|
|
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
________________ Н.Б. Салеева
«____»_________________ 2017г.
|
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
38/17 «Выполнение земляных работ»
г. Челябинск, 2017 г.
Содержание
Инструкция по подготовке и представлению документов на участие в запросе предложений
Информационная карта запроса предложений
Формы документов:
- Заявка на участие в запросе предложений (Форма 1)
Приложение:
- Проект договора (Приложение № 1 к документации запроса предложений) - крепится отдельным файлом;
- Проектная документация (Приложение № 2 к документации запроса предложений) - крепится отдельным файлом;
- Расчет договорной цены (Приложение № 3 к документации запроса предложений) - крепится отдельным файлом.
-
1. Инструкция
-
по подготовке и представлению документов на запрос предложений
1. Общие условия.
1) Запрос предложений в электронной форме 38/17 «Выполнение земляных работ» (далее – запрос предложений) проводится в соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон) и Положением о закупке, утвержденным Наблюдательным советом Акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (протокол № 8 от 23.12.2016 г.).
2) Заказчиком является Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (далее - АО «ЮУ КЖСИ»).
Место нахождения: Российская Федерация, город Челябинск, площадь МОПРа, 8а.
Почтовый адрес: 454091 г. Челябинск, площадь МОПРа, 8а, офис 518.
Адрес электронной почты: v.egorova@kjsi.ru
Адрес интернет-сайта, на котором размещается документация запроса предложений: www.zakupki.gov.ru, а также на сайте оператора электронной площадки www.rts-tender.ru.
Номер контактного телефона: т. 8 (351) 779-32-10 или 779-32-01 (доп. № 1042).
2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
1) Представить заявку на участие в запросе предложений в форме электронного документа на условиях, в сроки и по форме, установленным извещением о проведении запроса предложений (далее - Извещение) и настоящей документацией;
2) Соответствовать требованиям к участникам запроса предложений, установленным настоящей документацией.
3. Требования к составу заявки на участие в запросе предложений:
3.1. Заявка на участие в запросе предложений предоставляется в виде комплекта документов и включает следующие обязательные документы:
1) Заявка на участие в запросе предложений (Заявка) (Форма 1).
2) декларация о соответствии участника запроса предложений требованиям (оформляется участником в произвольной форме, заверенной подписью руководителя) установленным п. 6.2. Положения о закупке, утвержденного Наблюдательным советом АО «ЮУ КЖСИ» (протокол №8 от 23.12.2016 г.), а именно:
соответствие участника закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
непроведение ликвидации участника закупочной процедуры - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупочной процедуры - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;
отсутствие у участника закупочной процедуры недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
сведения об участнике закупочной процедуры не должны содержаться в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и/или от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе отсутствие в вышеперечисленных реестрах информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. Наличие таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков является основанием для отклонения заявки поставщика на участие в закупочной процедуре Заказчика.
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты.
отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
Участник закупки не должен являться офшорной компанией.
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника запроса предложений заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. Оригинал такого решения, изготовленный на бумажном носителе, преобразуется в электронный документ путем сканирования.
4) Полученную из налогового органа не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте ЕИС извещения о проведении закупки:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя
Возможно предоставление распечатки электронной выписки с официального сайта ФНС России (www.nalog.ru), надлежащим образом заверенной уполномоченным лицом участника (индивидуальным предпринимателем). Выписка (распечатка электронной выписки) предоставляется в полном объеме, включая все страницы.
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте ЕИС извещения о проведении закупки - для иностранного лица.
5) Копии учредительных документов юридического лица. Копии учредительных документов должны быть предоставлены в действующей редакции. Копии учредительных документов должны предоставляться в полном объеме (содержать все страницы оригинала документа).
6) Документы, подтверждающие соответствие общим квалификационным требованиям участника закупки.
1) Отсутствие негативной информации в отношении участника закупки, её учредителей, руководителей, должностных лиц АО «ЮУ КЖСИ» а именно:
-факты привлечения к уголовной ответственности должностных лиц организации за имущественные преступления, правонарушения в сферах экономики, строительной деятельности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств;
2) Отсутствие негативного опыта работы с Заказчиком (АО «ЮУ КЖСИ»), с документальным подтверждением. В случае документально подтвержденного негативного опыта работы Заказчиком, заявка участника закупки отклоняется. Под негативным опытом подразумевается нарушение участником обязательств по договорам, ранее заключенным с Заказчиком, более чем на 10% от условий, установленных в договоре.
7) Документы, подтверждающие квалификацию участника.
1) наличие Аттестованной в НАКС технологии сварочных работ, сварочного оборудования и сварочных материалов, персонала (подтверждается копиями свидетельства об аттестации, выданного НАКС);
2) наличие Свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (или договор с такой) (подтверждаются копиями требуемых документов);
3) наличие свидетельства об аттестации специалистов неразрушающего контроля (подтверждаются копиями требуемых документов);
4) представить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Эта выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок.
Сведения, предоставленные участником закупки для аккредитации на ЭТП, а также в составе заявки на участие в запросе предложений (в копии выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в формах, предусмотренных регламентом ЭТП и заполняемых участником на ЭТП) должны быть одинаковыми.
Если за период от даты получения из налогового органа выписки из ЕГРЮЛ (выписки из ЕГРИП) до даты предоставления заявки на участие в запросе предложений произошли изменения информации об участнике, касающиеся внесения изменений в учредительные документы, в том числе: изменения состава учредителей, места нахождения, правовой формы, названия юридического лица, видов деятельности, порядка назначения (выборов) руководителя, размеров и условий одобрения (или совершения) крупной сделки, то такой участник незамедлительно предоставляет оператору ЭТП соответствующие копии последних изменений учредительных документов.
Соответствующие сведения об участнике, предоставленные им в документах, должны быть одинаковыми (либо их несоответствие должно подтверждаться предоставленными участником изменениями в учредительные документы).
Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых участником, в том числе электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством РФ, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, за замену указанных документов или прекращение их действия (в том числе замену электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник запроса предложений, предоставивший указанные документы и информацию.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником запроса предложений, закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в запросе предложений.
4. Требования к оформлению заявки на участие в запросе предложений, место, порядок и условия ее предоставления.
1) Заявка предоставляется в форме электронного документа на сайт оператора электронной площадки www.rts-tender.ru. Для совершения юридически значимых действий участник должен получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи или сертификат ключа проверки которой издан удостоверяющим центром, получившим аккредитацию на соответствие требований Федерального Закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Для обеспечения доступа к участию в закупке участник закупки должен пройти аккредитацию на ЭП. Заявка на аккредитацию рассматривается оператором в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты ее направления оператору. Участник должен открыть у оператора ЭП счет для проведения операций по обеспечению заявки на участие в закупке и обеспечить наличие на этом счете денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование.
Заявка в форме электронного документа должна быть подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
- участник прикрепляет в состав Заявки каждый документ из перечня раздела 3 настоящей Инструкции с указанием названия документа;
Документы и сведения, направляемые участником закупки, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
Заявка считается поступившей в установленный срок, если она поступила от участника закупки в срок указанный в информационной карте настоящей документации.
2) Документы, перечисленные в разделе 3 Инструкции по подготовке и представлению документов на участие в запросе предложений документации, предоставляемые в форме электронного документа – преобразуется в электронный документ путем сканирования оригинала документа на бумажном носителе и прикрепляется в виде файла в состав Заявки.
