2013 ООО «рн пурнефтегаз»
|
Скачать 1.05 Mb.
|
|
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 9.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить согласно подписанным сторонами Актам о сдаче - приемке выполненных работ (услуг), оказанные исполнителем услуги в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 5 настоящего Договора. 9.2. Заказчик обязуется передать Исполнителю необходимые для выполнения работ сведения и материалы, согласно подписанным Сторонами Приложениям. 9.3. Заказчик обеспечивает Исполнителю беспрепятственный проезд на свои объекты для оказания услуг по настоящему договору. 9.4. Заказчик оставляет за собой право уменьшить объемы оказания слуг в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя за 20 дней. 9.5. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение обязанностей второй Стороны, предусмотренных настоящим договором. 9.6. Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки на участках и объектах выполнения работ. Такие аудиты будут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов будут являться государственные требования по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), и стандарты Заказчика. Результаты аудитов будут предоставлены Исполнителю, который в свою очередь обязан устранить выявленные недостатки в сроки взаимно согласованные между Заказчиком и Исполнителем. 9.7. В случае не устранения Исполнителем собственными силами и средствами выявленных недостатков Заказчик вправе: - за свой счет устранить недостатки выполненных работ (услуг), с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Исполнителя; соразмерно уменьшить установленную настоящим Договором стоимость Работ; - внести изменения в настоящий договор в одностороннем порядке. 9.8. Если в период гарантированного срока эксплуатации оборудование выйдет из строя по вине Заказчика, то Заказчик оплачивает ремонт в полном объеме в согласованные с Исполнителем сроки. 9.9. Заказчик обязан передать Исполнителю оборудование в ремонт с формуляром эксплуатационного паспорта с указанием наработки оборудования в часах. 9.10. Оборудование, отправляемое в ремонт должно быть подготовлено в транспортное положение, пропаренное, очищено от нефти и замазученности. 9.11. Заказчик обязан оформлять наряд допуски на газоопасные и огневые работы, согласно действующих инструкций (Приложение № 7). 9.12. Перед проведением работ на объектах Заказчик обязан подготовить подъездные пути, площадку, анализ на ПДК воздушной среды, освещение согласно требований ПБ в НГП ПБ 08-624-03. 9.13. «Заказчик» обязуется ознакомить «Исполнителя» с требованиями Стандартов, Положений, Типовых мероприятий, Инструкций по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, перечисленными в Листе ознакомления (Приложение № 7). 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. Исполнитель несет ответственность перед уполномоченными государственными органами контроля за невыполнение природоохранных мероприятий при оказании услуг. При загрязнении окружающей природной среды Исполнитель возмещает ущерб, нанесенный природной среде, Заказчику и третьим лицам. Ущерб, причиненный Заказчику подлежит возмещению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о возмещении ущерба. 10.2. Исполнитель несет ответственность в полном объеме за любой ущерб, нанесенный работникам Заказчика, работникам Исполнителя, и третьим лицам, вследствие несоблюдения Исполнителем при выполнении Работ требований действующего законодательства по охране труда, и за несчастные случаи и аварии, происшедшие по вине Исполнителя в результате невыполнения этих требований. 10.3. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный собственности Заказчика, а так же окружающей природной среде, причиненный по вине Исполнителя в ходе выполнения работ по настоящему договору. 10.4. Исполнитель несет ответственность за обучение в области промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС) собственных сотрудников. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о процедурах и стандартах Заказчика, и эта задача является частью договора. 10.5. Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках, а также весь персонал Исполнителя имели надлежащие сертификаты или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по требованию. 10.6. Исполнитель несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов вне отведенных мест, используемых при выполнении условий договора. В случае установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов Исполнителем, Исполнитель компенсирует Заказчику все уплаченные Заказчиком штрафные санкции на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении выше перечисленных фактов, Исполнитель выплачивает штраф Заказчику в размере 100 (ста) тысяч рублей. 10.7. Любое нарушение как государственных требований по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), так и стандартов Заказчика Исполнителем будет рассматриваться Заказчиком как существенное нарушение или невыполнение условий Договора Исполнителем. 10.8. В случае установления факта нахождения работника Исполнителя на территории объектов Заказчика в нарушение требований к регистрации, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 50 (пятидесяти) тысяч рублей за каждый случай обнаружения такого работника. При этом Заказчик предъявляет Исполнителю претензию на сумму штрафных санкций за нарушение договорных обязательств. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Исполнителя, работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Исполнителя или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания указанного акта в нем делается соответствующая отметка 10.9. Обязанность по уплате сумм пени (штрафа, процентов), а также сумм в виде возмещения убытков (ущерба), предусмотренных данным договором, возникает с момента признания должником своего обязательства по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков (ущерба) или с даты вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков (ущерба). Однако, в случае неполучения Заказчиком мотивированного ответа на претензию в сроки предусмотренные настоящим договором, Претензия считается признанной, и Исполнитель обязан произвести оплату штрафа в сроки указанные в претензии. 10.10. В случае провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками «Исполнителя», «Заказчик» вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке, без возмещения «Исполнителю» убытков, причиненных прекращением Договора. 10.11. В случае неполучения «Заказчиком» в течении 10 дней обоснованного ответа «Исполнителя» на претензию, предъявленную по основаниям, предусмотренным пунктом 10.8. договора, претензия считается признанной и «Заказчик» вправе произвести зачет претензионной суммы в одностороннем порядке. 10.12. В случае нарушения пункта 8.18., привлечения третьего лица к выполнению условий договора без согласования с «Заказчиком», «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 100 000 рублей. 10.13. В случае нарушения «Исполнителем» сроков оказания услуг, предусмотренных в п. 1.2. настоящего Договора, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ/услуг указанных в заявке, за каждый день просрочки. 10.14. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 5 настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % от суммы невыплаченных денежных средств за каждый день просрочки. 10.15. Заказчик, в случае нарушения Исполнителем сроков представления первичных документов, установленных п. 8.22. настоящего договора, вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости соответствующего объема работ, указанного в первичных документах. 10.16. В случае нарушения требования по прохождению предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 50 000 руб. за каждый выявленный случай нарушения. 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 11.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора. 11.2. Конфиденциальными признаются все результаты оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору, а также все документы и материалы, включая переданные на электронном носителе, а также любая иная информация, переданная Заказчиком Исполнителю для целей оказания услуг по настоящему Договору. 11.3. Положения данного раздела не применяются: 11.3.1. если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация, упомянутая выше являются частью общеизвестной информации или литературных источников на дату получения их Исполнителем; 11.3.2. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация становятся частью общеизвестной информации или литературных источников после даты получения их Исполнителем, начиная с даты их публикации; 11.3.3. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация уже находятся в распоряжении Группы Исполнителя на дату получения их Исполнителем, начиная с этой даты; 11.3.4. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация после даты получения их Исполнителем становятся доступными Группе Исполнителя через третью сторону, которая обладает данной информацией на законном основании и которая не несет на себе обязательство не разглашать ее, начиная с последующей даты; 11.3.5. если таковые документы, чертежи, данные и другая аналогичная информация разработаны Группой Исполнителя отдельно от Договора; 11.4. Исполнитель гарантирует, насколько это практически возможно, что если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация (или факты в ней содержащиеся), упомянутые выше, становятся известными и/или попадают во владение какой-либо третьей стороны через действия или по вине Исполнителя, то таковая третья сторона также связывается условиями, содержащимися в данной Статье. 11.5. Исполнитель гарантирует, что официальные лица, работники и агенты Исполнителя следуют тому же требованию. 11.6. Вся информация, предоставляемая Исполнителем, и в отношении которой Исполнитель намерен сохранить конфиденциальность, четко обозначается как конфиденциальная. Заказчик не имеет право использовать и разглашать любую такую конфиденциальную информацию третьим сторонам. 11.7. Исполнитель прилагает разумно необходимые усилия для поддержания доброжелательного отношения со стороны различных контролирующих органов и широкой общественности. Исполнитель не входит в контакт с каким-либо правительственным или контролирующим органом по любым вопросам, касающимся Договора, без предварительного согласования с Заказчиком. 11.8. Исполнитель не производит фотосъемку и не дает разрешения на производство фотосъемки какой-либо части или частей Места проведения работ, без предварительного уведомления Заказчика. 11.9. Исполнитель не делает публичных заявлений или сообщений, касающихся деятельности Исполнителя или его участия относительно Договора, без предварительного согласования с Заказчиком. 12. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 12.1. Любые договоренности Сторон, прямо, не предусмотренные Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме (в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору). 12.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Исполнитель имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи результата работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 12.3. Если у Исполнителя возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их включения в стоимость работ (услуг). 