    
ДОГОВОР №_____________
на выполнение работ по капитальному ремонту по замене технических дверей 2-го и 3-го этажей в здании УПЦ на противопожарные.
г. Москва «__»________20__г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», (далее - ГУП «Московский метрополитен»), с одной стороны именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице начальника обособленного подразделения Учебно-производственного центра Гаранина В.Н., действующего на основании доверенности №18-15/2 от 09.01.2014 г., с другой стороны, _________________(примечание: для юридических лиц указывается: полное наименование, организационно-правовая форма) именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________ , действующего на основании ________________________________, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,на основании результатов размещения заказа ГУП «Московский метрополитен» путем проведения запроса предложений (протокол №_____от______г., лот №___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту по замене технических дверей 2-го и 3-го этажей в здании УПЦ на противопожарные в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _____(____) рублей____(____) копеек, в том числе НДС - %, ( ) рублей____(___)копеек (далее - Цена Договора), согласно сметы (приложение №2 к договору).
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, и не подлежит изменению в течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в работах по настоящему договору не более чем на 10%, при этом цена Договора изменяется пропорционально измененному объему работ, при неизменной цене за единицу измерения работы.
2.3. Оплата цены Договора производится Заказчиком после приемки-передачи результатов работ на основании надлежаще оформленных и подписанных сторонами Актов сдачи-приемки работ, справок о стоимости выполненных работ (по необходимости), счетов-фактур, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счетов на оплату стоимости выполненных работ, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.5. Договора.
2.4.Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 настоящего Договора.
3. Сроки выполнения работ
Подрядчик производит выполнение работ предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора в сроки с момента заключения настоящего договора в течение 35 рабочих дней.
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы с согласия Заказчика.
4. Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ
Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и предоставляет Заказчику, подписанный им Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах.
Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ, рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ.
При несогласии с объемами и качеством выполненных работ Заказчик возвращает Подрядчику Акт сдачи-приемки работ с мотивированными возражениями и указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки, произвести доработки за свой счет.
После устранения недостатков, в указанный Заказчиком срок, Подрядчик повторно сдает Заказчику результаты работ в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 Договора.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков Заказчик организует проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и дефектов, вызванных действиями Подрядчика, он возмещает затраты Заказчика на проведение экспертизы.
Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки и дефекты, Заказчик привлекает для их устранения третьих лиц, а Подрядчик возмещает Заказчику понесенные в связи с этим расходы.
Качество и безопасность выполненных работ и безопасность результатов работ
должно соответствовать техническому заданию (приложение №1 к договору).
Для проверки соответствия качества и (или) безопасности выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику разъяснения - по запрашиваемой в соответствии с пунктом 5.1.3. информации - в отношении выполненных работ.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.8. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком
- материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Не соблюдение данного требования влекут для Подрядчика последствия предусмотренные статьей 716 ГК РФ.
Подписанный сторонами Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату выполненных работ, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ в соответствии с пунктом 2.3. Договора.
В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны руководствуются главой 37 ГКРФ.
5. Права и обязанности Сторон
Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации (Актов сдачи-приемки работ), подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ.
Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.2 Заказчик обязан:
Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) работах дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки
работ.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.
-
Подрядчик обязан:
Выполнить работы своевременно, качественно, в полном объеме.
Обеспечивать соответствие технологии, результатов и порядка выполнения работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством.
Сообщать Заказчику, по его запросам, о ходе, качестве и состоянии выполняемых работ.
Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, полученного для выполнения работ.
Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок на выполнение данного вида работ составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ.
В течение срока действия гарантийных обязательств подрядчик направляет своих специалистов в течение трех дней с момента предъявления претензий путем направления телефонограммы, факса, для решения вопросов (определения причин), а так же, если этого требуют обстоятельства, проведения работ по устранению недоделок.
Если в период гарантийного срока будут выявлены дефекты или недостатки, связанные с качеством выполнения работ и используемых материалов, то подрядная организация обязана устранить их своими силами и за свой счет в течение 10 рабочих дней.
При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт - рекламации в одностороннем порядке, с последующим направлением его Поставщику.
6.2. Об устранении дефектов и недостатков составляется Акт. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается па период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков и дефектов Заказчик организует проведение независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и дефектов Подрядчик возмещает затраты Заказчика на проведение экспертизы.
Если Подрядчик не выполнит работы, в установленный актом срок, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и дефекты. Подрядчик в этом случае возмещает Заказчику затраты по устранению дефектов и недостатков.
7. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С уведомлением Заказчика Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательств Подрядчика по Договору. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) субподрядчиками своих обязательств.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
уплаты пени за нарушение сроков выполнения сроков выполнения работ - в
размере 0,1 % стоимости невыполненных в срок работ по Договору, за каждый деньпросрочки.
