Техническое задание на выполнение работ по ремонту емкостного оборудования в цехах №3, №7

УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора – технический директор _________________ С.А. Богданчиков «_____»______________________ 2016г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту емкостного оборудования в цехах №3, №7

1. 
   Наименование объекта:
   

АО «ННК», цех №3 (товарно-сырьевой парк), цех №7 (товарно-сырьевой парк).

2. 
   Местоположение объекта:
   

Российская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, АО «ННК»

3. 
   Основание для выполнения работ, услуг:
   

План устранения нарушений требований промышленной безопасности, выявленных при проведении плановой проверки Ростехнадзора в период с 1.08.2016г. по 2.09.2016г. (утв. Приказом №1334 от 9.11.2016г.)

4. 
   Вид работ, услуг:
   

• 
  Ремонт согласно утвержденным заказам на техническое обслуживание и ремонт оборудования (далее по тексту - ТОРО) следующих технических устройств цех №3, отделения 0306; цех №7 отделений 0701, 0702, 0703, 0704 АО «ННК»:
  

• 
  емкостное оборудование;
  
• 
  технологические трубопроводы.
  

• 
  Виды работ:
  

• 
  теплоизоляционные работы;
  
• 
  установка заглушек;
  
• 
  чистка емкостей;
  
• 
  прочие работы согласно дефектной ведомости.
  

• 
  Объемы работ, в том числе дополнительные (выявленные по результатам ревизии и при эксплуатации установки после замораживания перечня ремонтных работ) выполняются в соответствии с утвержденным «Планом устранения нарушений требований промышленной безопасности, выявленных при проведении плановой проверки Ростехнадзора в период с 1.08.2016г. по 2.09.2016г.» в 2017-2021 гг.» и определяются дополнительной дефектной ведомостью, актами ревизии и отбраковки, с последующим составлением по ним дополнительных соглашений.
  
• 
  Основной объём ремонтных работ указан в дефектных ведомостях №102-16-РСР УГМ, 110-15/ДГМ, 34/УГМ.
  

5. 
   Сроки выполнения работ:
   

• 
  Общий срок проведения работ Подрядчиком по ремонту емкостного оборудования в цехах №3, №7 с 3.05.2017г. по 30.09.2017г.
  
• 
  Сроки начала и окончания выполнения работ по ремонту каждого конкретного Объекта согласовываются уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика в Графике проведения работ до начала ремонта и являющегося приложением к Договору.
  
• 
  При необходимости, выполнение работ по ремонту отдельного оборудования Объекта может быть начато Подрядчиком ранее, чем сдача всего Объекта по акту в ремонт. В этом случае сроки начала и окончания выполнения работ по ремонту отдельного оборудования Объекта определяются в письмах, подписанных уполномоченными на то представителями Заказчика и Подрядчика.
  

6. 
   Перечень оборудования и материалов:
   

а. Поставка заказчика

7. 
   Основные проектные мощности:
   

• 
  Оборудование, необходимое для выполнения работ согласно Проекта производства работ, разрабатываемому подрядчиком.
  

8. 
   Общие требования
   

Обязательное прохождение аккредитации: Участник закупки должен предоставить Либо пакет документов для прохождения аккредитации (формы размещены на http://zakupki.rosneft.ru/postinfo) одновременно с подачей документов на участие в закупке; Либо копию уведомления о прохождении аккредитации в ПАО «НК Роснефть» или АО «ННК», действующего в течение установленного в документации о закупке срока действия заявки, а также на момент выбора Победителя;

Наличие свидетельства (СРО) о допуске к работам на особо опасных объектах по предмету закупки и разрешения на выполнение функций генерального подрядчика с обозначением максимально допустимого финансового предела в размере не менее стоимости лота, с предоставлением копии СРО;

Соответствие среднегодового объема выполненных СМР за последние 3 года стоимости лота.

Общий объем принятых на себя обязательств в периметре Компании, подтвержденный заключенными договорами и акцептованными офертами участника закупки, не должен превышать его среднегодового оборота за последние 3 года (представить письмо за подписью руководителя организации).

Отсутствие кредиторской задолженности перед Компанией и АО «ННК» более 30% среднегодового оборота участника закупки;

Наличие опыта работы на объектах нефтехимии и нефтепереработки, знание особенностей технического обслуживания и ремонта емкостного, теплообменного, печного оборудования, технологических трубопроводов, ремонта зданий и других видов оборудования отрасли. Наличие опыта выполнения СМР по ремонту вышеперечисленных видов оборудования на особо опасных производственных объектах не менее 3-х лет, с предоставлением списка выполняемых работ по предмету закупки за последние 3 года и отзывов заказчиков; Наличие у организации достаточного количества персонала, либо привлечение субподрядной организации для уборки территории ремонтируемой установки вовремя и после проведения ремонтных работ, численностью не менее 6 человек, с предоставлением «договора о намерениях» с субподрядной организацией. Наличие у организации производственного – технического отдела, штатной численностью не менее 2 человек, с предоставлением сведений о кадровых ресурсах.

Наличие отзывов от сторонних заказчиков по качеству и ремонту объектов по предмету закупки на особо опасных производственных объектах (не менее 3-х);

Выполнение работ собственными силами не менее 60% объема работ;

Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет до даты окончания срока подачи заявок и в течение проведения закупочной процедуры случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ПАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть» или Обществами Группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. Отсутствие предписаний государственных контролирующих органов; Соответствие заявки закупочной документации; Ремонтные работы выполнять в полном соответствии с дефектными ведомостями; Поставка материалов подрядчика с доставкой на объект по цене, согласованной с Заказчиком; Готовность выполнять работы без авансирования; Согласие с условиями договора (включая сроки выполнения работ); Согласие на выполнение дополнительного объема работ, выявленного в ходе проведения ревизии и ремонта оборудования; Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведения работ в круглосуточном режиме; Согласие на срок оплаты выполненных работ не менее 60 дней после их выполнения; Объемы работ по данному лоту являются неделимыми; В случае победы в закупке необходимым условием для заключения договора является наличие у подрядчика расчетного счета в ОАО «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»); Обеспечение обязательного выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующими правовыми, законодательными и нормативными документами. Производство ремонтных, строительных, монтажных работ, связанных с применением грузоподъемных кранов и грузозахватных приспособлений, должно осуществляться в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. При применении грузоподъемных кранов разрабатывается проект производства работ (технологическая карта). Леса подмости, и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по типовым проектам, соответствовать требованиям ГОСТ 24258-88, ГОСТ 27321-87 иметь сертификат и (или) паспорт завода-изготовителя и взяты на инвентарный учет в организации владельца. Организация и проведение работ повышенной опасности проводить после оформления наряда-допуска с соблюдением требований действующих норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда (ТЗ п.9) и разработанной на АО «ННК» нормативно-технической документации; Мобильные здания, используемые подрядной организацией при ремонте объектов должны соответствовать требованиям безопасности мобильных зданий (вагон-домов), документы, необходимые для установки блок-контейнера: Техническая документация на блок-контейнер (паспорт с отметками о проведённых ТО ППР, руководство по эксплуатации). Сертификаты соответствия на внутреннюю отделку и утеплители. Инструкция о мерах пожарной безопасности в блок-контейнере. Приказ по организации о назначении ответственных за противопожарное состояние. Приказ о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию электрооборудования. Протокол результатов измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок. Заявка (протокол) на подключение блок-контейнера к электроснабжению. Сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности: на кабельную продукцию, кабель-каналы (гофрированные трубы), распределительные коробки. Сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, паспорта и руководства по эксплуатации на электронагревательные приборы. Акт замера сопротивления изоляции эл. проводки, заземлителей, молниеотводов. Разрешение на эксплуатацию электронагревательных приборов. Схема расстановки блок-контейнеров, размещения материалов и оборудования. Акт приёмки в эксплуатацию автоматической (автономной) пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре. Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя участника закупки. В случае победы в закупке необходимым условием для заключения договора является заключение на период выполнения работ в интересах Заказчика договор добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков: - смерти в результате несчастного случая - постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности

Договор добровольного страхования работников от несчастных случаев заключается Подрядной организацией без увеличения стоимости работ по договору подряда. Подрядчик обязан до начала выполнения работ организовать за счет собственных средств, проведение предварительных медицинских осмотров работников на предмет определения отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, а также, в полном соответствии с требованиями Законодательства, периодических медицинских осмотров; Соответствие технического предложения (технической части заявки) по форме, составу и содержанию требованиям документации о закупке. Соответствие коммерческого предложения (коммерческой части заявки) по форме, составу и содержанию требованиям документации о закупке. Отсутствие предписаний со стороны органов государственного контроля в отношении объектов, обслуживаемых участником в качестве подрядчика, отсутствие судебных споров по качеству работ, выполненных участником, отсутствие записи в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с 94-ФЗ и 223-ФЗ. Наличие у организации собственной производственной базы в регионе или её аренда (в составе заготовительного цеха и механической обработки металлов), с предоставлением письма за подписью руководителя организации, копии договора аренды или гарантийное письмо о готовности организации такой базы с указанием сроков. Предоставить список кадровых и материально-технических ресурсов организации за подписью руководителя организации. Наличие лицензии на деятельность «по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III-V класса опасности» для выполнения работ по сбору, транспортированию отходов III-V класса опасности.

