Извещение о проведении запроса ценовых котировок на выполнение работ по капитальному ремонту двигателей ямз-240

Скачать 166.44 Kb.

Название	Извещение о проведении запроса ценовых котировок на выполнение работ по капитальному ремонту двигателей ямз-240
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Документы

Извещение о проведении запроса ценовых котировок

на выполнение работ по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ-240

№ 980130 ДЭ-226 хоз. № 121, 125
1. Заказчик: ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 443901, г. Самара, аэропорт «Самара»

Контактное лицо: Таюшева Наталья Ивановна, Василишина Лариса Николаевна

Контактный телефон: (846) 996-55-63

Адрес электронной почты: tayusheva@uwww.aero, vasilishinaln@uwww.aero

Официальный сайт Заказчика: www.uwww.aero

2. Форма закупки: запрос ценовых котировок

3. Предмет закупки:

Наименование работы	Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ-240 № 980130 ДЭ-226 в соответствии с технологией капремонта, предоставляемой Подрядчиком, согласно техническому заданию (Приложение)
Объем выполняемых работ	Разборка, дефектовка, сборка, обкатка двигателя
Место выполнения работ	г. Самара, аэропорт «Самара»
Начальная (максимальная) цена договора	300 000 рублей Цена обоснована мониторингом 2-х коммерческих предложений
Порядок формирования цены договора	В цену договора включена стоимость выполняемых работ, стоимость используемых комплектующих и материалов, а также все иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору
Валюта цены договора	Платежи осуществляются в валюте Российской Федерации
Форма, сроки и порядок оплаты работ	Форма оплаты: безналичный расчет. Аванс в размере 30% от общей стоимости договора в течение 5 банковских дней с момента подписания договора и получения счета на предоплату, оставшаяся часть 70% стоимости работ в течении 10 банковских дней после подписания акта приема передачи и ввода в эксплуатацию
Сроки выполнения работ	До «15» сентября 2012 г.
Дата начала приема котировочных заявок	Прием котировочных заявок осуществляется с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 с понедельника по четверг, с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00 в пятницу (кроме выходных и праздничных дней), начиная с 17.08.2012 г.
Место приема котировочных заявок	Российская Федерация, 443901, г. Самара, аэропорт «Самара», здание дирекции (штаб), кабинет № 118
Дата и время окончания приема котировочных заявок (котировочные заявки, поступившие после этой даты, к рассмотрению не принимаются)	27.08.2012 г. в 11 час. 00 мин.
Дата и место рассмотрения котировочных заявок Участников запроса ценовых котировок	27.08.2012 г. по адресу: Российская Федерация, 443901, г. Самара, аэропорт «Самара», здание дирекции (штаб), кабинет № 206
Дата и место подведения итогов запроса ценовых котировок	28.08.2012 г. по адресу: Российская Федерация, 443901, г. Самара, аэропорт «Самара», здание дирекции (штаб)
Перечень документов, которые представляются в составе заявки (является условием для допуска)	1. Котировочная заявка и анкета Участника. 2. Копия Устава. 3. Копия Свидетельства о государственной регистрации. 4. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 5. Оригинал или нотариально заверенная копия Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня размещения извещения о проведении запроса ценовых котировок. 6. Копия Справки об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней. 7. Копия документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Участника. 8. Лицензии или свидетельства о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг. 9. Сертификаты на товары, работы и услуги в соответствии с действующим законодательством РФ, Копии документов заверяются лицом, подписавшим заявку.
Переторжка	О проведении переторжки участники закупки будут оповещены через официальный сайт или путем направления уведомления на факс, электронную почту, указанные в котировочной заявке
	Договор по результатам запроса ценовых котировок заключается не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

Требования к участникам запроса ценовых котировок:

Участник запроса ценовых котировок должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом запроса ценовых котировок, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7) сведения об участнике процедуры закупки не должны содержаться в федеральном реестре недобросовестных поставщиков.