-
уплаты пени за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом об устранении дефектов и недостатков, - в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.
уплаты пени за некачественно выполненные работы - в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за нарушения выполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, если докажет, что нарушение выполнения указанных обязательств произошло по вине Заказчика.
Убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору, возмещаются в полной сумме, сверх неустойки (пени).Уплата неустойки (пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки. При этом, Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком по своевременной оплате цепы договора, предусмотренной п. 2.3. Договора.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другие Стороны в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 8.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9. Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.
10. Срок действия, порядок изменения Договора
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Изменение и дополнение настоящего Договора, не влекущие изменения существенных условий Договора, возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Заказчик может расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Подрядчика в срок не позднее 30 календарных дней.
Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
11. Прочие условия
Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение №1–техническое задание.
Приложение №2 – смета.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Подрядчик:
ГУП «Московский метрополитен»
Учебно-производственный центр
Юр. адрес: 129110, Москва Проспект Мира д.41
Факт адрес: 117556, Москва, Варшавское шоссе д.93
ИНН 7702038150 / КПП772602003
Расчетный счет 406 028 109 000 700 000 45
В ОАО «Банк Москвы», г. Москва
Адрес банка: 107996 ул. Рождественка д.8/15 стр. 3
К.счет 30101810500000000219
БИК 044525219
ОКОНХ 92200
ОКПО 03320780
Начальник Учебно-производственного центра
ГУП «Московский метрополитен»
_______________В.Н. Гаранин
М.П.
«____»____________2014 г.
Приложение №1
к договору № _________ от «___» ________2014г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту по замене технических дверей 2-го и 3-го этажей в здании УПЦ на противопожарные.
Вид деятельности: капитальный ремонт
Планируемый способ закупки: запрос котировок
№ закупки:600 (в соответствии с Планом закупок)
1. Перечень объектов:
Здание расположенное по адресу: 117556, г. Москва, улица Варшавское шоссе,д.93,стр 1.
2.Общие требования:
2.1. Цель выполняемых работ, основание для выполнения работ:
Соблюдение действующих требований и норм в области охраны труда, здоровья и пожарной безопасности учащихся учебно-производственного центра.
2.2.Требования к месту выполнения работ:
Работы выполняются без прекращения эксплуатации помещения с поочередным высвобождением участков, подлежащих ремонту.
2.3.Требования к срокам выполнения работ:
Cрок выполнения работ в течение 35 рабочих дней.
2.4.Требования к применяемым стандартам, СниП и прочим правилам:
∙ При производстве работ подрядная организация обязана выполнять все требования и мероприятия по охране труда и технике безопасности, обеспечению пожарной безопасности, сохранности материальных ценностей и оборудования.
∙ Подрядчик, в процессе производства работ, обязан обеспечить полную сохранность и целостность всех существующих коммуникаций, сетей, имущества и др. материальных ценностей, расположенных в зоне выполнения работ.
∙ Место складирования материалов, строительного мусора и хранения инструментов предоставляется Заказчиком с учетом исключения доступа посторонних лиц и обеспечением безопасного складирования и хранения.
∙ В случае проведения скрытых работ, они подлежат освидетельствованию и оформлению соответствующими двусторонне подписанными актами.
∙ Выполнение работ подрядчик ведет c применением собственных инструментов, оборудования, инвентаря, специальной одежды.
∙ При проведении работ подрядчик обеспечивает своевременную уборку, погрузку и вывоз строительного мусора с ремонтируемого объекта своими силами.
2.5.Требования к организации работ:
∙ Применение сертифицированного оборудования и материалов,
∙ Обеспечение строгого соблюдения ГОСТ и СниП,:
2.6. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ, пожарной безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка»:
∙ Производство работ подрядной организацией ведется с соблюдением требований «Инструкции о порядке производства работ посторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Московского метрополитена», «Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ», «Правил противопожарной безопасности на метрополитене»;
∙ Соблюдение сотрудниками подрядной организации правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.91, «Правил пожарного режима в Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.
∙ Доступ представителей (руководство, ответственные лица, специалисты, занятые при производстве работ и др.) осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обеспечению пропускного режима на Московском метрополитене, по согласованному с заказчиком списку и оформленным пропускным документам в сопровождении ответственного за проведением работ на объекте лица со стороны заказчика.
Иные требования:
∙ Работы должны соответствовать сметной документации, разработанной и утвержденной в установленном на метрополитене порядке, заказчиком работ.
∙ В случае нанесения вреда имуществу либо оборудованию заказчика - подрядная организация возмещает нанесенный ущерб, либо выполняет ремонтные работы по восстановлению своими силами и за свой счет.
