ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №
по организации эксплуатации железнодорожных путей и стрелочных переводов необщего пользования АО «Башкиравтодор» по ст. Новоабзаково Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в Белорецком районе Республика Башкортостан.
г. Челябинск
|
«__» _________ 2016 года
|
Акционерное Общество «Башкиравтодор», в лице заместителя генерального директора по производству Маликова Олега Вильевича, действующего на основании доверенности № 09юр/546 от 26.07.2016г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов проведения запроса цен (Протокол № __________ от __________ г.) заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает к исполнению работы по проведению ремонтных работ по восстановлению железнодорожного пути необщего пользования АО «Башкиравтодор» по ст. Новоабзаково в Белорецком районе Республики Башкортостан (именуемые далее - Объект), принадлежащих Заказчику, а именно: Ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов в объемах усиленного среднего ремонта с заменой дефектных элементов верхнего строения пути и стрелочных переводов, заменой балластного слоя, сплошной выправкой и рихтовкой пути и стрелочных переводов, восстановление работы рельсовых цепей, разработка и обновление технической документации железнодорожных путей необщего пользования с согласованием в Управлении Южно-Уральской железной дороги- филиала ОАО «РЖД».
Место нахождения объекта - Республика Башкортостан, Белорецкий район, ст. Новоабзаково.
ЦЕНА ДОГОВОРА ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
2.1. Стоимость работ настоящего договора определяется локальным сметным расчетом, согласованным Сторонами и представленным в Приложении № 1 настоящего договора и составляет ______________ (__________________) рублей, в том числе НДС _________________ рублей.
2.2. Заказчик оплачивает авансовый платеж Подрядчику, на приобретение, доставку и организацию хранения материалов верхнего строения пути для проведения ремонтных работ, на разворот работ по разработке, оформлению и подготовке к согласованию технической документации железнодорожных путей необщего пользования в инфраструктуре ОАО «РЖД» в объеме 35 % от общей стоимости договора.
2.3. Расчет за выполнение работ Заказчик производит Подрядчику на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, предъявляемым Подрядчиком до 25-го числа текущего месяца, на основании полученных Заказчиком счетов-фактур.
2.4. Окончательный расчет за выполнение работ Заказчик оплачивает после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ на основании счета-фактуры, полученной Заказчиком, но не позднее 31.12.2017 г.
Обязательным условием для проведения Заказчиком окончательного расчета с Подрядчиком за выполненные работы является подписание Акта об открытии железнодорожных путей и стрелочных переводов необщего пользования для постоянной эксплуатации подписанного Сторонами, а также представителями инфраструктуры ОАО «РЖД».
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Подрядчик выполняет работы согласно п.1.1. настоящего договора в объемах и в сроки согласованные Сторонами и указанные в настоящем договоре.
Подрядчик не позднее 5-и (пяти) рабочих дней извещает Заказчика о готовности сдачи – приемки выполненных объемов работ. Условием открытия железнодорожных путей для постоянной эксплуатации после выполненных работ является подписанный сторонами Акт об открытии железнодорожных путей для постоянной эксплуатации составленный комиссией с участием представителей Южно-Уральской железной дороги-филиала ОАО «РЖД».
3.3. Выполненные работы принимаются Заказчиком с подписанием актов сдачи-приемки выполненных работ уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Заказчик привлекает к приемке качества выполненных Подрядчиком работ начальника станции Ново-Абзаково, работников дистанции пути, сигнализации и связи. Приемка работ осуществляется после согласования с вышеперечисленными должностными лицами железной дороги.
3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ рассматривает, подписывает их и возвращает Подрядчику или предъявляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ в письменной форме. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания актов сдачи-приемки выполненных работ составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Обоснованные замечания Заказчика устраняются за счет собственных средств Подрядчика.