Начальник отдела закупок Н.И. Таюшева

УТВЕРЖДАЮ

Зам. председателя Комиссии по закупкам ОАО «Международный

аэропорт «Курумоч»

_______________ И.А. Федюнин

«____» _____________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту двигателей ЯМЗ-240

№ 980130 ДЭ-226 хоз. № 121, 125

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к работам, услугам
1	Наименование и объем выполняемых работ	Капитальный ремонт в соответствии с технологией капремонта предоставляемой Подрядчиком
2	Место расположения объекта	г. Самара, аэропорт «Самара»
3	Перечень работ, услуг	Разборка, дефектовка, сборка, обкатка двигателя
4	Максимальная цена договора (с НДС)	300 000 рублей
5	Порядок формирования цены договора	В цену договора включена стоимость выполняемых работ, стоимость используемых комплектующих и материалов, а также все иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору
6	Форма оплаты Срок оплаты Условия оплаты	Безналичный расчет Аванс в размере 30% от общей стоимости договора в течение 5 банковских дней с момента подписания договора и получения счета на предоплату ,оставшаяся часть 70% стоимости работ в течении 10 банковских дней после подписания акта приема передачи и ввода в эксплуатацию
7	Сроки выполнения работ, услуг	До «15» сентября 2012 г.
8	Требования к безопасности выполняемых работ	Ответственность за соблюдение техники безопасности, правил пожарной безопасности, возлагаются на Подрядчика
9	Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, применяемых материалов	Все работы выполнить в соответствии с данным техническим заданием. Все комплектующие и материалы, применяемые в процессе выполнения работ должны иметь сертификаты соответствия производителя, противопожарные сертификаты, паспорта и этикетки, а также иные документы подтверждающие их происхождение. Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования обеспечивает Подрядчик.
10	Требования к результату работ, услуг	Качественное выполнение работ в соответствии с технологией капремонта, дефектными ведомостями и положениями договора. Подрядчик по окончании работ обязан передать Заказчику исполнительную документацию, а именно: -акты выполненных работ; -пооперационная ведомость капремонта с подписями исполнителей и дефектная ведомость с указанием метода устранения; - паспорта, этикетки установленных изделий и инструкции по их эксплуатации
11	Возможность и порядок привлечения субподрядчиков	нет
12	Гарантийный срок, порядок устранения недостатков	Гарантийный срок не менее 6 месяцев с даты получения ДВС. Подрядчик несет ответственность за качество работ в течение гарантийного срока, определенного при заключении договора. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах Подрядчик их устраняет за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. В случае, если в течение гарантийного срока Подрядчик через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков Подрядчик обязан возместить Заказчику
13	Требования к Подрядчику	Подрядчик должен иметь: - квалифицированный персонал; - стенд для обкатки ДВС - систему качества либо отдел технического контроля в структуре предприятия

Составил:
Начальник автоколонны АС _______________ А.А. Куркин «___» ______ 2012 г.

подпись дата

тел.: (846) 996-59-19

На бланке организации В открытое акционерное общество

Исх. номер и дата «Международный аэропорт

«Курумоч»

443901, г. Самара,

аэропорт «Самара»
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на _______________________________________

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника запроса ценовых котировок
Идентификационный номер налогоплательщика
Наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ	Если услуга – участник ставит прочерк
Согласие участника запроса ценовых котировок исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок
Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)
Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

Настоящей котировочной заявкой обязуемся:

1) соблюдать условия проведения запроса ценовых котировок, содержащиеся в извещении о проведении запроса ценовых котировок.

2) в случае, если по итогам запроса ценовых котировок с нами будет заключаться договор, заключить с Заказчиком договор на предоставление услуг ____________________________ на условиях, указанных в настоящей котировочной заявке, и возвратить его Заказчику.

3) по требованию Заказчика представить разъяснение положений документов, представленных на участие в запросе ценовых котировок.

А также подтверждаем, что:

а) в отношении ___________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура банкротства и оно не находится в процессе ликвидации;

б) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством.

в) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Подтверждаем отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 19 ФЗ от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Достоверность предоставленной нами информации гарантируем.
Обязуемся, в случае признания нас победителем в проведении запроса ценовых котировок, получить в двухдневный срок протокол и проект договора, подписать и передать его Заказчику не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня признания нас победителем.
Контактное лицо для взаимодействия (указать должность, Ф.И.О., телефон)
Информация и реквизиты указаны нами в прилагаемой к котировочной заявке анкете и подтверждающих документах
Подпись Участника запроса ценовых котировок (его полномочного представителя)

«____» _____________ 2012 г.
М.П.

Приложение к

котировочной заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА

ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
1. Полное и сокращенное наименования Участника, организационно-правовая форма: (заполняется на основании учредительных документов и свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ).

2. Место нахождения (юридический и фактический адрес).

3. Данные о государственной регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации): дата, место, орган регистрации, ОГРН.

