Российская Федерация Открытое Акционерное Общество Ивановская городская электрическая сеть

Скачать 1.12 Mb.

Название	Российская Федерация Открытое Акционерное Общество Ивановская городская электрическая сеть
страница	4/8
Тип	Конкурс

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Конкурс

1 2 3 4 5 6 7 8

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество оказываемых услуг;

б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника закупки по договору, предусмотренные в конкурсной документации.

Единая комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 6.2.1 настоящего раздела.
Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника закупки (о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

- об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе.

Участник закупки не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 4.1 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о услугах, на оказание которых осуществляется закупка;

б) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела;

в) наличия в реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

- заявка не соответствует требованиям к оформлению, установленным в конкурсной документации, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- заявка, не подписана должным образом;

- денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в срок или не в полном объеме,
установленном Информационной картой конкурса.

5.3.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в соответствии с пунктами 1.7.2 и 4.1 настоящего раздела, (установления факта проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявок на участие в конкурсе, а также если у участника закупки имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника), заказчик, единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе или признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.9. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.11 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается с учетом части 7 настоящего раздела на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

5.3.10. В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.1.Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса.

6.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.11 настоящего раздела.

6.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

6.1.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для участников закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, единая комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

6..1.5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

6.1.6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

6.1.7. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер.

6.1.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.1.9. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола.

6.1.10. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок не подлежит раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.2. Переторжка.

6.2.1. В конкурсной документации может быть предусмотрено право участников закупки повысить предпочтительность их заявок на участие в открытом конкурсе путем снижения цены, указанной в заявке на участие в открытом конкурсе (переторжка).

Предусмотренная в Информационной карте конкурса переторжка проводится по инициативе единой комиссии в случае, если цены, заявленные участниками закупки в заявках на участие в открытом конкурсе, могут быть снижены, либо по письменному ходатайству одного из участников закупки о проведении переторжки. Решение о проведении переторжки принимает единая комиссия.

6.2.2. Переторжка может быть проведена на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе после объявления информации об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией. Решение единой комиссии о проведении переторжки и результаты переторжки отражаются в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Переторжка может быть проведена после оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по неценовым критериям оценки. В этом случае в переторжке могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе. Решение единой комиссии о проведении переторжки и результаты переторжки отражаются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

6.2.3. В переторжке не может участвовать менее двух участников закупки. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка на участие в открытом конкурсе остается действующей с ранее объявленной ценой. Полномочия участника закупки на участие в переторжке должны быть надлежащим образом удостоверены.

6.2.4. Переторжка может быть открытой или закрытой.

При закрытой переторжке новые предложения о цене подаются участниками закупки в запечатанных конвертах, которые вскрываются на заседании единой комиссии. Результаты вскрытия конвертов с новыми предложениями о цене объявляются и отражаются в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

При открытой переторжке новые предложения о цене подаются участниками закупки на заседании единой комиссии публично. Председатель единой комиссии предлагает участникам закупки подавать новые предложения о цене. Переторжка ведется до тех пор, пока последний из участников закупки не объявит о том, что предложил окончательную цену и далее уменьшать ее не будет.

Предложения участника закупки по повышению цены не рассматриваются, а такой участник закупки признается не участвовавшим в переторжке.

6.2.5. По окончании переторжки процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе завершаются в порядке, установленном подразделами 5.1 и 6.1 настоящей документации об открытом конкурсе.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения договора

7.1.1. Договор между победителем конкурса и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.2. В случае если Заказчик не получает договор, подписанный победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, в срок, установленный согласно п. 7.1.1 настоящего раздела, такой победитель или участник будет считаться уклонившимся от заключения договора.

В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

7.1.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора до даты заключения договора, установленной согласно п. 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения договора.

7.1.4. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора, а также об исполнителе, с которым договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им договора, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

7.1.5. Закупка признается осуществленной со дня заключения договора.