3.5. Оплата «Заказчиком» «Подрядчику» за выполненные объемы работ производится согласно п. 2.2. - 2.4. настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.6. За качество выполняемых ремонтных путевых работ привлекаемыми Подрядчиком субподрядными организациями, ответственность несет Подрядчик.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Заказчик обязан:
4.1.1. Назначить приказом по АО «Башкиравтодор» уполномоченного представителя по работе с Подрядчиком (визирование актов сдачи-приемки выполненных работ, составление и передача Подрядчику заявок на проведение работ и т.д.);
4.1.2. Обеспечить пропуск техники, механизмов, персонала Подрядчика к месту производства работ ежедневно (включая выходные и праздничные дни) в круглосуточном режиме в соответствии с установленным «Положением об охранно-пропускном режиме на АО «Башкиравтодор»;
4.1.3. Обеспечить необходимой техникой на территории Заказчика по заявке Подрядчика: фронтальные погрузчики, автотранспорт, с выставлением затрат Подрядчику;
4.1.4. Обеспечить пропуск персонала Подрядчика на объект;
4.1.5. Обеспечить перемещение персонала Подрядчика по территории объекта;
4.2 Подрядчик обязан:
4.2.1. обеспечить необходимым количеством монтёров пути, специалистов и ИТР для выполнения работ;
4.2.2. обеспечить наличие средств механизации и ручного инструмента для проведения работ;
4.2.3. обеспечить выгрузку, складирование и сохранность материалов верхнего строения пути (ВСП) Заказчика на территории промплощадки;
4.2.4. обеспечить выполнение персоналом Подрядчика требований Охраны труда и промышленной безопасности, действующих на территории АО «Башкиравтодор» и не противоречащих действующему Законодательству РФ;
4.2.5. обеспечивает своих работников и работников субподрядных организаций средствами индивидуальной защиты;
4.2.6. выполнять при производстве работ правила по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а так же правила внутреннего распорядка Заказчика, действовать в соответствии с установленным «Положением об охранно-пропускном режиме на АО «Башкиравтодор»;
4.2.7. выполнить инженерно-геодезические изыскания в плане съемки продольных профилей и схемы железнодорожных путей;
4.2.8. при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать:
- «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» утвержденных приказом Минтранса РФ от 21.12.2011 г. № 286.
- СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт»;
- Распоряжение ОАО «РЖД» № 2791 от 29.12.2012 г. «Инструкция по текущему содержанию жд пути»;
- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;
- Приказ МПС № 26 от 18.06.2003 г. «Об утверждении правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования»;
4.2.9. согласовать обновленную техническую документацию с инфраструктурой ОАО «РЖД» - Управлением Южно-Уральской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» технической документации (Инструкции по эксплуатации ж/д пути необщего пользования»);
4.2.10. предоставить Заказчику исполнительную документацию в бумажном и электронном виде в трех экземплярах.
4.2.7. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, как за свои собственные.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,05% от стоимости выполненных, но неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательств, но не более 10% от общей суммы просроченного платежа.
5.2. За допущенные нарушения по обеспечению безопасности движения поездов (случаи закрытия движения для подвижного состава либо ограничения скорости движения по неисправностям пути или стрелочных переводов, а также сходы подвижного состава с рельсов по причинам неисправностей пути и стрелочных переводов), на участках, на которых путевые работы Подрядчиком по заданию Заказчика или на основании результатов проводимых совместных осмотров пути и стрелочных переводов не проводились, Подрядчик ответственности не несёт. Устранение неисправностей пути и стрелочных переводов на перечисленных выше участках и устранение последствий нарушений безопасности, производится Подрядчиком с дополнительной оплатой Заказчиком и оформлением Дополнительного соглашения между Сторонами.
5.3. Подрядчик не несет ответственности за качество материалов и исправность техники, предоставляемых Заказчиком.
5.4. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.
5.5. В случае нарушения (ий) Подрядчиком требований НК РФ, проявившегося (ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Подрядчиком Заказчику при выполнении работ по настоящему договору суммы НДС, Подрядчик обязуется по требованию Заказчика возместить сумму не принятого в возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЪЕКТА
Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованию ПТЭ железных дорог РФ и действующим инструкциям по обеспечению безопасности движения поездов. Кроме того при выполнении работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора должны быть применены следующие условия:
1. Использование материалов верхнего строения пути и стрелочных переводов:
- рельсы типа Р 65 (I-II группа) с/годные;
- промежуточные скрепления с/годные годные к повторной укладке в путь,
- шпалы и переводные брусья деревянные, новые, II типа;
- противоугоны П65 новые;
- рельсовые стыкосоединители и комплекты стыковой изоляции новые;
- костыли и стыковые болты (подлежащие замене) новые.
2. Выполнение отдельных видов ремонтных работ, требующих согласования с инфраструктурой ОАО «РЖД», согласно установленного ОАО «РЖД» регламента.
Технико – экономические показатели объекта должны соответствовать следующим требованиям:
- Протяженность ремонтируемого участка – 2 631 м.пути, стрелочные переводы типа Р 65 марки 1/11 – 3 комплекта, сбрасывающий стрелочный перевод – 1 комплект.
- Верхнее строение пути и эпюра шпал : – рельсы типа Р 65, длиной 25 м; - шпалы деревянные II типа 1600 шт/км., - раздельное костыльное скрепление типа ДО- 65, - закрепление пути противоугонами П 65 (34 пары на звено);
- Балласт щебеночный, толщина под нижней подошвой шпал - 25 мм.
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
7.1. Срок гарантии выполненных работ и входящих в них инженерных систем, материалов и оборудования, устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается пропорционально времени устранения недостатков. Наличие недостатков оформляется актом, подписываемым надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
7.3. При получении извещения о дефектах в течение гарантийного срока Подрядчик, по усмотрению Заказчика, произведет повторное выполнение работ или замену комплектующих, поставленных Подрядчиком для Заказчика, признанных дефектными, за свой счет в указанные Заказчиком сроки.
7.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие из-за неправильного технического ухода; неправильного использования; использования в условиях, отличающихся от требований руководства по эксплуатации.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности (например, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийны бедствия, война и военные действия).
8.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана немедленно в письменной форме информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный компетентным государственным органом.
8.4. После прекращения действия указанных обстоятельств сторона обязана в течение 5 дней сообщить об этом другой стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства. Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения в течение этого времени, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, произведя взаимные расчеты за фактически выполненные работы.
8.7. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в пятидневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.
В случае неизвещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.
В случае, если Подрядчик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Заказчика, а также в случае, если Подрядчик, предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5000 руб. Отсутствие со стороны Подрядчика уведомления об изменениях в реквизитах или в случае неправильного указания своих реквизитах является для Заказчика основанием освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
9.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
10.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.
10.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
10.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами в досудебном, претензионном порядке с обязательным предъявлением претензии. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, изменения, прекращения или недействительности, в случае невозможности их урегулирования и разрешения в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего Законодательства РФ.
11.3. Расторжение Договора при неисполнении одной из сторон обязательств по Договору или изменение его условий производится в соответствии с Гражданским кодексом РФ. О расторжении Договора заинтересованная сторона сообщает другой стороне за 30 дней до расторжения.
11.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае просрочки выполнения работ более чем на 30 дней. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту выполненные работы в объеме, соответствующем фактическому исполнению на момент получения уведомления о расторжении договора, и оплатить их стоимость.
11.5. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- приостановка Заказчиком выполнения работ по Договору на срок более 2-х месяцев;
- отказ Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ без мотивированных причин;
11.6. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренными пунктами 11.4 и 11.5 Сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора не менее чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 дней с даты получения уведомления о расторжении Договора, при этом за Заказчиком сохраняются обязательства по приемке и оплате Работ, выполненных Подрядчиком до даты получения уведомления о расторжении Договора.
11.7. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с с момента его подписания и действует до 31.12.2017 года, но в любом случае до полного исполнения сторонам и своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Начало выполнения работ – с момента подписания договора.
10.3. Окончание работ – 31.03.2017 года.
ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
11.1.1. Приложение № 1 – Локальный сметный расчет.
14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
_______________________________
(__________________________
Адрес: ________________________________
ИНН/КПП _____________/______________
Р/с __________________________
в __________________________
БИК __________________
К/с _________________________
ОКПО ___________ ОГРН _______________
Тел: ___________________________
E-mail: ________________________
_______________/___________________/
|
ЗАКАЗЧИК:
АО «Башкиравтодор»
Адрес: Республика Башкортостан, 450078, г.Уфа, ул.Кирова, д. 128а
ИНН/КПП 0274144861 / 027401001
Расч.счет № 40702810600250003683 в Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Уфе
Кор.счет № 30101810300000000928 БИК 048073928
ОКПО 03433484, ОГРН 1100280001216
Тел: 8 (347) 262-55-55, (347) 262-51-30
E-mail: oao_bad@avtodor.rbinfo.ru
_________________/ _____________ /
|
_______________________ ______________________
|