3. Требования к исполнителю (подрядчику)
3.1. Требования к квалификации персонала и наличию оборудования и приспособлений для ведения работ:
- подрядчик, выполняющий работы, должен иметь квалифицированный персонал (предоставить копии штатного расписания о наличии квалифицированного персонала с подтверждением по специальности: маляр-штукатур 3-6 разряда – не менее 2 чел., слесарь-ремонтник 3-6 разряда – не менее 1 чел., монтажник по установки дверей 3-6 разряда не менее 1 чел.,столяр 3-6 разряда – не менее 1 чел.);
- наличие у участника закупки опыта выполнения работ, аналогичному предмету размещения заказа в течение 2-х лет. (Копии КС-2);
∙ Подрядная организация гарантирует выполнение работ достаточным количеством квалифицированного персонала, имеющего соответствующую удостоверяющую документацию.
3.2. Требования на привлечение субподрядных организаций;
С уведомлением Заказчика Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательств Подрядчика по Договору. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) субподрядчиками своих обязательств.
3.3. Требования к наличию допусков, лицензий, разрешений, членства СРО, страхованию рисков(при необходимости);
Наличие свидетельства СРО на выполнение ремонтно-строительных работ с перечнем разрешенных видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно;
3.2. Подготовительные работы;
3.2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*.
3.12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования( кроме магистральных и промысловых трубопроводов):
3.12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
4. Требования к выполнению работ:
4.1. Требования к видам и объемам выполняемых работ:
∙ Капитальный ремонт проводится в помещениях трехэтажного здания учебно-производственного центра включает в себя замену деревянных дверей на противопожарные с огнестойкостью 30 минут согласно предписанию МЧС №1091/1/1 от 23.12.2013 .
∙ Все работы выполнить в соответствии с перечнем объемов работ и материалов по капитальному ремонту здания в учебно-производственном центре в 2014 году (Приложение № 1 к ТЗ)
4.1.2. Содержание и объемы работ указаны в Приложении к настоящему техническому заданию:
Перечень объемов работ и их содержание (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) соответствуют сметному расчету, разработанному на базе ТСН-2001.
4.1.3. Требования к демонтажу оборудования, утилизации, консервации(при необходимости) и сдачи заказчику:
Вывоз отходов, образующихся в результате выполнения работ, производится подрядной организацией. С момента погрузки данных отходов в транспорт Подрядной организации право собственности переходит от Заказчика к подрядной организации. Подрядная организация предоставляет Заказчику копии талонов на размещение отходов.
4.2. Требования к последовательности выполнения работ, при необходимости сроков выполнения этапов:
Последовательность выполнения работ определяется подрядной организацией. Работы выполняются в один этап.
4.2.1. После проведения капитального ремонта Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справку о стоимости выполненных работ формы КС-3, Счет, Счет-фактуру, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 в 2 (двух) экземплярах.
4.2.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика).
4.3. Требования к применяемым материалам:
∙ Применение, в процессе проведения ремонтных работ, сертифицированных материалов и оборудования, и обеспечение соблюдения ГОСТ и СНиП, требованиям безопасности, Правилам противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390.
∙ Выполнение всех работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, надлежащего качества и в установленные сроки.
∙ Используемые материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью персонала ремонтируемого объекта при условии соблюдения правил эксплуатации, а также не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.
∙ Возможно применение аналогичных материалов не уступающих заявленным по своим характеристикам.
4.4. Требования к оформлению необходимых разрешений и документов:
4.4.1. Организационная и техническая документация, относящаяся к процессу производства работ:
Сопутствующая документация, относящаяся к процессу производства работ, передается по их окончании, но до подписания акта выполненных работ, в Учебно-производственного центра ГУП «Московский метрополитен» (копии: сертификатов, талонов на размещение отходов и другую документацию, подтверждающую качество использованных при производстве работ материалов).
4.4.2. Отчетная документация (в т.ч. по приемке выполненных работ):
По окончании всего комплекса работ подрядчик уведомляет (письменно, устно, факсимильная связь, электронная почта) заказчика и составляет акт сдачи-приёмки выполненных работ и акт скрытых работ, оформленные установленным на метрополитене порядком.
4.5. Требования к гарантийным обязательствам. Система контроля и оценки качества:
Гарантийный срок на выполнение данного вида работ составляет 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ.
В течение срока действия гарантийных обязательств подрядчик направляет своих специалистов в течение трех дней с момента предъявления претензий путем направления телефонограммы, факса, для решения вопросов (определения причин), а так же, если этого требуют обстоятельства, проведения работ по устранению недоделок.
Если в период гарантийного срока будут выявлены дефекты или недостатки, связанные с качеством выполнения работ и используемых материалов, то подрядная организация обязана устранить их своими силами и за свой счет в течение 10 рабочих дней.
4.6.Отчетная документация
После завершения ремонтных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 (Приложение № 2 к Договору), Справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 (Приложение № 3 к Договору), Счет, Счет-фактуру, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 (Приложение № 4 к Договору), сертификаты на материалы и Акты освидетельствования скрытых работ (передаются Заказчику до момента подписания Акта о приемке выполненных работ).
