Проект договора
|
Скачать 297.96 Kb.
|
1 2
|
Приложение №1 к Документации о закупке ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ пгт Янтарный Калининградской области «____» ______________2016г. Акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании_______________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», по взаимному соглашению на основании протокола комиссии по закупкам №____ от «____» _______ 2016г. и в соответствии с действующим законодательством РФ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков разработать проектно-сметную документацию по реконструкции подстанции 60/6 кВ О-28 «Карьер» с переводом на напряжение 110 кВ, (далее по тексту – «Работы») а Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором. 1.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результату определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). 1.3 Результатом работ является проектная и рабочая документация, разработанная в соответствии с Техническим заданием, согласованная с Заказчиком, органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями, и получившая положительное заключение Государственной экспертизы. Перечень организаций, согласовывающих проектно-сметную документацию, указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и может быть скорректирован только путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору. 1.4. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре.
2.1.Стоимость Работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора составляет _______________ (______________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС _________(_______) рублей ___ коп., и включает в себя стоимость Работ, материалов, используемых Подрядчиком при их выполнении, транспортные расходы, страхование, банковские комиссии по переводу денежных средств, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора. 2.2.Стоимость Работ является фиксированной и изменению не подлежит в течение всего срока действия настоящего Договора. 2.3. Расходы, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, связанных с выполнением работ, включены в Цену Договора и дополнительной оплате не подлежат. 2.4. Оплата Работ производится Заказчиком согласно счету, выставленному Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта приема-передачи полного комплекта проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России». 2.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной, с даты списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика. 3. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 3.1. Подрядчик гарантирует высокое качество выполненных Работ, предусмотренных настоящим Договором. 3.2. Подрядчик производит полный комплекс Работ с использованием собственных материалов, оборудования и средств в соответствии ТЗ, а также с действующим законодательством РФ. 3.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы в течение ____ (________________) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. 3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика. Неприбытие представителя Подрядчика в срок к месту проведения приемки Работ для осуществления совместной приемки и подписания Акта, лишает Подрядчика права оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества выполненных Работ, проведенной Заказчиком и ссылаться на результаты проверок и экспертиз при урегулировании разногласий. 3.5. По завершении выполнения всего объема Работ, указанного в ТЗ, составляется итоговый Акт выполненных Работ, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. При отказе от подписания Акта выполненных Работ отказавшаяся Сторона отражает в Акте основания отказа. 3.6. Все споры технического характера разрешаются на основании результатов технической экспертизы, проведённой экспертами, привлечёнными инициирующей Стороной. Расходы, связанные с проведением экспертизы оплачивает виновная Сторона. 3.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
4.1. Заказчик обязуется: 4.1.1.Ознакомить персонал Подрядчика с правилами внутреннего распорядка и провести инструктаж по технике безопасности. 4.1.2. Предоставить документацию, необходимую для выполнения Работ, указанных в п. 1.1 Договора. 4.1.3. Принять выполненные Работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора. Работы считаются принятыми со дня приёмки-сдачи результата выполненных работ и подписания Сторонами Акта. 4.1.4. Оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.2. Подрядчик обязуется: 4.2.1. Приступить к выполнению Работ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами. 4.2.2. Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 4.2.3. Выполнять все правила внутреннего распорядка и техники безопасности, установленные на территории Заказчика. 4.2.4. В случае увеличения сроков выполнения Работ, Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика. 4.2.5. Предоставить свидетельство о допуске к соответствующим видам работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО). 4.2.6. Выбрать и согласовать с Заказчиком тип и технические характеристики оборудования (товара, продукции), применяемые в проекте, с учетом следующих требований: - действующих на территории Российской Федерации нормативно технических документов; - предоставления полного комплекта технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования; - наличия сертификатов соответствия и протоколов испытаний, подтверждающие заявленные характеристики оборудования; 4.2.7. Сдать Результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. 4.2.8. Обеспечить сопровождение проведения и получения положительного заключения государственной экспертизы разработанного проекта. 4.2.9. Собственными силами осуществить согласования и защиту подготовленной технической/проектной документации (предварительно согласованной с Заказчиком) в соответствующих государственных органах и органах местного самоуправления на всех этапах ее подготовки. 4.2.10. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию с оформлением соответствующих дополнительных соглашений к Договору, если они не противоречат действующему законодательству и условиям Договора. 4.2.11. Приостановить выполнение работ по Договору, если в процессе их выполнения будет установлена неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приостановления, письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением подтверждающих документов. При этом Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления работ принимают решение о целесообразности дальнейшего выполнения работ и, по требованию Заказчика подписывают акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме КС-18. 4.2.12. За свой счет и в сроки, указанные Заказчиком, устранить недостатки работ, выявленные в процессе их выполнения или в процессе осуществления дальнейших строительно-монтажных работ по Объекту, в случае, если возникновение указанных недостатков вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Подрядчик, в том числе по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую/проектную документацию и/или провести дополнительные изыскательские работы в установленный Заказчиком срок. 4.2.13. Использовать полученные от Заказчика документы и информацию, связанную с выполнением работ, только для достижения целей, предусмотренных Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 4.2.14. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны эти лиц. 4.2.15. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных работ (оказанных услуг) согласованными с Заказчиком третьими лицами. 4.2.16. По требованию Заказчика заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору или отдельный договор на осуществление авторского надзора в период строительства (реконструкции) объекта. 4.2.17. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора, письменно сообщить необходимые сведения об ответственном лице Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком в ходе исполнения Договора. 4.2.18. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации при проведении закупочной процедуры по заключению Договора. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости работ. 4.3. Заказчик имеет право: 4.3.1. Проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или затягивает с выполнением Работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 4.3.3. В случае производственной необходимости отказаться от настоящего Договора до окончания Работ, уплатив Подрядчику стоимость пропорционально выполненному объёму Работ. 4.3.4. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата Работы, также в случаях, если ненадлежащее качество выполнения Работ было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре. 4.4. Подрядчик имеет право: 4.4.1. С письменного согласия Заказчика привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков. При этом Подрядчик несёт ответственность за выполненные Субподрядчиками Работы, координацию их деятельности и нарушение Субподрядчиками внутреннего распорядка, пожарной безопасности и техники безопасности, установленные на территории (объекте) Заказчика. Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, причинённый Субподрядчиком. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. При неисполнении обязательств по настоящему Договору Заказчик уплачивает пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки оплаты выполненных работ. 5.2. При нарушении обязательств по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику:
5.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.4. В случае нарушения техники безопасности и требований пожарной безопасности Подрядчик несёт ответственность согласно действующему законодательству РФ. Ущерб, причиненный Подрядчиком Заказчику, возмещается в полном объёме. 5.6. Подрядчик несёт полную ответственность за причинение вреда своим персоналом третьим лицам на территории Заказчика. 5.7. Риск случайной гибели результатов Работ или её части до сдачи Заказчику, несет Подрядчик. Указанный риск и право собственности на результат выполненных Работ переходит к Заказчику после подписания им Акта. Если гибель результата Работ произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем Работ. 5.8. Виновная Сторона обязана возместить убытки в полном объёме пострадавшей Стороне от ненадлежащего исполнения виновной Стороной условий настоящего Договора. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 5.9 Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.10. К отношениям сторон по настоящему Договору не применяется ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации. 6.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПИЕМКИ РАБОТ 6.1. Заказчик не позднее 20 (двадцати) дней с момента предоставления рассматривает Акты сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их подписания (замечания по выполненным работам). 6.2. Перечень недостатков и сроков их исправления оформляется двухсторонним актом о недостатках выполненных работ. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
7.1. В связи с исполнением условий настоящего Договора Подрядчик обязуется от себя и (или) кого-либо не предлагать, не передавать и не обещать передать денежные средства или санкционировать любые выплаты или осуществить перевод любой ценности, прямо или косвенно, любому руководителю, сотруднику, представителю или агенту Заказчика, представляющего организацию, принадлежащую государству и контролируемую им. 7.2. Заказчик имеет право незамедлительно расторгнуть настоящий Договор письменным уведомлением, если Заказчик сможет подтвердить, что Подрядчик передал или пообещал передать денежные средства, санкционировать любые выплаты или осуществить перевод любой ценности, прямо или косвенно, руководителю, сотруднику, представителю или агенту Заказчика. В случае коммерческого подкупа Заказчик имеет право требовать расторжения настоящего Договора и возмещение всех выплат, иных компенсаций и расходов, произведенных в адрес Подрядчика. 8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами Сторонами подразумеваются обстоятельства непреодолимой силы, сложившиеся в результате стихийных бедствий, катастроф, войн, оккупаций, гражданской войны, общественных беспорядков, издания актов государственных органов власти. В каждом случае наступление такого события находится вне контроля Сторон, и во всех таких случаях выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным. 8.2. Если наступили иные форс-мажорные обстоятельства, непредусмотренные п. 7.1. настоящего Договора, и препятствуют Стороне, подвергшейся действию таких форс-мажорных обстоятельств, признается невиновной в случае, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от неё требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, она приняла все меры для надлежащего исполнения обязательства по настоящему Договору. 8.3. Если наступили форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Договора, и препятствуют Стороне своевременно выполнить обязательства по настоящему Договору, то Сторона, подвергшаяся действию этих обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств до прекращения их действия при условии, что она немедленно уведомит в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств с подробным описанием создавшихся условий, но не позднее 3 (трёх) календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы и примет в соответствии с п.7.2 настоящего Договора все необходимые меры. 8.4. По согласованию Сторон выполнение обязательств по настоящему Договору, возникших до наступления действия обстоятельств, указанных в п. 7.1. и 7.2. настоящего Договора, может быть перенесено до момента окончания действия таких обстоятельств. 8.5. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, указанных в пунктах 7.1. настоящего Договора, не несёт ответственности за не исполнение обязательств по настоящему Договору, в случае, если эти обстоятельства действую более трёх календарных месяцев. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 9.1. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 9.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области. 9.3. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 7 (семи) календарных дней. В случае направления претензии (ответа на претензию) по факсу либо электронной почте направившая Сторона обязана направить оригинал такой(ого) претензии (ответа на претензию) почтовым отправлением с уведомлением о получении либо с курьером под расписку о получении. 9.4. Во всём, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10. ДОПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ или РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с даты их подписания уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 10.2. Расторжение настоящего Договора возможно по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий настоящего Договора, направив Подрядчику соответствующее уведомление, в случае:
Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. При этом такое уведомление считается полученным Подрядчиком по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня его направления по адресу, указанному Подрядчиком в настоящем Договоре. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, связанные с одностороннем расторжением договора. Убытки Подрядчика, возникшие вследствие одностороннего расторжения Договора Заказчиком по основаниям , указанным в настоящем разделе, возмещению не подлежат. 10.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, сведения, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012г №1211. 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» марта 2017 года. 11.2. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от исполнения своих обязательств по выплатам причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 11.3. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена документом посредством электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, и должен быть заменен на оригинал в течение 30 (тридцати) календарных дней. 11.4. Приложения к настоящему Договору, направленные посредством факсимильной, электронной или иной срочной связи, позволяющей достоверно установить, что документы исходят от Стороны по настоящему Договору, принимаются Сторонами к исполнению и должны быть заменены на оригиналы в течение 30 (тридцати) календарных дней. 11.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих юридических и фактических адресов и банковских реквизитов. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает её права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором уведомление или платёж не были произведены надлежащим образом. 11.6. Все сообщения (уведомления) по настоящему Договору Стороны направляют в письменной форме по почтовым и/или электронным адресам и/или телефаксам Сторон, предусмотренным настоящим Договором. Датой направления сообщения (уведомления) путём почтового отправления считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата направления сообщения (уведомления) по телефаксу, или дата личного вручения уведомления. Сообщение (уведомление), направленное почтовым отправлением по адресу, указанному в настоящем Договоре, считается полученным Стороной по истечении 5 (пяти) календарных дней. В случае направления сообщения (уведомления) срочным видом связи (телефаксом, электронной почтой), такое сообщение (уведомление) считается полученным Стороной по истечении 3 (трёх) календарных дней. 11.7. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 11.8. Настоящий Договор, приложения к нему, дополнительные соглашения, накладные, счета, акты и иные необходимые для исполнения настоящего Договора документы подписываются уполномоченными на то представителями Сторон. 11.9. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ и ФАКТИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН:
Приложение №1 к договору подряда № ______________ от «____» _________2016 г. |
1 2
Похожие:
 |
Техническое задание (Приложение №1) Форму ценового предложения потенциального... Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,... |
 |
Техническое задание (Приложение №1) Форму ценового предложения потенциального... Все требования закупочной документации являются обязательными. При заключении договора в него могут быть внесены дополнительные условия,... |
|
Проект договора (существенные условия договора) Предмет договора Ориентировочная стоимость оказываемых услуг составляет: 8 033 256,00 руб. (восемь миллионов тридцать три тысячи двести пятьдесят... |
|
Проект договора (Заказчик оставляет за собой право внести дополнительные... |
|
Проект договора ... |
|
Проект по замене Проект замены лифтового оборудования (пассажирский лифт Q=400 кг) в жилом доме по ул. Большакова, 17 б г. Екатеринбурге выполнен... |
|
Проект по замене Проект замены лифтового оборудования (пассажирский лифт Q=400 кг) в жилом доме по ул. Большакова, 17 в г. Екатеринбурге выполнен... |
|
Проект договора |
|
Проект договора |
|
Проект договора |
|
Проект договора |
|
Проект договора |
|
Проект договора |
|
Проект договора |
|
Проект договора |
|
Проект договора |