Проект Договора
Договор № ____
поставки товара
г. Санкт-Петербург «___» ____ 20__ г.
Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, между федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице директора НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург Кадочникова Сергея Михайловича, действующего на основании доверенности от 31 декабря 2013 года № 6.18.1-26.1/3112-59 и Положения о Санкт-Петербургском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», с одной стороны,
и ____, именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице ____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», на основании Протокола _____ № _____ от ____ о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить бытовую технику: холодильники и микроволновые печи (далее - Товар) в здания НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, расположенные по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 3, лит. Б, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 21, корп. 1, на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Наименование, количество, характеристики Товара и сроки его поставки указаны в Техническом задании (Приложение А), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков третьих лиц.
2. Цена по Договору и порядок расчётов
2.1. Общая цена Договора составляет ___ (___) руб., в том числе НДС 18% ___ (____) руб. / НДС не облагается (основание: ____) (нужное заполнить, ненужное исключить) и определяется Спецификацией (Приложение Б), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Источник финансирования: средства субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания.
2.2. Общая цена договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя транспортные расходы по доставке Товара до Заказчика, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.
2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Товара в течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения настоящего Договора.
2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов количество предусмотренного Договором Товара в случае:
- выявления потребности в дополнительном Товаре, на поставку которого заключен Договор;
- выявления потребности в дополнительном товаре, не предусмотренном Договором, но связанного с Товаром, на поставку которого заключен Договор;
- прекращения потребности в Товаре, на поставку которого заключен Договор.
2.4.1. При поставке дополнительного количества Товара, на поставку которого заключен Договор, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены Договора.
2.4.2. При внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в Товаре, предусмотренном Договором, Заказчик обязан изменить цену Договора в порядке, указанном в п. 2.4.1. Договора.
2.4.3. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в части такого Товара должны определяться как частное от деления общей цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
В случае необходимости увеличения более чем на 10 (десять) процентов количества Товара и цены Договора, такие изменения допускаются исключительно в порядке, предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
2.5. Оплата по настоящему Договору осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней на основании подписанных Сторонами акта сдачи-приемки Товара, товарной накладной и счета Поставщика.
2.6. Оплата за поставку Товара производится безналичным расчетом в рублях на основании выставляемого Поставщиком счета, оформленного в соответствии с подписанными Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара. Счет-фактура, составляемый во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должен быть оформлен и представлен Поставщиком в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством.
2.7. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
2.9. В случае возникновения у Поставщика в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору обязанности произвести уплату неустойки (штрафа, пеней), предусмотренных пунктами 6.2., 6.3. настоящего Договора, окончательная оплата стоимости поставленного Товара производится Заказчиком только после поступления на расчетный счет Заказчика сумм неустойки (штрафа, пеней) в полном объеме.
3. Качество Товара
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя, действующей на момент поставки, и подтверждено паспортом или сертификатом качества.
3.2. Гарантийный срок на Товар составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами товарной накладной.
3.3. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.2. настоящего Договора, брака Товара, возникшего по вине Поставщика или завода-изготовителя, Поставщик обязан в срок, указанный в акте устранения недостатков, произвести замену Товара на товар надлежащего качества. Все расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.
3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п. 6.3. настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:
3.4.1. Инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;
3.4.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям Договора.
3.5. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо третьих лиц, либо непреодолимой силы.
4. Условия поставки, приемка Товара
4.1. Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
4.2. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, д.3, лит. Б – холодильников – 15 шт. и микроволновых печей – 2 шт.
- г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.21, корп. 1 – холодильников – 28 шт. и микроволновых печей – 28 шт.
4.3. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в следующие сроки: одного рабочего дня с момента поставки Товара в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.
4.4. При приемке Товара Заказчик:
- проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
- проверяет полноту и правильность оформления документации поставщика на предмет соответствия условиям настоящего Договора;
- проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
- проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации, а также рассматривает экспертные заключения специализированных организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или иными правовыми актами;
- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
4.5. При выявлении несоответствий или недостатков Товара, препятствующих его приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков Сторонами оформляется акт устранения недостатков.
4.6. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Датой приемки Товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Товара.
4.7. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным.
4.8. При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или допоставки Товара.
Если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара.
4.9. Заказчик, принявший Товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки.
4.10. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки Товара.
5. Обязательства Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Товар в количестве и сроки, согласованные Сторонами.
5.1.2. Поставщик за 24 (двадцать четыре) часа до даты поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки, примерное время прибытия Товара на место назначения. Сообщение может быть направлено Заказчику путём использования факсимильных или электронных средств связи, при этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар Поставщиком.
5.2.2. Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков поставки Товара или его замены Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,5% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты неустойки, от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств федерального бюджета.
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.
6.6. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней после начала их действия и прекращении соответственно.
8.3. Несвоевременное уведомление либо неуведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
9. Сроки действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон:
- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случаях и в порядке, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.7. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.
10.7. К Договору прилагаются:
Приложение А – Техническое задание;
Приложение Б – Спецификация.
|