7.1.6. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон, если возможность изменения договора была предусмотрена в документации об осуществлении закупки и проекте договора, в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2) при изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика объема всех предусмотренных договором работ, услуг в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг;

3) при невозможности по не зависящим от сторон договора причинам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и (или) процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями;

4) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

7.1.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) при реорганизации последнего в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.1.8. При исполнении договора допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

7.1.9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.1.10. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено документацией об осуществлении закупки и договором, в следующих случаях:

1) по договору поставки:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

2) по договору на выполнение работ:

если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

если во время выполнения работы нарушены условия исполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков выполнения работ, указанных в договоре;

3) по договору на оказание услуг:

если исполнитель не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или оказывает услугу таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в срок, установленный договором;

если во время оказания услуги нарушены условия исполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок исполнителем такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;

неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков оказания услуг, указанных в договоре.

Решение Заказчика о расторжении договора в одностороннем порядке размещается на официальном сайте и вступает в силу на следующий день после даты его опубликования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и действующим законодательством.

7.1.11. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником проведения закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников конкурса - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, входящих в состав заявки участника закупок;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.12. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

7.1.13. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

Обеспечение исполнения обязательств по договору

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, только в этом случае договор может быть заключен. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником конкурса, с которым заключается договор, самостоятельно с учетом требований, установленных в Информационной карте конкурса.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения договора представляется участником конкурса, с которым заключается договор, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком или иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 «Банковская гарантия» главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол как основание для заключения договора;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия договора.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения договора представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник конкурса, с которым заключается договор, перечисляет сумму залога денежных средств, в размере, указанном в Информационной карте конкурса, на счет, указанный в Информационной карте конкурса.

Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения договора.

Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору после получения заказчиком соответствующего письменного требования от исполнителя.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

7.2.2.3. В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, в виде договора поручительства, поручитель и договор поручительства должны соответствовать требованиям, установленным к ним действующим законодательством Российской Федерации.

Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Вместе с договором поручительства до заключения договора победителем или участником конкурса, с которым заключается договор, должны быть представлены следующие документы:

соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, представленные в налоговый орган в установленном порядке,
документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия.

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора в течение срока, указанного в пункте 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения договора.

7.2.5. Если участником, с которыми заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела. В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения договора в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

7.3.3. Участник конкурса, с которым заключается договор, не вправе отказаться от заключения договора.

Права и обязанности Заказчика

7.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора в соответствии с пунктом 7.3.2 настоящего раздела, Заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект договора, подготовленного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела. При этом договор заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Договор может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

1 2 3 4 5 6 7 8

	Российская Федерация Открытое Акционерное Общество Ивановская городская электрическая сеть Иваново, ул. Смирнова, 78 Тел.: (4932) 32-93-84, факс: (4932) 41-44-94, e-mail		Российская Федерация Открытое Акционерное Общество Ивановская городская электрическая сеть Иваново, ул. Смирнова, 78 Тел.: (4932) 32-93-84, факс: (4932) 41-44-94, e-mail
	Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Газпромгеофизика»... Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, к. 1		Заказчик Наименование: Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» Почтовый адрес: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская набережная
	Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Победит" Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, дом 1а		Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Мурманская область, город Ковдор
	Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (оао мгтс) «Стороны», а раздельно «Сторона», заключили договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем		Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (оао мгтс) «Стороны», а раздельно «Сторона», заключили договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем
	Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (оао мгтс) «Стороны», а раздельно «Сторона», заключили договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем		Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Донской хлеб" Код эмитента Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов на Дону, ул. Доватора,144/41
	Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Группа лср» Код эмитента: 55234 Е Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36		Открытое акционерное общество «удмуртские семена» Код эмитента: 56869-d за I квартал 2007 года Место нахождения эмитента: 426028, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Маяковского, д. 22
	Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «институт стволовых... Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1		Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «интер рао еэс»... Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7
	Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть»,...		Открытое акционерное общество «Обьгаз» Открытое акционерное общество «Обьгаз», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице %ВЛице%, с одной стороны, и собственник жилого...

Российская Федерация Открытое Акционерное Общество Ивановская городская электрическая сеть

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество оказываемых услуг;

б) которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника закупки по договору, предусмотренные в конкурсной документации.

Похожие: