техническим документам и документам качества (паспорту качества, сертификату соответствия, ТУ, ГОСТ или ОСТ).
3.2. В случае несоответствия Товара документам качества Заказчик вправе отказаться и вернуть не качественный Товар за счет средств Поставщика.
3.3. При обнаружении несоответствия качества и/или количества Товара условиям договора, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика. Явка представителя Поставщика обязательна в течение 3-х дней со дня получения уведомления. В случае не явки Поставщика в установленный срок, Заказчик составляет рекламационный акт в одностороннем порядке. Поставщик обязан в течение 14 дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
4. Обязательства сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставлять Заказчику Товар согласно графика поставки Товара (приложение № 2) по адресу: Россия, Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Снежногорск, Филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка».
4.1.2 Поставщик вправе исполнять обязательства по Договору досрочно.
4.1.3. Передать Заказчику счет, счет-фактуру, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон в момент передачи Товара.
4.1.4. Поставить Товар в соответствии с нормами, техническими условиями и ГОСТом, принятым для данного вида продукции, прочими условиями договора.
4.1.5. Известить Заказчика в письменной форме о готовности Товара к отгрузке не позднее чем за 2 дня до отгрузки Товара в адрес Заказчика.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности согласно утвержденной нормативно-технической документации.
4.2.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Поставщик имеет право:
4.3.1. По согласованию с Заказчиком досрочно отгрузить Товар.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Поставщик гарантирует соответствие Товара техническим условиям при его правильном использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.
5.2. Гарантия распространяется на заводской брак. Товар с заводским браком подлежит замене.
5.3. Поставщик обязуется выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные настоящим договором, в десятидневный срок со дня письменного уведомления.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим договором, Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
6.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного, подлежащего замене, Заказчик имеет право требовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Сумма начисленной пени не может превышать 5 % от суммы настоящего договора.
6.5. Сторона, не исполнившая обязательство по настоящему договору, освобождается от ответственности, если докажет, что это было вызвано действиями непреодолимой силы, то есть форс-мажорными обстоятельствами.
6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
6.7 Стороны договорились, что проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, на сумму долга в период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон не начисляются и не подлежат уплате противоположной Стороне по Договору.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения договора, решаются сторонами по взаимному соглашению, а при невозможности их решения путем переговоров - через Арбитражный суд Мурманской области в установленном законодательством порядке. Для сторон установлен обязательный претензионный порядок разрешения споров, срок рассмотрения – 10 рабочих дней.
8. Срок действия. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления от условий договора и иные недостатки, выявленные при поставке Товара, являются существенными и неустранимыми.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9. Прочие условия
9.1. Поставщик предоставляет по требованию Заказчика необходимые документы для проезда персонала Поставщика на территорию, ЗАТО Александровск.
9.2. Для выполнения гарантийного обслуживания на территории Заказчика Поставщик должен иметь лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
9.3. Представители Поставщика для посещения территории Заказчика должны иметь справки о форме допуска «Государственная тайна».
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, его подписавших.
9.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
9.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10. Реквизиты сторон
Акционерное общество
«Центр Судоремонта «Звездочка»
(АО «ЦС «Звездочка»)
Юридический адрес:
164509, г. Северодвинск, Архангельской области,
Проезд Машиностроителей, д. 12
Почтовый адрес:
184682, г. Снежногорск-2, Мурманской области
ИНН/КПП: 2902060361/511243001
Р/сч: 40702810141000147042
Наименование банка: Мурманское Отделение
№ 8627 ПАО Сбербанк г. Мурманск
К/сч: 30101810300000000615
БИК: 044705615
|
|
11. Подписи сторон
Заказчик:
Директор филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»
_________________________А.А. Оганян
(подпись)
«___»____________________ 2017 г.
|
Поставщик:
Директор ________________
___________________ __________
(подпись)
«___»______________ 2017 г.
|
Приложение № 1
к договору на поставку
средств вычислительной техники
№ _______ от ______2017 года с ___________»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Снежногорск
В соответствии с заключенным договором Продавец обязуется поставить товар согласно приведенной ниже спецификации.
№ п/п
|
Наименование
|
Марка, модель, сорт и т.д.
|
Ед. изм.
|
Кол-во, шт
|
Цена за ед. изм.
|
Сумма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого без НДС:
|
|
В том числе НДС - 18%:
|
|
ИТОГО по спецификации:
|
|
* На основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ передача неисключительных прав НДС не облагается.
Настоящая спецификация составлена и подписана в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора.
Заказчик:
Директор филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»
_________________________А.А. Оганян
(подпись)
«___»____________________ 2017 г.
|
Поставщик:
Директор _____________
______________________ _________
(подпись)
«___»_________________ 2017 г.
|
Приложение № 2
к договору на поставку
средств вычислительной техники
№ _______ от ______2017 года с ___________»
График поставки
средств вычислительной техники
г. Снежногорск
В соответствии с заключенным договором Продавец обязуется поставить товар согласно приведенному ниже графику поставки товара.
№ пп
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Период поставки
|
Июнь 17г.
|
Июль 17г.
|
Авг. 17г.
|
Сен 17г.
|
Окт. 17г.
|
1
|
Автоматизированное рабочее место (ТИП 1)
|
шт
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
|
Автоматизированное рабочее место (ТИП 2)
|
шт
|
1
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Автоматизированное рабочее место (ТИП 3)
|
шт
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
Автоматизированное рабочее место (ТИП 4)
|
шт
|
-
|
2
|
2
|
3
|
3
|
5
|
МФУ с дополнительным картриджем
|
шт
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
Поставщик вправе исполнять обязательства по договору досрочно.
Настоящий график составлен и подписан в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора
Заказчик:
Директор филиала «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка»
_________________________А.А. Оганян
(подпись)
«___»____________________ 2017 г.
|
Поставщик:
Директор _____________
______________________ _________
(подпись)
«___»_________________ 2017 г.
|
|