4.7. В случае расхождения фактических объемов работ и материалов с утвержденным сметным расчетом, влекущими за собой невозможность дальнейшего выполнения работ, либо к увеличению сроков выполнения работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить о данном факте Заказчику. Такие работы подлежат освидетельствованию и оформлению двусторонне подписанными актами рекламации.
4.8. Иные требования (особые условия):
Подтвердить опыт выполнения аналогичных работ в течение 2 лет, актами КС-2.
5. Приложения:
- Приложение № 1 к техническому заданию – перечень объемов работ и материалов по капитальному ремонту по замене технических дверей на противопожарные в здании УПЦ - 1 экз.,2 листа.
Организационные вопросы, связанные с проведением работ, согласовываются с представителями заказчика:
- главный инженер Учебно-производственного центра - Ковалев Павел Константинович,
телефон: (495) 622-12-87;
-ведущий инженер по обслуживанию здания – Янкин Леонид Александрович
тел./факс (499) 619-08-14,2-45-36, email:yankin-la@mosmetro.ru.
Заказчик: Подрядчик:
Начальник Учебно-производственного центра
ГУП «Московский метрополитен»
_______________В.Н. Гаранин
М.П.
«____»____________2014 г.
Приложение № 1 к
Техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ
объемов работ и материалов по капитальному ремонту по замене технических дверей на противопожарные в здании УПЦ
№
|
Наименование работ
|
ед. измер.
|
объём
|
1.
|
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных
|
100 м2
|
0,5537
|
2
|
Установка металлических дверных коробок в проемы перегородок из гипсокартонных листов с навеской металлических полотен
|
100 м2
|
0,5537
|
3
|
Установка дверного доводчика к металлическим дверям
|
шт
|
4
|
4.
|
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
|
100 м2
|
0,20
|
5
|
Шпатлевка клеевая
|
т
|
0,00128
|
6
|
Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка ВД-ВА-17
|
т
|
0,0134
|
7
|
Демонтаж люков
|
шт.
|
40
|
8
|
Установка люков
|
шт.
|
40
|
9.
|
Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства
|
т
|
1,44
|
10.
|
Перевозка строительного мусора на расстояние 70 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16т.
|
т
|
1,44
|
Перечень дверей и люков
№
|
Размер
|
ед. измер
|
Кол-во шт.
|
1
|
Дверь металлическая противопожарная сертифицированная однопольная размер 2050х1200 (полотно 1100), замок врезной простой, правая
|
шт.
|
12
|
2
|
Дверь металлическая противопожарная сертифицированная однопольная размер 2050х900 (полотно 800), замок врезной простой, правая
|
шт.
|
9
|
3
|
Дверь металлическая противопожарная сертифицированная однопольная размер 2050х800 (полотно 700), замок врезной простой, правая
|
шт.
|
2
|
4
|
Дверь металлическая противопожарная сертифицированная однопольная размер 1850х 900( полотно 800), замок антипаника, доводчик, правая
|
шт.
|
1
|
5
|
Дверь металлическая противопожарная сертифицированная однопольная размер 1800 х800(полотно 700) замок антипаника, доводчик, правая
|
шт.
|
1
|
6
|
Дверь металлическая противопожарная сертифицированная однопольная размер 1750 х800(полотно700) замок антипаника, доводчик, правая
|
шт.
|
1
|
7
|
Дверь металлическая противопожарная сертифицированная однопольная размер 1450х1000(полотно 900) замок антипаника, доводчик, правая
|
шт.
|
1
|
8
|
Люк сантехнический металлический с магнитной защелкой размерами: 400х400
|
шт.
|
5
|
9
|
Люк сантехнический металлический с магнитной защелкой размерами: 650х650
|
шт.
|
18
|
10
|
Люк сантехнический металлический с магнитной защелкой размерами: 500х650
|
шт.
|
4
|
11
|
Люк сантехнический металлический с магнитной защелкой размерами: 700х950
|
шт.
|
13
|
Заказчик: Подрядчик:
Начальник Учебно-производственного центра
ГУП «Московский метрополитен»
_______________В.Н. Гаранин
М.П.
«____»____________2014 г.
Приложение №2
к договору № _________ от «___» ________2014г.
СМЕТА
Смета, выполненная в полном соответствии с перечнем объемов работ и материалов в базе ТСН-2001.
с учетом коэффициента тендерного снижения (К= ___) _________
НДС (18 %) _________
Всего с НДС: _________
Заказчик: Подрядчик:
Начальник Учебно-производственного центра
ГУП «Московский метрополитен»
_______________В.Н. Гаранин
М.П.
«____»____________2014 г.
|