12.4. В случае выявления Исполнителем некомплектности оборудования дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Исполнитель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика и составить соответствующий акт с участием Заказчика. Составление акта и предъявление претензий к заводу – изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью стороны, которая приобрела оборудование. В согласованные сторонами сроки, выявленные дефекты устраняются владельцем оборудования, либо оборудование заменяется. 12.5. Заказчик вправе для исправления работ выполненных ненадлежащим образом потребовать от Исполнителя привлечь для этого другую организацию за счет Исполнителя. 12.6. В случае если Заказчиком принято решение о приостановке оказания услуг на неопределенный срок или полном прекращении работ (консервации), Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в полном объеме услуги, фактически оказанные, в порядке, предусмотренном Договором. Также Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость остановки/приостановки оказания услуг и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Исполнитель в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить остановку выполнения работ, консервацию результата оказания услуг, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги. 12.7. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, стороны обязуются уведомить об этом другую сторону в течение 7 (семи) дней с даты изменения и оформить изменения дополнительным соглашением. 12.8. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменений условий или расторжения договора. В этом случае договор сохраняет силу для правопреемников Сторон. 13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях: 13.1.1. задержки Исполнителем начала оказания услуг более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика 13.1.2. систематического нарушения Исполнителем сроков оказания услуг; 13.1.3. несоблюдения Исполнителем требований по качеству услуг, если исправление соответствующих некачественно оказанных услуг влечет задержку сдачи результата работ (услуг) более чем на 30 (тридцать) дней; 13.1.4. аннулирования лицензий на выполнение работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на оказание услуг. 13.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя за 30 дней до момента расторжения, уплатив Исполнителю часть договорной цены соразмерно оказанному объему услуг и возместив Исполнителю убытки, вызванные таким односторонним отказом. 13.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае задержки Заказчиком расчетов за оказанные услуги на срок более 30 (тридцати) дней, а также в случае непредставления в согласованные Сторонами сроки объемов работ, предусмотренных Программой работ по настоящему Договору. 13.4. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления об одностороннем отказе от его исполнения другой Стороной. 13.5. Действие договора может быть прекращено по соглашению Сторон, в котором указывается дата прекращения выполнения работ, сумма и срок оплаты выполненных работ, а также отсутствие у Сторон после завершения платежей каких-либо взаимных претензий друг к другу. 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 14.1. Споры возникшие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в арбитражном суде в соответствии с действующим Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 15. «ФОРС-МАЖОР» 15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным. 15.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.16.1. Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного органа государственной власти. 15.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другие Стороны о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 15.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другие Стороны о расторжении Договора. 16. СУБПОДРЯДЧИКИ, ЗАЛОГОВЫЕ ПРАВА И ТРЕБОВАНИЯ 14.1 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. Исполнитель письменно согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций с указанием их наименования, местонахождения, реквизитов. Привлечение субподрядной организации без письменного согласования Заказчика запрещается. Для получения согласования привлечения Субподрядной организации для выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель направляет Заказчику следующий пакет документов: - учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет); - финансовые документы (отчет о прибылях и убытков, баланс); - другие сведения (опыт работы, квалификация персонала, качество работ и т.п.). 14.2 В случае неисполнения пункта 14.1 настоящего договора Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 рублей, кроме того Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, без возмещения Исполнителю затрат вызванных прекращением действия Договора. 14.3 Исполнитель должен обеспечить, чтобы все его договоры с субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу Заказчика Исполнитель должен в любое время предоставить ему список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты всем своим работникам и субподрядчикам за выполненные работы. 14.4 Исполнитель должен обеспечить, чтобы на собственность Заказчика не было оформлено никаких залоговых обязательств субподрядчиками, продавцами или поставщиками. Исполнитель должен по запросу Заказчика предоставлять свидетельства того, что все услуги субподрядчиков, поставщиков были полностью оплачены. 14.5 В случае нарушения Исполнителем сроков оплаты работ, принятых от Субподрядчика и сданных Заказчику, если продолжительность просрочки оплаты по любому из этапов составляет более 60 календарных дней, Субподрядчик вправе потребовать от Заказчика осуществления расчетов по договору подряда путем перечисления Заказчиков денежных средств непосредственно на расчетный счет Субподрядчика, в порядке ст.430 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае Заказчик обязан произвести платеж Субподрядчику в срок, указанный в п. 4.1 договора, в размере текущей (на момент получения требования Субподрядчика) задолженности Заказчика за принятые от Подрядчика объемы работ, но не более суммы просроченной (свыше 60 календарных дней) задолженности Подрядчика перед Субподрядчиком. Остаток текущей задолженности Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в общем порядке. 14.6 Порядок расчетов, указанный в п.14.5, применяется при условии предоставления Субподрядчиком Заказчику вместе с требованием о платеже следующих документов: - Оригинала либо заверенной сторонами копии субподрядного договора; - Оригинала акта сверки взаимных расчетов между Подрядчиком и Субподрядчиком на последнюю дату, с отражением отдельной строкой суммы и периода образования задолженности по договору субподряда; - Иных документов по дополнительному запросу Заказчика, подтверждающих сумму просроченной задолженности Подрядчика, указанную в п.14.5 (актов выполненных работ, актов зачетов взаимной задолженности, банковских справок о движении денежных средств по расчетным счетам Субподрядчика, претензионной переписки сторон и др.); 14.7 Копия требования, указанного в п.14.5 в обязательном порядке направляется Субподрядчиком в адрес Подрядчика, для сведения последнего. 14.8 Подрядчик по получении от Субподрядчика копии требования о платеже, указанного в п.14.5, вправе направить в адрес Заказчика возражения по данному требованию с приложением документов, подтверждающих факт погашения просроченной задолженности перед Субподрядчиком в период с момента подписания акта сверки с Субподрядчиком до момента осуществления Заказчиком платежа по требованию Субподрядчика (заверенные банком копии платежных поручений, акты зачетов взаимной задолженности и др.). В этом случае Заказчик отклоняет требование Субподрядчика о платеже и производит расчеты с Подрядчиком в общем порядке. 14.9 Стороны вправе расторгать или изменять настоящий договор без согласия третьих лиц, в том числе после заявления требования Субподрядчика на условиях настоящего договора и в порядке статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации. 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 16.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон. 16.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 16.3. Все Приложения, Акты и дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью. 16.4. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу. 16.5. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по договору без получения письменного согласия противоположной Стороны. 16.6. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации. 16.7. Все оформляемые в процессе исполнения договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров. 16.8. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 16.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ: Приложения являются неотъемлемой частью договора:
|
Похожие:
 |
Общество с ограниченной ответственностью «рн пурнефтегаз» договор... Положение ООО «рн-пурнефтегаз» «Взаимодействие ООО «рн-пурнефтегаз» и подрядных организаций по сервисному обслуживанию агзу» № П1-01.... |
|
2013 ООО «рн пурнефтегаз» Кнс по закачке рабочего агента в пласт для ппд тарасовского и Харампурского направления |
|
Нефтяная компания «роснефть» общество с ограниченной ответственностью... Устава Общества, с одной стороны и ООО «пнг-нефтепромсервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего Столярова... |
|
Общество с ограниченной ответственностью «рн пурнефтегаз» договор... Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам... |
|
Общество с ограниченной ответственностью Шкала оценки качества ремонта скважин, соблюдения правил от, пб и оос, бригадами ткрс при производстве работ на месторождениях ООО... |
 |
Перечень Исполнитель обязуется на свой риск выполнить определенные настоящим Договором работы оказание услуг по ликвидации и профилактике... |
|
Бизнес-план ООО «рн-пурнефтегаз» М 1: 5000 на территорию Северо-Комсомольского, Западно-Пурпейского, Верхне-Пурпейского, Усть-Харампурского, Фестивального месторождений... |
|
П ао «нк «Роснефть» (Технический заказчик ООО «рн-пурнефтегаз») Запрос... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019... |
|
Техническое задание на поставку бытовой техники по лоту №3737/40... Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться... |
|
«Оказание услуг по комплексному обслуживанию и аренде установок электроцентробежных... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании "О закупке товаров, работ, услуг" № П2-08 р-0019... |
|
На закупку по лоту «Энергоснабжение технологических объектов Барсуковского... Данная Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании "О закупке товаров, работ, услуг" № П2-08 р-0019версия... |
|
«07» августа 2013 года ООО «ТрансЛизингКом» именуемое в дальнейшем «Лизингодатель» Ооо «ТрансЛизингКом» именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице Управляющего директора Чиркова Павла Юрьевича, действующего на... |
|
Ооо "индиго" ООО "нпф "Геникс" Е. 000365. 01. 13 от 24. 01. 2013 инструкция по применению средства от 31. 03. 2012 г. №7 |
|
Именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора... Ооо «Межрегионфлот» Кормышова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава и договора №7 передачи полномочий единоличного... |
|
Информационная справка по результатам проверок соблюдения трудового... Ооо «Управление и Клининг», ООО ук «Областной дом недвижимости», ООО «Вираж», ООО «Сигма», ООО «Мелиорация», ООО «Салон Красоты»,... |
|
Ооо «рн-ванкор» ООО «Тагульское» Протокол Инвестиционного комитета ОАО «нк «Роснефть» № ик05/13 от 20. 08. 2013., о рассмотрении Инвестиционного меморандума «Проект... |