• 
  Соответствие подрядной организации требованиям промышленной безопасности к техническому перевооружению ОПО, монтажу, ремонту, реконструкции (модернизации) и наладке оборудования под давлением согласно Приказу Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
  
• 
  Привлечение не менее 30-ти человек ремонтного персонала Генерального подрядчика для производства работ в установленные сроки (с учетом привлечения 18 человек собственного ремонтного персонала и 12 человек субподрядных организаций). Привлечение не менее 12 человек по механомонтажным работам, в том числе не менее 8-ми промышленных альпинистов, обученных или аттестованных в установленном порядке.
  
• 
  Требования по укомплектованности техникой. Для проведения работ необходимо привлечение достаточного количества грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде:
  

• 
  Наличие 2-й единиц грузовой транспортной техники для перевозки оборудования, запчастей, материалов грузоподъемностью не менее 5 тн.
  
• 
  Наличие 1-х автомобильного крана номинальной г/п 15 тн.
  
• 
  Наличие 2-х автовышек для производства работ с вылетом стрелы не менее 36 м.
  

• 
  Требования к исправности и укомплектованности средствами малой механизации. Наличие в собственности или в аренде:
  

• 
  Наличие 1-го гидравлического или механического разгонщика фланцев клинового или ступенчатого типа.
  
• 
  Наличие 2-ти исправных лебедок и талей.
  

• 
  Наличие в собственности исправного ручного рабочего инструмента отечественного или импортного производства (ключи рожковые, накидные, ударные, кувалды и другие). Укомплектованность должна составлять не менее 12-ти комплектов рожковых, накидных и ударных ключей различного размера, из них 50% искробезопасного инструмента
  

• 
  Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем.
  
• 
  Назначение ответственных за проведение работ на высоте во время ремонта из числа ИТР подрядных организаций.
  
• 
  Сборку фланцевых соединений проводить в соответствии с Инструкцией по сборке фланцевых соединений. Сборку фланцевых соединений производить в соответствии с установленной схемой затяжки. Исполнение требований «рекомендаций и правил установки прокладочного материала», выданных заводом-изготовителем прокладочных материалов.
  
• 
  Работы на высоте проводить в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.06.2015г. №383н.
  
• 
  Обязательное наличие персонала, прошедшего аттестацию по промышленной безопасности (область аттестации А.1, Б.1.16, Б.1.17, Б.1.19, Б.9.31.), а также прошедшего проверку знаний по охране труда.
  
• 
  Иметь в наличии действующие удостоверения ответственных за эксплуатацию вышек, допуск к работе на высоте, действующие удостоверения аттестации стропальщиков, рабочих люльки, протоколы и действующие удостоверения ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами с результатами проверки знаний нормативных документов.
  
• 
  Работы выполняются на площадке в пределах границ существующего завода, в зоне действующего опасного производственного объекта, с выполнением требований регламентов для АО «ННК».
  
• 
  Выполнение работ в соответствии с требованиями сметной и нормативно-технической документации.
  

9. 
   Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг:
   

• 
  Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
  
• 
  Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами.
  
• 
  Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, СП, в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки монтажных работ.
  
• 
  Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.
  
• 
  Работы должны выполняться с соблюдением требований по охране окружающей среды, с оформлением разрешительной документации.
  
• 
  Подрядчик должен иметь систему качества, которая соответствует требованиям нормативно-технической документации «Ростехнадзора» и не вступает в противоречие с законодательством Российской Федерации.
  

10. 
    Требования к технологии, режиму на объекте:
    

• 
  Обязательное соблюдение технологии ведения строительно-монтажных работ в соответствии с технологическим процессом, а также сроков в соответствии с утвержденным графиком производства работ.
  
• 
  Общий режим на объекте в соответствии с внутренним распорядком, требованиями службы безопасности, отдела охраны труда и техники безопасности, исполнение требований режима производства работ на ремонтируемых объектах АО «ННК».
  
• 
  Выполнять строительно-монтажные работы с 8:00 до 17:00, а при необходимости в выходные и праздничные дни.
  