4. Данные о постановке на налоговый учет (на основании свидетельства о постановке на налоговый учет).

Указанные выше сведения должны подтверждаться Участником запроса ценовых котировок путем предоставления следующих документов: Устав, свидетельство о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ (предоставление обязательно), выданная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о проведении запроса ценовых котировок, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенных печатью организации, справка об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней.

5. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Участника запроса ценовых котировок.

6. Банковские реквизиты.

Подпись Участника запроса ценовых котировок (его полномочного представителя)
«____» _____________ 2012 г.
М.П.

Договор № _______
г. Самара _______________ 2012 г.
________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________, действующего на основе ________________, с одной стороны, и

ОАО «Международный аэропорт Курумоч», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ульянова Н.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется произвести следующие работы: капитальный ремонт двигателей ЯМЗ-240 № 980130 ДЭ-226 хоз. № 121,125.

1.2. Договор заключается на основании запроса ценовых котировок согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Цена, условия оплаты.

2.1. Цена договора включает в себя стоимость выполняемых работ по договору, используемых Исполнителем при выполнении работ комплектующих материалов, и других обязательных платежей, а также все иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору.

2.2. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, составляет: ____________рубля _____ копеек, с учётом стоимости НДС: ____________________.

2.3. Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% в течение 5 банковских дней с момента подписания договора и получения счета на предоплату.

2.4. Заказчик производит окончательную оплату в размере 70% в течение 10 банковских дней после выполнения работ, подписания актов выполненных работ и ввода в эксплуатацию двигателей.

2.5. Все расчёты по настоящему Договору производятся платёжными поручениями по счетам Исполнителя. Оплата считается произведённой в день поступления денежных средств на расчётный счёт получателя.

Сроки исполнения работ.

3.1. Срок исполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора – до 15 сентября 2012 г.

3.2. Работа считается выполненной после составления двухстороннего акта приёмки выполненных работ.

Ответственность сторон.

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.

4.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда.

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.4. Исполнитель несет ответственность за качество работ в течение 6 месяцев гарантийного срока, определенного при заключении договора.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах Исполнитель устраняет их за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

В случае, если в течение гарантийного срока Исполнитель через 5 дней с момента уведомления об обнаружении недостатков не приступит к устранению данных недостатков, то Заказчик имеет право заключить договор на устранение недостатков со сторонней организацией. В этом случае все расходы, которые понес Заказчик по устранению данных недостатков, Исполнитель обязан возместить Заказчику.

4.5. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности, правил пожарной безопасности.

Обязанности сторон.

5.1. Обязанности Заказчика:

Принять и оплатить отремонтированную Исполнителем Продукцию на условиях данного договора.

5.2. Обязанности Исполнителя:

Все работы выполнить с соответствии с техническим заданием, технологическими регламентами и т.д. с надлежащим качеством в полном объёме в срок, указанный в п. 3.1. настоящего договора.

Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

Все комплектующие и материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны иметь сертификаты соответствия производителя, противопожарные сертификаты, паспорта и этикетки, а также иные документы, подтверждающие их происхождение.

Заключительные условия.

6.1. Настоящий Договор может быть изменён, расторгнут или признан недействительным только на основании действующего законодательства и условий Договора.

6.2. Все изменения в дополнения Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действителен до полного исполнения сторонами своих обязательств

Реквизиты сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Международный аэропорт Курумоч»

443901, г. Самара, аэропорт «Самара»

тел. (846) 996-64-57, ф. 996-58-79

ИНН 6313036408 КПП 631050001

Р/с 40702810900000001722 в АКБ «Тольяттихимбанк»

БИК 043678838

к/с 30101810000000000838

______________ /_________________ / __________________ /Н.В. Ульянов/

м.п. м.п.

	О проведении запроса ценовых котировок Извещение о проведении запроса ценовых котировок соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»...		О проведении запроса ценовых котировок в электронной форме Извещение о проведении запроса ценовых котировок соответствует требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»...
	О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...		О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...
	О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...		О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...
	О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...		О проведении открытого запроса ценовых котировок Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...
	О проведении запроса ценовых котировок в электронной форме Извещение и документация о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме соответствуют требованиям Единого отраслевого...		О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...
	О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...		О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...
	О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...		О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...
	О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...		О проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения... Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте документации...

Извещение о проведении запроса ценовых котировок на выполнение работ по капитальному ремонту двигателей ямз-240

Похожие: