4. Техническое задание: 1
|
Скачать 342.32 Kb.
|
|
«Утверждаю» Генеральный директор ФГУП «ППП» __________________ В.А. Рублев Документация о проведении запроса котировок по техническому обслуживанию автоматической противопожарной сигнализациизащиты г. Москва «26» февраля 2016 г. 1. Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «ППП») Почтовый адрес и адрес местонахождения Заказчика: 125047, г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.16 Контактный тел: (499) 250-39-36 Адрес электронной почты: postmaster@pppudp.ru 2. Организатор: Закупочная группа ОСиТЭ Контактный тел: (499) 250-29-26 Телефоны объекта «Магистральный»: (495) 642-99-35, (499) 259-12-15 адрес электронной почты: sochnev@pppudp.ru, molodcov@pppudp.ru 3. Предмет договора: Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. 3.1. Код ОКВЭД2: 33.14 – Ремонт электрического оборудования.. 3.2. Код ОКДП2: 84.25.11.120 – Услуги по обеспечению пожарной безопасности. 4. Техническое задание: 4.1. Исходные данные: 4.1.1. Система автоматической пожарной сигнализации (инв. № 00000001) и система оповещения людей о пожаре (инв. № 00300507) смонтированы в: Стр. № 1 (инв. 00100309), Стр. № 2 (инв. № 001003304), Стр. № 3 (инв. № 00100313), Стр. № 4 (инв. № 00100314), Стр. № 5 (инв. № 00100315), Стр. № 6 (инв. № 00100316) на объекте «Магистральный» ФГУП «ППП». 4.1.2. Технические характеристики и перечень оборудования: В систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре входят: а) прибор приемно – контрольный охранно – пожарный «Сигнал»–20П–7 шт.; б) прибор приемно – контрольный охранно – пожарный «С – 2000м» – 3 шт.; в) резервный источник питания «РИП» – 24» исп. 01 – 8 шт.; г) аккумуляторная батарея 7 а/ч – 16 шт.; д) исполнительный релийный блок «С – 2000 – СП1»; е) устройство коммутационное УК/ВК – 04 – 14 шт.; ж) блоки контроля и индикации «С – 2000 – БКИ» – 3 шт.; з) извещатель пожарный дымовой ИП 212 – ЗСУ – 987 шт.; и) извещатель пожарный ручной ИПР – ЗСУ – 48 шт.; к) звуковой оповещатель «Маяк – 24 – 3М – 73 шт.; л) оповещатель световой «Выход» «Молния – 24» – 93 шт. 4.2. Основание проведения работ: 4.2.1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (I. Общие положения п.п. 61, 63) Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390). 4.2.2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 4.2.3. Требования ГОСТа 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность. Общие требования» 4.3. Состав работ: 4.3.1. Осуществлять технический надзор за содержанием и организацией эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. 4.3.2. Проводить плановые работы по Т.О. автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в исправном рабочем состоянии, не менее 2 (двух) раз в месяц, с записью технического состояния в журнале регистрации работ по ТО. 4.3.3. Устранять неисправности и внезапные отказы, возникающие в процессе эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре – не позднее 6 (шести) часов, с момента получения вызова, прибывать на объект для устранения неисправности. 4.4.4. Выполнять правила внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности, действующие на предприятии Заказчика. 4.4.5. Обязательно предварительное посещение объекта «Исполнителем», с целью ознакомления с системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре. 4.4. Дополнительные требования: 4.4.1. Инструкции по эксплуатации и выполнению регламентных работ. 4.4.2. Документация по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. 5. Место, условия и сроки выполнения работ: 5.1. Место выполнения работ: г. Москва, 2-ой Магистральный тупик, д.7, стр.№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5.2. Сроки выполнения работ: ежемесячное выполнение работ согласно Графика проведения работ. 5.3. В связи с действием на территории объекта «Магистральный» контрольно-пропускного режима, перед началом работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику информацию о сотрудниках, непосредственно занятых на выполнении работ, для оформления на них пропускных документов. 5.4. Условия выполнения работ: указаны в проекте договора. 5.5.Точный объем предстоящих работ подсчитывает участник закупки в период выезда на объект. 6. Начальная (максимальная) цена договора: 215 652,12 рублей. 7. Порядок формирования цены договора: В цену договора должны быть включены все расходы Исполнителя, связанные с выполнением договора, в том числе транспортные расходы, сопутствующие расходы, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. 8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Цена работ должна определяется сметой, составленной в ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ (ФЕР) или в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМАТИВАХ (ТСН 2001), с соблюдением нормативных требований предъявляемых к сметной документации. Безналичный расчет. Заказчик осуществляет платежи по счетам Исполнителя в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения счетов, на основании Акта выполненных работ. 9. Требования к участникам закупки: 9.1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в т.ч. наличие действующих лицензий на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по предмету закупки, если деятельность лицензируется) - членство в саморегулируемой организации, владеющей допуском к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 9.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 9.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; 9.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 9.5. отсутствие в предусмотренном законодательством Российской Федерации реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. 9.6. наличие опыта выполнения работ по предмету договора на объектах г.Москвы; 9.7. выезд на объект «Магистральный» в период подготовки котировочной заявки при необходимости уточнения объема предстоящих работ. 10. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 10.1. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями настоящей документации о проведении запроса котировок. 10.2. Котировочная заявка должна включать в себя следующие документы и сведения: 1) котировочную заявку (оригинал) по установленной в настоящей документации о проведении запроса котировок форме (Форма №1); 2) анкету участника закупки (оригинал) по установленной в настоящей документации о проведении запроса котировок форме (Форма №2); 3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках оборудования, о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ (оригинал) по установленной в настоящей документации о проведении запроса котировок форме (Форма №3); 4) сведения об аналогичных завершенных работах за последние 3 года, с обязательным указанием контактной информации заказчика (оригинал), в произвольной форме; 5) учредительные, бухгалтерские и иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки предъявленным требованиям: - Копии учредительных документов (включая копии изменений, вносимых в учредительные документы). - Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 1 месяц до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок. - Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. - Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. - Копия уведомления из налогового органа (при работе по упрощенной системе налогообложения). - Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего котировочную заявку. - Копия приказа о совмещении должностей, если руководитель организации исполняет обязанности гл. бухгалтера. - Копия свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию (СРО). 6) в случае, если участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства, документы, подтверждающие его принадлежность к СМП: - Декларация о соответствии СМП (оригинал) по форме №4 настоящей документации о проведении запроса котировок; - Выписка (скриншот страницы, электронная ссылка) из Реестра субъектов СМП или (в случае ее отсутствия): - Форма КНД 1110018 "Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год" (за предыдущий год) с отметкой налогового органа; Для акционерных обществ – выписка из Реестра акционеров, заверенная реестродержателем; Для обществ с ограниченной ответственностью – выписка из реестра участников общества (с указанием гражданства физических лиц-участников общества и долей участников в уставном капитале). В случае если доля участия одного или нескольких юридических лиц превышает в уставном капитале участника закупки 49%, необходимо также представить вышеперечисленные документы в отношении этих юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО и других); Для индивидуальных предпринимателей: - Декларация по налогу на доходы по форме 3-НДФЛ (представляют индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения) за последний календарный год; - Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, (представляют индивидуальные предприниматели, применяющие УСН) за последний календарный год; - Декларация по ЕНВД для отдельных видов деятельности (представляют индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД для отдельных видов деятельности) за последний календарный год. Копии документов должны быть сверены с оригиналом и заверены печатью Подрядчика и подписью руководителя Исполнителя. 10.3. Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку. 10.4. Котировочная заявка с приложением документов и сведений, перечисленных в п. 10.2. настоящей документации о проведении запроса котировок, подается в письменной форме в запечатанном конверте, на котором должны быть указаны: 1) Номер извещения о проведении запроса котировок и наименование предмета договора; 2) Наименование и адрес Заказчика; 3) Наименование Организатора; 4) Наименование и почтовый адрес участника закупки. 11. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи котировочных заявок: Заявки принимаются Организатором в рабочие дни с 10-00 до 17-00 час., в пятницу с 10-00 до 16-00 час (перерыв с 13-00 до 14-00 час.) по адресу: 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16. Для подачи котировочной заявки представителю участника закупки необходимо заблаговременно заказать у Организатора разовый пропуск и иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Даты начала и окончания приема котировочных заявок: с «26» февраля 2016 г. до 11-00 час. «04» марта 2016 г. 12. Порядок и срок отзыва котировочных заявок, порядок внесения изменений в котировочные заявки: 12.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в порядке, предусмотренном настоящей документацией о проведении запроса котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения установленного срока подачи котировочных заявок не допускается. 12.2. Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скрепленных печатью участника закупки. 12.3. Изменения котировочной заявки должны быть подготовлены в письменной форме, запечатаны в отдельный конверт, маркированный в соответствии с требованиями пункта 10.4. настоящей документации о проведении запроса котировок, а также дополнительной надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается номер извещения о проведении запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, наименование предмета договора, наименование и адрес Заказчика, наименование Организатора, а также наименование и почтовый адрес участника закупки. 12.4. Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника закупки, подписанным руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скрепленным печатью участника закупки. При этом в указанном уведомлении в обязательном порядке должны быть указаны номер извещения о проведении запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, присвоенный заявке на участие в запросе котировок при приеме. 13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока представления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок. 13.1. Любой претендент вправе направить Организатору запрос в письменной форме о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи котировочных заявок. Организатор в течение 1 (одного) рабочего дня после даты поступления запроса в письменной форме направляет такие разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе, на сайте Заказчика. 13.2. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок Организатор вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок, в документацию о проведении запроса котировок. Соответствующая информация размещается в единой информационной системе и на сайте Заказчика. 13.3. При необходимости, срок подачи котировочных заявок может быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами изменений при подготовке котировочных заявок. Указанный срок должен составлять не менее чем 2 (два) рабочих дня. 14. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов запроса котировок: по адресу Заказчика «10» марта 2016 г. 15. Порядок и критерии оценки и сопоставления котировочных заявок. 15.1. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях: 1) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах (работах, услугах); 2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам запроса котировок, установленным документацией о проведении запроса котировок; 3) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок, в том числе: - цена котировочной заявки, предложенная участником запроса котировок, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок; - котировочная заявка и(или) документы, представленные в составе котировочной заявки, не заверены подписями уполномоченных лиц и(или) печатью участника запроса котировок. 15.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, факта наличия в предусмотренном законодательством Российской Федерации реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки, такой участник закупки отстраняется от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения. 15.3. В случае подачи котировочных заявок участниками, применяющими различные системы налогообложения, Организатор вправе до проведения оценки заявок привести стоимостные показатели всех котировочных заявок в сопоставимый вид, т.е. вычесть из цены договора, предложенной участником, применяющим общую систему налогообложения, сумму НДС, и после этого производить оценку котировочных заявок по цене, освобожденной от НДС. 15.4. Победителем запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг (с учетом требований подпункта 15.3. настоящей документации о проведении запроса котировок). 15.5. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок. 16. Срок подписания договора победителем запроса котировок (иным участником запроса котировок, с которым заключается договор): Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 16.1. Участник закупки, подавший котировочную заявку, и признанный победителем в проведении запроса котировок (иной участник запроса котировок, с которым заключается договор), не вправе отказаться от заключения Договора. 16.2. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный настоящей документацией о проведении запроса котировок, подписанного договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. 16.3. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, чья котировочная заявка содержит лучшие после победителя условия исполнения договора, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса котировок, и по цене договора, предложенной таким участником в котировочной заявке (с учетом требований подпункта 15.3. настоящей документации о проведении запроса котировок). 17. Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения запроса котировок в любое время до подписания договора по результатам проведения запроса котировок. 18. Последствия признания процедуры запроса котировок несостоявшейся. 18.1. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, получена только одна котировочная заявка или не получено ни одной котировочной заявки, запрос котировок признается несостоявшимся. 18.2. В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, не получено ни одной котировочной заявки, Организатор по согласованию с Заказчиком вправе продлить срок подачи котировочных заявок, или объявить повторно запрос котировок, или заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 6 подпункта 5.6.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП». 18.3. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок, получена только одна котировочная заявка, Организатор осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и рассматривает ее в порядке, установленном настоящей документацией о проведении запроса котировок. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник запроса котировок соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией о проведении запроса котировок, Заказчик заключит договор с участником запроса котировок, подавшим такую котировочную заявку, по цене договора, предложенной таким участником, и в соответствии с требованиями пункта 16 настоящей документации о проведении запроса котировок. 18.4. Если единственная поданная котировочная заявка и подавший такую заявку участник не соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, Организатор по согласованию с Заказчиком вправе объявить повторно запрос котировок или заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 6 подпункта 5.6.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП». 18.5. Если по результатам рассмотрения котировочных заявок Организатором принято решение о несоответствии всех участников запроса котировок требованиям, предъявляемым к участникам запроса котировок, и (или) о несоответствии всех котировочных заявок установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, либо о соответствии только одного участника запроса котировок и поданной им котировочной заявки установленным требованиям, запрос котировок признается несостоявшимся. 18.6. Если по результатам рассмотрения котировочных заявок Организатором принято решение о несоответствии всех участников запроса котировок и(или) поданных ими котировочных заявок требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок требованиям, Организатор по согласованию с Заказчиком вправе объявить повторно запрос котировок или заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 6 подпункта 5.6.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП». 18.7. Если только один участник запроса котировок и поданная им заявка будут признаны соответствующими требованиям документации о проведении запроса котировок, Заказчик заключит договор с таким участником запроса котировок на условиях настоящей документации о проведении запроса котировок, по цене, представленной в котировочной заявке такого участника, и в соответствии с требованиями пункта 16 настоящей документации о проведении запроса котировок. Начальник УКР _______________ Е.С.Михеева Зам.начальника ОСиТЭ _______________ Д.К.Молодцов Форма №1 !!ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА! КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА № ЗК – ОСиТЭ - М/ 08 - 02 - 16 Изучив документацию о проведении запроса котировок и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения запроса котировок, мы __________________________________________________________________ (наименование и почтовый адрес участника закупки) согласны выполнить работы по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации в соответствии с условиями и требованиями, установленными в документации о проведении запроса котировок, и по цене: __________________________________________________________________. (сумма в рублях цифрами и прописью, с выделением НДС) Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения. В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы берем на себя обязательство подписать договор с Заказчиком по форме и на условиях проекта договора, представленного в документации о проведении запроса котировок, и по предложенной нами в котировочной заявке цене (с учетом требований подпунктов 15.3. и 15.4. документации о проведении запроса котировок), не позднее 5 рабочих дней после дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме и на условиях проекта договора, представленного в документации о проведении запроса котировок, и по предложенной нами в котировочной заявке цене (с учетом требований подпункта 16.3. документации о проведении запроса котировок), не позднее 5 рабочих дней после дня размещения в единой информационной системе соответствующего протокола. В случае признания нас единственным участником закупки, с которым Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по форме и на условиях проекта договора, представленного в документации о проведении запроса котировок, и по предложенной нами в котировочной заявке цене, не позднее 5 рабочих дней после дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Данная котировочная заявка представлена с пониманием того, что: - Организатор оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, отклонить все котировочные заявки; - Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения запроса котировок в любое время до подписания договора по результатам проведения запроса котировок. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором и/или Заказчиком нами уполномочен: __________________________________________________________________ Телефон: ________; Факс: __________; Адрес эл. почты: _______________ Все сведения о запросе котировок просим сообщать уполномоченному лицу. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________. __________________ __________ ________________ (должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) подписавшего заявку) М.П. Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом участника закупки и скреплена печатью участника закупки. Форма №2 !ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА! Анкета Участника закупки
__________________ __________ ________________ (должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) подписавшего заявку) М.П. Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки. Форма №3 !ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА! Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках оборудования, о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ 1. Предмет Договора: Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации. 2. Требования, установленные Заказчиком к количественным и качественным характеристикам выполняемых работ: 2.1. Система автоматической пожарной сигнализации (инв. № 00000001) и система оповещения людей о пожаре (инв. № 00300507) смонтированы в: Стр. № 1 (инв. 00100309), Стр. № 2 (инв. № 001003304), Стр. № 3 (инв. № 00100313), Стр. № 4 (инв. № 00100314), Стр. № 5 (инв. № 00100315), Стр. № 6 (инв. № 00100316) на объекте «Магистральный» ФГУП «ППП». 2.2. Технические характеристики и перечень оборудования: В систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре входят: а) прибор приемно – контрольный охранно – пожарный «Сигнал»–20П–7 шт.; б) прибор приемно – контрольный охранно – пожарный «С – 2000м» – 3 шт.; в) резервный источник питания «РИП» – 24» исп. 01 – 8 шт.; г) аккумуляторная батарея 7 а/ч – 16 шт.; д) исполнительный релийный блок «С – 2000 – СП1»; е) устройство коммутационное УК/ВК – 04 – 14 шт.; ж) блоки контроля и индикации «С – 2000 – БКИ» – 3 шт.; з) извещатель пожарный дымовой ИП 212 – ЗСУ – 987 шт.; и) извещатель пожарный ручной ИПР – ЗСУ – 48 шт.; к) звуковой оповещатель «Маяк – 24 – 3М – 73 шт.; л) оповещатель световой «Выход» «Молния – 24» – 93 шт. 3. Адрес, условия и сроки выполнения работ: 3.1. Адрес выполнения работ: г. Москва, 2-ой Магистральный тупик, д. 7, стр.№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3.2. Сроки выполнения работ: ежемесячное выполнение работ согласно Графика проведения работ, указанного в Приложении № 2 к Договору. 3.3. В связи с действием на территории объекта «Магистральный» контрольно-пропускного режима, перед началом работ обязуемся сообщить Заказчику информацию о сотрудниках, непосредственно занятых на выполнении работ, для оформления на них пропускных документов, а также представить Организатору копию приказа о назначении ответственного производителя работ. 4. Сведения о включенных (не включенных) в цену договора расходах: В предложенную нами цену договора включены все расходы, связанные с выполнением договора. __________________ __________ ________________ (должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) подписавшего заявку) М.П. Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки. Форма №4 !ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА! ДЕКЛАРАЦИЯ о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
1. ИНН/КПП_______________________________________________________ 2. ОГРН/ОГРНИП _________________________________________________ 3. Место нахождения (юридический адрес) ____________________________ 4. Фактический адрес ______________________________________________ 5. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей _____________________________________________ 6. Контактное лицо _____________________________________________ 7. Контактный телефон, факс ____________________________________ Руководитель организации _________________ ________________ (наименование должности) подпись ФИО М.П. ПРОЕКТ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Что такое Техническое задание? Техническое задание – это документ, выполненный в виде изображения с пояснениями (как на примерах справа). Техническое задание –... |
|
Техническое задание Техническое задание лоту № 7999,2 1 Техническое... Тс panasonic kx-tde600ru с бп тип L (tda 0103) (с модификацией крепления к стене) |
|
Техническое задание на техническое обслуживание и ремонт инженерного... Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами |
|
Техническое задание Техническое задание на поставку автоаксессуаров тм «сапфир» Техническое задание на поставку автоаксессуаров тм «сапфир» для реализации на азк/азс пао «нк «Роснефть» Алтайнефтепродукт» |
 |
Техническое задание Система управления орд Данное техническое задание изменению и корректировке на стадии разработки не подлежит |
|
1. техническое задание Техническое задание на проведения открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку аогв, акгв |
|
Техническое задание (идентификационный номер процедуры №35/4-10228)... |
|
Техническое задание Основание для приобретения: Техническое задание к договору №10-141/321-п от 14. 04. 2010 г |
|
Приложение к Блоку 7 Техническое задание Закупочной документации техническое задание Фискальный регистратор прим-08Ф, в соответствии с характеристиками, представленными в Спецификации |
|
Техническое задание тз дплг-03 Техническое задание на производство и поставку тканевых чехлов сидений пассажирских кресел экономического класса самолётов В777 |
|
Техническое задание на выполнение работ по созданию Настоящее Техническое задание определяет требования к гальванической линии цинкования(в дальнейшем именуемой Линия) |
|
Техническое задание Техническое задание по лоту №10/995 Спецификация Отсутствует особые требования заказчика в отношении состава и рейтинга потенциальных поставщиков |
|
Техническое задание. Назначение Пао «Ростелеком» (далее – Техническое задание) устанавливает порядок действий и определяет перечень обязанностей сотрудников Исполнителя... |
|
Техническое задание Техническое задание по лоту №10/1001 Спецификация Отсутствует особые требования заказчика в отношении состава и рейтинга потенциальных поставщиков импорт |
|
Техническое задание по организации питания в столовой ООО рн туапсинский нпз Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг |
|
Лот №1 техническое задание ... |