• 
  Режим работы персонала Подрядчика при производстве работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:
  

• 
  безусловного исполнения графика выполнения работ, в том числе в выходные и праздничные дни, сверхурочное время,
  
• 
  соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих объектах.
  

11. 
    Требования промышленной безопасности и охраны труда:
    

• 
  Соблюдение требований норм промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований, регламентов и действующих стандартов в области промышленной безопасности ПАО «НК «Роснефть» и ДАО, соблюдение требований нормативных документов АО «ННК» в области промышленной безопасности на территории действующего предприятия.
  
• 
  Обеспечить в ходе монтажных работ выполнение на технологических объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности ремонтируемых и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности.
  
• 
  Персонал должен иметь подтверждающие документы по проверке знаний пожарно-технического минимума – не менее 5 человек.
  
• 
  Наличие в штате не менее 3-х сотрудников, обученных в установленном порядке на знание правил пожарной безопасности на объектах нефтеперерабатывающей промышленности (курс 40 часов).
  
• 
  Персонал должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью, СИЗ (каска, очки, рукавицы, противогаз), СИЗОД (с коробками марки А2В2Е2К2АХР3Д).
  
• 
  При выполнении газоопасных работ при отглушении технологического оборудования, вскрытия технологического оборудования, выполнение работ внутри емкостного оборудования необходимо обеспечить наличие шланговых противогазов на каждого работающего.
  
• 
  При выполнении газоопасных работ учесть, что на каждого работающего необходимо присутствие на месте проведения работ – дублера и наблюдающего.
  
• 
  Соблюдать требования в области охраны окружающей среды, санитарные нормы и правила.
  
• 
  Принимать меры по предупреждению и/или ликвидации аварийных ситуаций, приводящих к негативным экологическим последствиям.
  
• 
  Проводить производственный экологический контроль за проведением работ в целях проверки соответствия выполняемых работ санитарным нормам.
  
• 
  При выполнении работ необходимо строго соблюдать требования природоохранного законодательства с целью предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду:
  

• 
  разработать и согласовать с руководством структурного подразделения, отделом охраны окружающей среды места временного накопления отходов, образующихся при СМР;
  
• 
  осуществлять селективный сбор отходов в контейнеры или на площадку в специально отведённых местах на водонепроницаемом основании с территории;
  
• 
  своевременно осуществлять вывоз и передачу отходов производства и потребления для их дальнейшего размещения в специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности (если это предусмотрено договором подряда);
  
• 
  при временном складировании отходов на территории объекта общее количество их не должно превышать санитарных норм;
  
• 
  проверять оборудование, автотранспорт и спецтехнику перед применением с целью обеспечения работы без утечек нефтепродуктов;
  
• 
  при производстве работ вести систематический контроль технического состояния машин, механизмов, топливной аппаратуры и осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса в атмосферу загрязняющих веществ;
  
• 
  осуществлять контроль за выбросами и сбросами загрязняющих веществ, установить оптимальный режим работы строительных машин, для уменьшения выбросов в атмосферу отработанных двигателем газов;
  
• 
  для движения автотранспорта использовать существующие дороги. разработать и согласовать с отделом охраны труда смеху движения автотранспорта по территории АО «ННК».
  

12. 
    Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий:
    

• 
  Работы вести в соответствии с нормативно-правовой базой и стандартами Компании.
  
• 
  Обеспечение подрядчиком на месте производства работ биотуалетов из расчета 1 туалет на 50 человек, своевременное их обслуживание.
  

13. 
    Требования к организации выполнения работ:
    

• 
  Работы должны производиться с соблюдением нормативных документов, Стандартов ПАО «НК «Роснефть» и АО «ННК», регламентов, инструкций, с оформлением нарядов-допусков и других документов, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ и обеспечение мер безопасности.
  
• 
  Перед пропуском на территорию предприятия все работники подрядных организаций обязаны пройти вводный инструктаж по безопасности и охране труда, который проводится специалистом отдела охраны труда в кабинете инструктажа (еженедельно в понедельник и четверг в 8.00 часов), инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа (журналы установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда) с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.
  

• 
  При количестве работников по договору более 50 человек иметь выделенного специалиста по ОТ для контроля выполнения работ.
  

• 
  Начальник цеха (установки, отделения) непосредственно перед производством работ проводит первичный инструктаж по безопасности и охране труда на рабочем месте.
  
• 
  При производстве работ по акту-допуску первичный инструктаж по безопасности и охране труда на рабочем месте проводится руководителем работ (прорабом, мастером).
  
• 
  Договором предусматривается дополнительная ответственность организации (исполнителя работ) за нарушение требований ОТ и ТБ в соответствии с инструкцией О-1 АО «ННК».
  
• 
  Разработать схему установки монтажных вагончиков на территории ремонтируемого объекта, со схемой подключения энергоресурсов (вода, электричество, канализация). Установку монтажных вагончиков согласовать с начальником цеха, представителем ООО «РН-Пожарная безопасность».
  
• 
  Подрядчик принимает участие в ежедневных совещаниях по ремонту с оформлением протоколов рабочих совещаний.
  
• 
  Подрядчик ежедневно на протяжении ремонта в 8-00 сообщает куратору договора информацию: о выполненных работах за рабочую смену, наличие на объекте специализированной техники, количество задействованного персонала.
  

14. 
    Требования к расчету стоимости лота:
    

• 
  Расчет стоимости услуг должен быть представлен расчетом начальной максимальной цены базисно - индексным методом с применением индексов перевода в текущие цены согласно приложениям:
  

• 
  Форма расчета НМЦ базисно-индексным методом.
  

Расчет стоимости лота, выполненный участником закупки, должен производиться базисно-индексным методом ТЕР 2001, с применением показателей ценообразования, не превышающих показателей, указанных в нормативно-правовых документах, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в области строительства.

Подрядчик представляет (в составе оферты) подробный расчёт перебазировки и командировочных, если организация находится за пределами г. Самара.

В общую стоимость работ должны быть включены все затраты на весь комплекс работ, необходимых для сдачи объекта.

15. 
    Особые условия:
    

• 
  До момента заключения договора подрядчик предоставляет:
  

• 
  Локальные сметы на бумажном носителе в 4-х экземплярах в текущем уровне цен.
  

• 
  Отсутствие состояния организации поставщика, когда более 50% имущества находится под арестом по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность при остановлена.
  
• 
  Отсутствие фактов начала процедуры банкротства, признания контрагента банкротом в судебном порядке, либо начала добровольной процедуры банкротства и (или) ликвидации организации.
  

• 
  При производстве работ Подрядчик обязан:
  

• 
  предоставить первичную документацию в 4-х экземплярах по формам КС-2, КС-3 на бумажном носителе и в формате Excel в сроки указанные в графике производства работ (приложение к договору);
  
• 
  производить уборку места проведения работ ежедневно по завершению выполнения работ;
  
• 
  Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке объекта, вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в разумные сроки по согласованию сторон;
  
• 
  Подрядчик по согласованию с начальником цеха определяет места размещения строительных отходов и мусора на территории технологических объектов;
  
• 
  Подрядчик производит уборку места проведения работ в течение 24 часов по завершению выполнения работ;
  
• 
  Подрядчик назначает ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и предоставление материально- технических ресурсов;
  
• 
  Заказчик оставляет за собой право на выполнение специализированных работ рекомендовать сторонние подрядные организации. Привлечение субподрядных организаций к СМР, только по согласованию с Заказчиком.
  

16. 
    Взаимосвязь с другими работами
    

• 
  Работа на действующем нефтехимическом предприятии вблизи взрыво- и пожароопасных объектов (действующие установки, трубопроводы и электрические сети).
  

17. 
    Требования к поставке документации
    

• 
  Заказчик до начала капитального ремонта, разрабатывает и предоставляет Подрядчику подробный график производства работ.
  
• 
  Подрядчик до начала капитального ремонта, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком план безопасного производства работ, а также план производства работ кранами.
  
• 
  Подрядчик вправе предоставлять измененные сроки выполнения работ, не превышающие общий срок простоя технологического объекта в ремонте.
  
• 
  Подрядчик обеспечивает объект текущей производственной и исполнительной документацией в соответствии с нормами СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и Стандартов ПАО «НК «Роснефть» и АО «ННК»
  
• 
  Подрядчик формирует и предоставляет Заказчику пакет исполнительной документации, в соответствии с нормами СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» и Стандартов ПАО «НК» Роснефть».
  

18. 
    Приложения при необходимости (графические и картографические материалы, технологические схемы, чертежи и т.д.).
    

• 
  Дефектные ведомости;
  
• 
  Локальные сметы;
  

Начальник управления – главный механик	Г.В. Волнягин
Заместитель главного механика – начальник отдела	Д.М. Мешалкин
Механик производства СУ	В.В. Пасконин
Механик производства МТАЭ и бензола	Д.М. Казаков

СОГЛАСОВАНО

СТРАНИЦА ИЗ 7