№ 22-2/з-372 от 30.11.2012 г. Потенциальным участникам
Уведомление о проведении открытой конкурентной процедуры
Филиал ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», г. Пенза, ул. Пушкина,/ул. Гладкова, д. 1/2, настоящим объявляет о проведении закупки и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Участники) подавать свои предложения для заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автогидроподъемников (Нижнеломовское ПО) для нужд филиала «МРСК Волги» - «Пензаэнерго».
Предельная сумма закупки составляет: 265 500,00 руб. с НДС.
3. Закупочная документация размещена на корпоративном сайте http://www.mrsk-volgi.ru/ru во вкладке «Закупочная документация и проект договора». Техническое задание на закупаемую продукцию представлено в Приложении 1, проект договора, который будет заключен с победителем представлен в Приложении 2.
4. В составе своего предложения Участник должен представить следующие документы:
Предложение на оказание услуг с указанием стоимости оказанных услуг, условий оплаты и сроков оказания услуг (форма 1) за подписью руководителя).
Техническое предложение на оказание услуг (форма 2)
График оказания услуг (форма 3)
График оплаты оказания услуг (форма 4)
Анкету участника (форма 5).
Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6).
5. Предложение должно быть подано до 11:00 по московскому времени 13.12.2012г. в отдел планирования и организации закупок филиала ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» по факсу (841-2) 55-08-79 или по электронной почте, e-mail: shelihova@penzacom.ru с последующим предоставлением оригиналов. По организационным вопросам обращаться: 440000, г. Пенза, ул. Пушкина/ул. Гладкова, 1/2, телефон (841-2) 59-66-70, контактное лицо – Гущина Ирина Александровна.
6. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Волги»
- «Пензаэнерго» по капитальному строительству И.Н. Яценко
Исп. Шелихова Э.А.
Тел. (841-2) 59-68-15
Приложение 1
Техническое задание
1. Объект:
1.1. Автоподъемник «Чайка-Сервис»2784GH DA328
2. Объем работ:
2.1. Техническое обслуживание автоподъемника в объеме согласно руководству по эксплуатации «Чайка-Сервис»2784GH DA328 ТО-1 2раза , ТО-2 2раза ,согласно отработанным моточасам.
3. Дополнительные условия:
3.1. Предельная стоимость лота № 539 закупка № 125823 по ГКПЗ 265,5 тыс. руб. с НДС.
3.2. Текущее обслуживание автогидроподъемника должно производиться по месту нахождения ремонтной мастерской Подрядчика.
3.3. Транспортировка до места проведения ремонта автоподъемников осуществляется силами и средствами Заказчика.
4. Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: январь 2013г.
Окончание выполнения работ: декабрь 2013г.
Срок выполнения работ по текущему обслуживанию для автоподъемника не должен превышать двух рабочих дней с момента передачи Подрядчику.
5. Основные требования к Подрядчику:
5.1.Подрядчик являться сервисным центром .
5.2. Иметь в наличии и использовать все необходимое оборудование и оснастку для проведения качественного текущего обслуживания автоподъемников.
5.3. Подрядчик должен иметь в наличии достаточное количество собственного квалифицированного персонала для проведения обслуживания в установленные сроки.
5.4. Необходимые работы должны иметь минимальную стоимость при надлежащем качестве обслуживания.
6. Требования к материалам:
6.1 Применяемые материалы должны быть новыми и ранее не используемыми.
6.2. Количество материалов должно соответствовать объему выполняемых работ.
7.Требования к выполнению работ:
7.1. Техническое обслуживание должно быть выполнено в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и ремонтной документации для автоподъемников, соответствовать требованиям руководства по эксплуатации подъемника, ПБ 10-611-03 и Управления Ростехнадзора.
8. Приемка из обслуживания:
Приемка автоподъемников из обслуживания осуществляется путем подписания Сторонами следующих документов:
- заказ-наряд на выполнение текущего ремонта с указанием стоимости затраченных при ремонте материалов и запасных частей;
- акт приема-передачи выполненных работ;
- Составление заказ-нарядов, актов приема-передачи выполненных работ возлагается на Подрядчика.
9. Материально-техническое обеспечение:
Работы выполняются иждивением Подрядчика.
10. Гарантии Подрядчика:
10.1.Подрядчик должен гарантировать срок надежности на выполненные работы по ремонту автоподъемников не менее 3 месяца с момента подписания Акта приема- передачи выполненных работ.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
11. Ответственный: Начальник СМТ НиПО Купцов Е.В.
Приложение 2
ДОГОВОР №
на сервисное обслуживание автогидроподъемника
____________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Нижнеломовское производственное отделение филиала ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" в лице Мамыкина Александра Петровича, действующего на основании доверенности №10041214 от 10.04.2012г., и ГКПЗ закупка №125823, лот №539 именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту Автогидроподъемника «Чайка-Сервис»2784GH DA328, согласно заказ-нарядов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
Выполнение работ по настоящему Договору производится Исполнителем в соответствии с Руководством по эксплуатации на Автогидроподъемник «Чайка-Сервис»2784GH DA328
Заказ-наряд содержит перечень выполняемых работ, их стоимость, перечень используемых для выполнения работ запасных частей и материалов, предоставляемых Исполнителем, их стоимость, а также сроки выполнения работ.
Стоимость работ, материалов и запасных частей, предоставляемых Исполнителем по настоящему договору, определяются на основании цены на предоставляемые виды работ, а также цены на используемые при этом материалы и запасные части, которые устанавливаются на основании прейскуранта Исполнителя, действующего на момент обращения Заказчика.
Цены на работы, материалы и запасные части, не установленные прейскурантом, определяются по соглашению сторон.
Выполнение работ по настоящему договору осуществляется по месту нахождения Исполнителя: (далее по тексту - «место выполнения работ»). Исполнителем для проведения работ принимается транспортное средство Заказчика только в чистом виде.
2. ПРИЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ
2.1 Сдача АГП для выполнения работ и приемка АГП после выполнения работ осуществляется в месте выполнения работ уполномоченным представителем Заказчика, при предоставлении им Исполнителю оригинала доверенности на право сдачи транспортного средства Исполнителю и его получения, а также Руководство по эксплуатации на АГП и паспорта транспортного средства.
2.2. Прием Исполнителем АГП оформляется путем составления заказ-наряда. Копия заказ-наряда выдается Заказчику.
3.ВЫПОЛЕНИЕ РАБОТ
3.1. Исполнитель обеспечивает:
выполнение работ, перечень которых содержится в Руководстве по эксплуатации на АГП.
выполнение гарантийных обязательств на работы и запасные части, предоставленные Исполнителем.
3.2. Исполнитель обязан:
выполнить работы в сроки, установленные настоящим договором, и соответствующие по качеству обычно предъявляемым требованиям,
3.3. В случае если Заказчик обращается с просьбой произвести дополнительные работы либо, если необходимость проведения таких работ возникла в ходе выполнения работ по настоящему Договору, то оформляется дополнительный заказ-наряд и устанавливается новый срок выполнения работ.
При несогласии Заказчика на проведение дополнительных работ по устранению неисправностей, угрожающих безопасности движения, или при невозможности устранить неисправности без выполнения дополнительных работ Исполнитель производит отметку в заказ-наряде и акте приема-передачи о том, что автотранспортное средство имеет дефекты, угрожающие безопасности движения.
Нахождение Заказчика в основных производственных помещениях Исполнителя запрещается без разрешения руководства предприятия.
4. СРОКИ НАЧАЛА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
4.1. Началом срока выполнения работ считается следующий рабочий день после календарной даты составления заказ-наряда и выполнения Заказчиком условий по оплате в соответствии с п.5.3 настоящего договора.
4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору согласовывается Сторонами в Заказ-наряде.
4.3. Сроки выполнения работ продлеваются пропорционально срокам нарушения обязательств по оплате Заказчиком.
5.СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
5.1. Стоимость выполняемых работ, а также стоимость используемых для выполнения работ материалов и запасных частей, указывается в заказ-наряде.
5.2. В случае выявления в процессе выполнения работ необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных заказ-нарядом, Исполнитель обязан согласовать новую стоимость работ, а также материалов и запасных частей с Заказчиком. В случае согласия последнего Стороны составляют дополнительный заказ-наряд, а работа с АГП приостанавливается до момента оплаты стоимости работ, а также материалов и запасных частей по дополнительному заказ-наряду Исполнителем.
5.3. Оплата стоимости работ Исполнителя и стоимости материалов и запасных частей производится Заказчиком путем банковского перевода денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя и/или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента составления (оформления) заказ-наряда.
5.4 Предельная сумма не должна превышать 265500 рублей.
6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. АГП Заказчика выдается представителю Заказчика только после оплаты 100% стоимости всех произведенных Исполнителем работ, предоставленных материалов и запасных частей, при предъявлении копии акта приема-передачи и заказ-наряда (при наличии также дополнительного заказ-наряда), а также документов, удостоверяющих личность представителя и доверенности, оформленной в установленном порядке.
6.2. В случае прибытия Заказчика для получения АГП позднее, чем через 24 часа после предусмотренного заказ-нарядом срока окончания работ Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость хранения автотранспортных средств из расчета 500 рублей за одни сутки хранения.
6.3. Все претензии, касающиеся комплектности или подмены отдельных составных частей транспортного средства, Заказчик обязан предъявить Исполнителю непосредственно при получении АГП. В противном случае он теряет право впоследствии ссылаться на эти недостатки.
6.4. Датой выполнения работ является дата акта приема-сдачи выполненных работ.
7. ГАРАНТИЯ
7.1. Заказчик вправе при обнаружении недостатков в выполненных работах по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков в выполненных работах;
уменьшения вознаграждения за выполненные работы;
безвозмездного повторного выполнения работы.
Указанные в п.7.1 настоящего Договора требования Заказчика подлежат удовлетворению Исполнителем в срок не позднее 20 (двадцати) дней с даты предоставления АГП для устранения недостатков. При этом претензии по качеству выполненных работ принимаются в течение гарантийного срока:
на использованные при выполнению работ оригинальные запасные части: 1 (Один) месяц;
на работы Исполнителя: 1 (Один) месяц.
Указанные сроки исчисляются с даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ.
7.3. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности, условий эксплуатации и стиля вождения автомобиля (тормозные колодки, тормозные диски и барабаны, ведомый и ведущие диски сцепления, шины, шланги, резиновые чехлы, втулки, лампочки и предохранители, аккумуляторная батарея), а также на детали и материалы с регламентированными пробегами, оговоренными в сервисной книжке и инструкции по эксплуатации (свечи зажигания, фильтры, зубчатый ремень ГРМ, масла, охлаждающая и тормозная жидкости).
Гарантия также не распространяется:
- при повреждении детали в результате дорожно-транспортного происшествия, неосторожности, пренебрежительного обращения с АГП, выходе из строя детали, вызванный внесением изменений в ее конструкцию;
- на компенсацию расходов Заказчика, связанных с невозможностью использовать АГП: потерю времени, расходы на топливо, телефонные переговоры, аренда другого АГП, проживание в гостинице, затраты на билеты, компенсация морального ущерба;
- на недостатки, возникшие вследствие естественного износа детали.
7.4. В период гарантийного срока, установленного п.7.2 настоящего Договора устранение недостатков в выполненных работах осуществляется Исполнителем. Срок действия гарантии продлевается на время работ по устранению дефектов.
7.5. Претензии по качеству использованных при выполнении работ агрегатов, узлов и деталей рассматриваются и удовлетворяются Исполнителем, в случае если последний их реализовывал.