5. Условия допуска к участию в запросе предложений при рассмотрении заявок
Участник закупки не допускается закупочной комиссией к участию в запросе предложений (закупочная комиссия отклоняет заявку) в случае:
если участник закупки, представивший заявку, не соответствует требованиям, установленным настоящей документацией, в том числе требованиям к участникам запроса предложений, квалификационным требованиям (если таковые установлены документацией);
если заявка не соответствует требованиям настоящей документации, в том числе при отсутствии требуемых документов в составе заявки, а также, если предложенная участником закупки цена исполнения договора превышает начальную (максимальную) цену, установленную в документации о закупке;
при наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества Заказчика и его дочерних структур с поставщиком или аффилированными с ним юридическими и физическими лицами.
6. Предоставление разъяснений документации запроса предложений, внесение изменений в извещение и документацию, отзыв заявки на участие в запросе предложений и внесение в нее изменений, отказ от проведения запроса предложений.
1. При проведении запроса предложений какие-либо переговоры Заказчика с участником не допускаются.
2. Любой участник вправе направить, с применением функционала электронной площадки Заказчику, запрос о разъяснении положений документации запроса предложений. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан разместить на электронной площадке и единой информационной системе в сфере закупок разъяснения положений документации запроса предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений документации запроса предложений «29» августа 2017 г. Дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений положений документации запроса предложений «01» сентября 2017 г.
2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе принять решение о внесении изменений в документацию запроса предложений не позднее чем до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с момента опубликования изменений срок подачи заявок на участие в запросе предложений составлял не менее трех рабочих дней.
Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию запроса предложений такие изменения размещаются Заказчиком на электронной площадке www.rts-tender.ru и единой информационной системе в сфере закупок.
Участники, использующие документацию запроса предложений с электронной площадки, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в документацию запроса предложений.
Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений и/или документацию, разъяснения положений такой документации размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.
3. Заказчик, разместивший извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения в любое время до дня истечения срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается заказчиком в день принятия решения об отказе от проведения запроса предложений на электронной площадке www.rts-tender.ru и единой информационной системе в сфере закупок.
7. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и порядок оценки и сопоставления заявок на участие.
1) В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений и информационной карте запроса предложений, электронной площадкой открывается доступ к заявкам на участие в запросе предложений.
Доступ к заявкам на участие в запросе предложений получают члены закупочной комиссии.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, заявка на участие в запросе предложений которого рассматривается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией запроса предложений, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений, объявляются при открытии доступа к заявкам на участие в запросе предложений и заносятся в протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после процедуры открытия доступа. Указанный протокол размещается заказчиком, в течение трех дней с момента подписания такого протокола, на электронной площадке www.rts-tender.ru и единой информационной системе в сфере закупок.
2) Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией запроса предложений, и соответствие участников требованиям, установленным настоящей документацией. В ходе рассмотрения предложений от участников Заказчик вправе, направить запросы участникам процедуры закупки о предоставлении недостающих документов или в нечитаемым виде разрешающих документов
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в запросе предложений участника и о признании участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений;
- об отказе в допуске участника к участию в запросе предложений.
Участник не допускается комиссией к участию в запросе предложений в случае:
-
если участник закупки, представивший заявку, не соответствует требованиям, установленным документацией запроса предложений, в том числе требованиям к участникам запроса предложений, квалификационным требованиям;
если заявка не соответствует требованиям документации запроса предложений, в том числе при отсутствии требуемых документов в составе заявки, а также, если предложенная участником закупки цена исполнения договора превышает начальную (максимальную) цену, установленную в документации о закупке;
при наличии документально подтвержденного негативного опыта сотрудничества Заказчика и его дочерних структур с поставщиком или аффилированными с ним юридическими и физическими лицами.
если в заявке указан иной срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, отличный от установленного документацией запроса предложений.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. Указанный протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений размещается заказчиком, на электронной площадке www.rts-tender.ru и единой информационной системе в сфере закупок, в течение трех дней.
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных участниками, признанными участниками запроса предложений.
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в информационной карте запроса предложений.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений, относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.
Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в запросе предложений которого присвоен первый номер.
Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается Заказчиком на электронной площадке www.rts-tender.ru и единой информационной системе в сфере закупок.
8. Порядок формирования цены договора.
После определения победителя запроса предложений локальные сметы, указанные в п. 2.1 проекта договора, предоставляются победителем запроса предложений в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения Договора, приобретают силу с момента их утверждения Заказчиком и становятся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к проекту договора). При этом общая стоимость работ, предусмотренных локальными сметами, должна соответствовать предложению о цене договора победителя запроса предложений. Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены договора, определяемый как отношение цены договора, предложенной победителем запроса предложений, к начальной (максимальной) цене договора. С учетом коэффициента снижения Заказчиком пересчитывается начальная (максимальная) договора в соответствии с каждой позицией работ, определенных в расчете договорной цены, являющийся Приложением №3 к документации запроса предложений, и определяется итоговая цена договора, которая вносится в проект договора, направляемого победителю запроса предложений. При этом итоговая цена договора должна соответствовать предложению о цене договора победителя запроса предложений.
9. Условия заключения договора.
1. Договор заключается в документарной форме (включая все приложения, предусмотренные проектом договора) в следующем порядке:
Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента опубликования протокола подведения итогов на сайте ЕИС, письменно направляет приглашение победителю запроса предложений (факс, электронная почта, телеграмма) в свой офис по адресу: 454091 г. Челябинск, площадь МОПРа, 8а, офис 518 для подписания договора. В случае если победитель запроса предложений в течение 10 рабочих дней после направления ему приглашения не явился на подписание договора в офис Заказчика, он считается уклонившимся от заключения договора.
Сведения об участнике запроса предложений, уклонившемся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключает договор с участником запроса предложений, заявка которого является второй по выгодности среди заявок участников запроса предложений, в порядке, предусмотренным п. 1 части 8 настоящей документации.
2. В случае, если на участие в запросе предложений не поступило ни одной заявки или подана только одна заявка, а так же если к участию в запросе предложений был допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. При этом Заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений либо назначить проведение повторной закупочной процедуры. Договор с единственным участником закупки заключается в порядке, предусмотренным п. 1-2 части 8 настоящей документации.
3. Изменение условий договора заключенного в результате закупочной процедуры допустимо по соглашению сторон. При этом цена договора может быть увеличена только в случаях обоснованного увеличения объема закупок по договору либо в случаях, когда условия договора прямо предусматривают периодическую корректировку цены.
4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
5. Заказчик вправе отказаться от заключения договора или расторгнуть заключенный договор с участником закупочной процедуры, обязанным заключить договор, в случаях:
- несоответствия такого участника закупочной процедуры требованиям, установленным в документации о закупки;
- предоставления таким участником закупочной процедуры недостоверных сведений в заявке на участие в закупочной процедуре.
6. В случае если по условиям запроса предложений участники закупки предоставляли обеспечение заявок, такое обеспечение возвращается в течение 5 рабочих дней со дня объявления победителя запроса предложений, а победителю и участнику запроса предложений, заявка которого является второй по выгодности – в течение 5 рабочих дней после подписания договора.
10. Заказчик не берет на себя обязательств по обязательному заключению договора по результатам запроса предложений и возмещению каких либо затрат участников закупки, связанных с участием в запросе предложений. Запрос предложений не является процедурой торгов в соответствие со ст. 447-448 ГК РФ.
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Предмет договора: Выполнение следующих работ на Объекте: жилой дом № 4 (стр.) в микрорайоне № 50 в жилом районе № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска:
1. разработка котлована под строительство Объекта;
2. устройство пластового дренажа под пятном жилого дома и до траншеи линейного дренажа;
3. строительство линейного дренажа на участках Др27-Др28-Др31-Др30-Др27, т.1-Др29-Др28, Др27-Др-26;
4. строительство дождевой канализации на участке от колодца № 9 до колодца № 16*;
5. обратная засыпка пазух котлована под строительство Объекта;
6. строительство тепловой сети от тепловой камеры УТ-4сущ. до ИТП Объекта;
7. врезка в действующую тепловую сеть и монтаж запорной арматуры в тепловых камерах УТ3сущ, УТ4сущ.,
Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС: 5 250 627,12 рублей (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 копеек), в т.ч. НДС 18% – 800 943,12 рубля (Восемьсот тысяч девятьсот сорок три рубля 12 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС: 4 449 684,00 рубля (Четыре миллиона четыреста сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).
Условия, сроки выполнения работ: Календарные сроки выполнения Работ по Договору определены Сторонами:
Начало работ: с момента заключения Договора;
Окончание работ: не позднее «31» мая 2018 года.
Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору). Нарушение сроков, предусмотренных Графиком производства работ, является нарушением промежуточных сроков выполнения работ (видов работ) Подрядчиком, за которое предусмотрена ответственность в п. 10.4 Договора.
Место оказания услуг: жилой дом № 4 (стр.) в микрорайоне № 50 в жилом районе № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе г. Челябинска.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится в следующем порядке:
Оплата работ в размере 50 % от стоимости, указанной в п. 2.1 Договора, производится Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (услуг) (форма № КС-3), соответствующих им счетов-фактур без замечаний.
Оплата работ в размере 50 % от стоимости, указанной в п. 2.1. Договора, производится Заказчиком в неденежной форме в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (услуг) (форма № КС-3) и соответствующих им счетов-фактур путем передачи права требования от Заказчика к Подрядчику на квартиры путем заключения договоров долевого участия или договоров уступки прав требования на указанные квартиры (в которых Заказчик – застройщик, а Подрядчик – участник долевого строительства или Заказчик – Цедент, а Подрядчик – Цессионарий), либо путем заключения между сторонами договоров купли-продажи квартир, соглашения о предоставлении в качестве отступного квартир, иных объектов капитального строительства, принадлежащих Заказчику. По договору возможен зачет встречных однородных требований. Заказчик вправе исполнить свои обязательства по оплате работ досрочно.
Заказчик в порядке обеспечения выполнения гарантийных обязательств по отношению к нему удерживает с Подрядчика сумму Гарантийного обеспечения в размере 3 % от полной стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1. Договора из причитающихся Подрядчику платежей, указанных в п. 2.3.1. Договора, и возвращает Подрядчику по истечении 3-х лет с даты подписания Акта приема-передачи завершенных работ за вычетом денежных сумм, подлежащих удержанию (при условии наличия нарушений гарантийных обязательств со стороны Подрядчика при исполнении Договора) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Подрядчик соглашается с Гарантийным обеспечением, предусмотренным Договором, претензий к Заказчику по оплате выполненных работ не имеет.
Порядок формирования цены договора: Цена Договора, указанная в п. 2.1. Договора, формируется с учетом всех расходов, связанных с предметом Договора, в том числе расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также с учетом расходов Подрядчика на приобретение Материалов и Оборудования, инструментов, их транспортировку.
Начало подачи заявок на участие в запросе предложений: «29» августа 2017г. в 10 часов 00 минут (по местному времени Заказчика).
Срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: «09» сентября 2017г. в 10 часов 00 минут (по местному времени Заказчика).
Дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: «07» сентября 2017г. в 17 часов 30 минут (по местному времени Заказчика).
Дата подведения итогов: «08» сентября 2017г. в 17 часов 30 минут (по местному времени Заказчика).
Оценка и сопоставление заявок проводятся по следующим критериям:
а) цена договора;
в) квалификация участника.
Значимость критериев:
а) цена договора – 50% (коэффициент значимости критерия 0,5);
в) квалификация участника – 50% (коэффициент значимости критерия 0,5).
Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимости по указанным выше критериям оценки заявок составляет 100%.
Порядок оценки и сопоставления заявок
1. Оценка заявок по критерию «цена договора» проводится в следующем порядке:
1.1. При оценке заявок по критерию «цена договора» показатели оценки не устанавливаются;
1.2. В случае если на участие в запросе предложений поданы заявки участников закупки, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (далее - НДС) и не являющихся плательщиками НДС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, то все цены, используемые при расчете, берутся без учета НДС.
При этом если деятельность участника запроса предложений не облагается НДС, то цена, предложенная таким участником запроса предложений в заявке, не должна превышать, установленную начальную (максимальную) цену без НДС.
1.3. Рассчитывается рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, по формуле:
A - A
max i
Ra = -------------------- x 100,
i A
max
где:
Ra - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
A - начальная (максимальная) цена договора, установленная в настоящей документации;
max
A - предложение i-го участника запроса предложений по цене договора.
I
В случае если на участие в запросе предложений поданы заявки участников закупки, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость и не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (далее - НДС) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, то все цены, используемые при расчете рейтинга Rai, берутся без учета НДС.
1.4. Рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, умножается на коэффициент значимости критерия - 0,5. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
2. Оценка заявок по критерию «квалификация участника» проводится в следующем порядке:
2.1. При оценке заявок по критерию «квалификация участника» учитывается количество исполненных договоров на выполнение аналогичных работ с 01.01.2015 г. по дату подачи заявки на сумму по каждому договору не менее 5 000 000,00 рублей (Пять миллионов рублей).
Под аналогичными работами понимаются работы из следующих:
- разработка котлована под строительство Объекта;
- устройство пластового дренажа под пятном жилого дома и до траншеи линейного дренажа;
- строительство линейного дренажа на участках Др27-Др28-Др31-Др30-Др27, т.1-Др29-Др28, Др27-Др-26;
- строительство дождевой канализации на участке от колодца № 9 до колодца № 16*;
- обратная засыпка пазух котлована под строительство Объекта;
- строительство тепловой сети от тепловой камеры УТ-4сущ. до ИТП Объекта;
- врезка в действующую тепловую сеть и монтаж запорной арматуры в тепловых камерах УТ3сущ, УТ4сущ.,
Для подтверждения выполненных работ необходимо предоставить копии договоров и справок о стоимости выполненных работ (по форме КС-3)
2.2. Рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, рассчитывается следующим образом:
-
0 контрактов (договоров)
|
0 баллов
|
от 1 контракта (договора) до 2 контрактов (договоров)
|
50 баллов
|
3 контракта (договора) и более
|
100 баллов
|
2.3. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника закупки», умножается на коэффициент значимости критерия – 0,5.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
3. Каждый член закупочной комиссии каждой заявке присуждает рейтинг по каждому установленному выше критерию, умноженный на коэффициент значимости такого критерия.
4. Для оценки каждой заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по такой заявке в следующем порядке:
№ п/п
|
Ф.И.О.
члена комиссии
|
Рейтинг, присуждаемый по критериям оценки, умноженный на коэффициент значимости такого критерия
|
Цена договора
|
Квалификация участника закупки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.
|
|
Ra х 0,5
i
|
Rc х 0,5
i
|
2.
|
|
Ra х 0,5
i
|
Rc х 0,5
i
|
3.
|
|
Ra х 0,5
i
|
Rc х 0,5
i
|
…
|
|
…
|
…
|
Итого:
Общее количество членов комиссии по столбцу 2
|
Сумма по столбцу 3
|
Сумма по столбцу 4
|
Сумма по столбцу 3 + сумма по столбцу 4
Итоговый рейтинг по заявке = -----------------------------------------------------------------------------
Общее количество членов комиссии по столбцу 2
5. Закупочная комиссия проводит сопоставление заявок.
По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора. Заявкам присваиваются порядковые номера в последовательности убывания итоговых рейтингов. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора (заявки имеют одинаковый итоговый рейтинг), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.
Форма 1
На бланке Участника (при его наличии)
|