7.6. Действие гарантийного обязательства Исполнителя на выполненные работы прекращается в случае не прохождения или несвоевременного прохождения Заказчиком технического обслуживания автотранспортных средств, номерных агрегатов во время действия гарантийного срока, в также в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации автотранспортных средств, установленных заводом-изготовителем и рекомендаций по эксплуатации Исполнителя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба.
8.2.В случае возникновения спора, стороны принимают меры к досудебному урегулированию спора в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 20 дней с момента ее получения. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту исполнения настоящего Договора:
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1 Срок действия настоящего договора устанавливается с 01.01.2013 г. по 30.12. 2013 г.
9.2. В целях исполнения «Перечня поручений председателя правительства РФ В.В.Путина от 28.12.2012г. №ВП-П13-9308», Подрядчик обязуется в момент подписания настоящего договора, предоставить Заказчику информацию о собственниках (включая конечных бенефициаров), на бумажном носителе, по форме приложения 1 к настоящему договору.
9.3 В случае изменения выше указанной информации, Исполнитель обязуется предоставить измененную информацию о собственниках (включая конечных бенефициаров), в течении 5 рабочих дней с момента установления факта таких изменений, по форме приложения 4 настоящего договора.
9.4 Исполнитель дает согласие Заказчику на обработку персональных данных предоставляемых во исполнение п.13.2 и гарантирует, что имеет согласие на обработку персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации.
9.5 В случае не предоставления информации, указанной в п.9.3 настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке заявить о расторжении договора
9.6 Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся ответственности сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
9.7. Настоящий договор продлевается каждый раз на следующий год, в случае, если не состоялось его расторжение, о чем одна Сторона уведомила другую Сторону не позднее, чем за один месяц.
9.8. Изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.
9.9. Стороны в случае своей ликвидации, реорганизации или переименования, а также изменения своего адреса, расчетного счета или его реквизитов обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.
9.10. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой сторон.
10. АДРЕСА. БАНКОВСКИЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
Генеральный директор
___________________________//
|
«ЗАКАЗЧИК»
Нижнеломовское ПО филиала ОАО «МРСК Волги»,
«Пензаэнерго» Юридический адрес:
410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
ИНН 6450925977, КПП 997450001, ОГРН 1076450006280
Почтовый, фактический адрес:
Филиал ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго», 440000, г. Пенза, ул.Пушкина/ул.Гладкова, д.1/2, тел.: (8412) 59-68-59, факс: (8412) 59-67-31
Филиал ОАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго»
ИНН 6450925977, КПП 645001001
Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.Нижний Новгород
р/с 40702810302010000880
л/с 30101810200000000824
БИК 042202824
_______________________ А.П. Мамыкин.
|
Приложение №1
к договору №______от_______
|
Информация о собственниках контрагента
(включая конечных бенефициаров)
|
|
наименование контрагента
|
информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
|
№ п.п.
|
ИНН
|
ОГРН
|
наименование краткое
|
код ОКВЭД
|
ФИО руководителя
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
|
№
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование/ФИО
|
адрес регистрации
|
серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)
|
руководитель/участник/акционер/бенефициар
|
информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В отношении участников (акционеров), владеющих долями менее 5 процентов уставного капитала, допускается указание простого количества таких участников (акционеров).
____________ даёт согласие ОАО «МРСК Волги», в соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку персональных данных и гарантирует, что имеет согласие на обработку персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации.
Заказчик Исполнитель
___________ И.В. Толбин ______________
Фирменный бланк Участника
«_____»_______________ года (форма 1)
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Уведомление о проведении открытой конкурентной процедуры, содержащееся в нем техническое задание, и принимая установленные в них требования и условия,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
_____________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на:
________________________________________________________________________
(краткое описание предлагаемой продукции)
на условиях и в соответствии с техническим предложением, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
________________________________________________________________________
(общая сумма Предложения, рублей, с НДС)
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует* до «____»_______________________года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
Техническое предложение на ____ л;
….. на ____ л;
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* Срок действия оферты должен быть не менее 90 дней.
|
