Договор на комплексное техническое обслуживание лифтов

Скачать 250.06 Kb.

Название	Договор на комплексное техническое обслуживание лифтов
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

Договор на комплексное техническое обслуживание лифтов

№ __________

г. Новый Уренгой от «____» ___________ 20__ г.

ОАО «Сибнефтепровод» в лице в лице начальника Уренгойского УМН Жгунова Владимира Александровича, действующего на основании доверенности № 20-40 от 22.01.2014г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______ в лице ______, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Заказчик, являющийся владельцем лифтов (далее - Оборудование) поручает, а Подрядчик, в качестве специализированной организации, принимает на себя комплексное техническое обслуживание лифтов по адресу, указанному в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик обязуется ежемесячно производить оплату Подрядчику за комплексное техническое обслуживание Оборудования согласно настоящего договора, а также создать необходимые условия для проведения технического обслуживания и безопасной эксплуатации Оборудования в соответствии с настоящим договором и Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003 г № 31 (далее - ПУБЭЛ), Техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 г № 782 (далее - Технический регламент).

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик выполняет следующие виды работ по техническому обслуживанию:

Техническое обслуживание Оборудования (смазка, чистка, наладка, регулировка);

Текущий ремонт Оборудования (обеспечивает восстановление работоспособности Оборудования и поддержание его эксплуатационных показателей);

Аварийно-техническое обслуживание Оборудования;
Подготовка оборудования к периодическому техническому освидетельствованию.
Примечание: Периодическое техническое освидетельствование лифтового Оборудования не является предметом настоящего Договора и производятся специализированным инженерным центром отдельно по договору, заключаемому между Заказчиком и Исполнителем.

2.2. Замена и ремонт вышедших из строя деталей Оборудования (относящихся к выполнению работ капитального характера) не является предметом настоящего Договора и выполняется по отдельному соглашению, а именно: электродвигатель привода лебедки, электродвигатель привода дверей кабины, трансформатор лифта, редуктор лебедки или червячная пара редуктора; тормозное устройство лифта; станция (панель) управления лифтом; купе кабины со створками дверей шахты и кабины; ограничитель скорости лифта: верхняя балка противовеса лифта; пружинные балансирные подвески противовеса и кабины лифта; канатоведущий шкив лифта; канаты лифта и т.п.

2.3. Подрядчик выполнит замену или ремонт деталей Оборудования указанных в приложении № 1 настоящего Договора, а также деталей Оборудования, выведенных из строя в результате нарушений правил эксплуатации, умышленной порчи, хищения, аварии в здании, а также работы, направленные на повышение безопасности и надежности лифтов по требованию органов Ростехнадзора или заводов-изготовителей, по отдельному соглашению с Заказчиком, в согласованный с ним срок, за дополнительную плату.

2.4.Прием заявок о неисправности Оборудования осуществляется по тел. 8-3494-25-29-17 (диспетчерская).

2.5.Подрядчик обеспечивает запуск остановившегося Оборудования с 8.00 до 22.00 ежедневно, а в остальное время производиться только эвакуация пассажиров.

2.6.Прибытие специалиста с момента получения заявки о неисправности Оборудования осуществляется в течение 90 минут в рабочие дни, с 8 часов до 17 часов, в течение 180 минут в выходные и праздничные дни круглосуточно. Время устранения неисправности зависит от ее типа и причины. Заказчик будет проинформирован, если на устранение неисправности требуется более 8 часов, а также, если остановка Оборудования произошла по причинам, перечисленным в п. 2.3 настоящего Договора. В этом случае Подрядчик выполнит работы по ремонту Оборудования на условиях, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора.

2.7.Подрядчик имеет право остановить каждую единицу Оборудования сроком на 1 день в месяц для проведения работ по техническому обслуживанию и подготовке Оборудования к техническому освидетельствованию.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.Подрядчик в соответствии с ПУБЭЛ, Техническим регламентом назначает лицо, ответственное за организацию технического обслуживания и ремонта Оборудования, а также назначает обученных и аттестованных электромехаников, ответственных за исправное состояние Оборудования.

3.2.Подрядчик обеспечивает сохранность технической документации на Оборудование, переданной ему Заказчиком, своевременно производит все необходимые записи в паспортах Оборудования о заменах основных узлов и деталей, изменениях в электрических схемах.

3.3.Подрядчик обеспечивает размещение в доступном для пользователей месте Правила пользования лифтом, а также информацией об обслуживающей организации с указанием телефонов.

3.4.Подрядчик своевременно, до начала работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения ремонта, модернизации или замены Оборудования, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу Оборудования.

3.5.Подрядчик назначает лифтеров в соответствии с ПУБЭЛ, Техническим регламентом, возлагает на них обязанности в соответствии с «Типовой инструкцией для оператора, лифтера по обслуживанию лифтов», обеспечивает их обучение, аттестацию и своевременную периодическую проверку знаний.

3.6.Подрядчик обеспечивает правильное ведение и хранение документации (журналов приема-сдачи смен, журналов заявок о неисправности Оборудования, графиков дежурства своего персонала).

3.7.Подрядчик назначает лицо, ответственное за организацию эксплуатации Оборудования.

3.8. Подрядчик обеспечивает порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено Оборудование, а также правильное ведение и хранение документации (журналов учета выдачи ключей от машинного помещения, журналов заявок о неисправности Оборудования).

3.9. Подрядчик обеспечивает подготовку лифтов к оценке соответствия, проводимой в форме периодического технического освидетельствования.

3.10.Подрядчик обеспечивает круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

3.11.Подрядчик в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора, предоставляет Заказчику информацию по форме приложения № 3 к настоящему Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей – физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме приложения № 3 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.

Если какие-либо поля формы приложения № 3 к настоящему договору (кроме поля: «Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком информации по форме приложения № 3 к настоящему договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме приложения № 3 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены). Условия изложенные в настоящем пункте являются существенными.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик передает Подрядчику копию документов на Оборудование (паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации).

4.2. Заказчик обеспечивает сохранность Оборудования, не допускает проникновения посторонних лиц в машинные и блочные помещения и размещения/хранения в них предметов, не относящихся к Оборудованию и его эксплуатации, содержит исправными запирающие устройства дверей и люков машинного помещения и обеспечивает, чтобы они всегда были запертыми.

4.3. Заказчик обеспечивает освещенность этажных площадок перед дверями шахты, подходов к машинным и блочным помещениям и не допускает их загромождения.

4.4. 4.4. Заказчик обеспечивает надежное электроснабжение Оборудования, исправное состояние электропроводки и предохранительных приборов до вводного устройства в машинном помещении, а также линий освещения машинного помещения и шахт до выключателей, установленных в машинном помещении.

4.5. Заказчик обеспечивает согласно технической документации завода-изготовителя необходимые условия для эксплуатации Оборудования (температура, влажность и т.п.).

4.6. Заказчик производит по мере необходимости и согласно требованиям Правил и Норм технической эксплуатации ремонт машинного помещения, окраску оборудования, ограждения шахт, остекление окон/форточек в машинном помещении, замену внутренней облицовки и полового покрытия лифта.

4.7. Заказчик обязательно уведомляет Подрядчика о планировании им проведения работ, которые могут повлиять на нормальную эксплуатацию Оборудования, не допускает проведения сторонними организациями работ связанных с Оборудованием, в машинном помещении и шахтах без предварительного согласования с Подрядчиком.

4.8. Заказчик производит за свой счет страхование риска ответственности в пользу третьих лиц в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу на весь срок эксплуатации.

4.9. Заказчик проводит разъяснительную работу с лицами, пользующимися лифтами, по правилам пользования и бережному отношению к лифтовым установкам.

4.10. Заказчик обеспечивает производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.

4.11. 3аказчик организует техническое освидетельствование Оборудования.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, по настоящему Договору составляет ________________ (________________) рублей _____ копеек. НДС не предусмотрен в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Стоимость комплексного технического обслуживания 4 (четырех) единиц Оборудования в месяц составляет _______ (________________) рублей __________ копеек. (Приложение № 1, Приложение № 2).

5.2.Подрядчик в срок до 5 числа каждого месяца следующего за отчетным предоставляет Заказчику счета-фактуры и акты выполненных работ. Если до 10 числа следующего за отчетным месяцем Заказчик не предъявит документально обоснованных претензий Подрядчику по выполненным работам, то они считаются выполненными в полном объеме, принятыми Заказчиком, и подлежат оплате.

5.3.Заказчик оплачивает стоимость услуг Подрядчика ежемесячно в течении 15 календарных дней с момента получения оригиналов акта выполненных работ, счета-фактуры и счета на оплату.

5.4. Заказчик вправе уменьшить сумму платежа за каждую единицу неработающего оборудования пропорционально количеству дней простоя по вине Подрядчика, начиная с 2-го дня простоя. Уменьшение платежа производится только в части Приложения №2 настоящего Договора. Стоимость, указанная в Приложении № 1 настоящего Договора является фиксированной и уменьшению не подлежит.

5.5. Моментом осуществления оплаты считается момент перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика.

5.6. Расценки на комплексное техническое обслуживание Оборудования приняты в ценах на момент подписания настоящего Договора.

5.7. Общая стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена по согласованию сторон в случае:

Изменения количества Оборудования;
Изменения расценок на комплексное техническое обслуживание Оборудования;
Изменения типа обслуживания.

5.8. Новая цена согласуется с Заказчиком и принимается к исполнению путем оформления в письменном виде Дополнительного Соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством.

6.2. За просрочку оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки, начиная с 20 числа следующего за расчетным месяцем на основании предъявленной претензии.

6.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если обстоятельства их повлекшие являются следствием непреодолимой силы и носят чрезвычайный непредвиденный для Сторон характер, такие как пожары, наводнения, землетрясения, взрывы, забастовки, нарушения общественного порядка, действия органов государственной власти и управления и т.п. (ФОРС-МАЖОР).

6.4. Подрядчик не несет ответственность в случае прямого или косвенного ущерба, нанесенного вмешательством Заказчика, его работников или какой-либо третьей стороны в работу Оборудования и в его техническое состояние, а также за несчастные случаи, происшедшие при использовании Оборудования, остановленного Подрядчиком и преднамеренно запущенных в эксплуатацию персоналом Заказчика или третьими лицами.

6.5. Подрядчик не несет ответственность в случае нанесения ущерба оборудованию или людям, явившегося результатом нарушения правил безопасной эксплуатации, хулиганских действий, проникновения в машинные и блочные помещения посторонних лиц в отсутствие представителей Подрядчика или строительных дефектов здания. Подрядчик вправе приостановить работу Оборудования при наличии любого из указанных условий.

6.6. За нарушение Подрядчиком условий п.2.6. настоящего договора, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1% от суммы платежа, причитающегося Подрядчику за оказанные услуги. В случае просрочки предоставления надлежаще оформленных первичных документов (акт выполненных работ, счета-фактуры), Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы ежемесячной стоимости услуг.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров, либо путем применения претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за датой их поступления.

7.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров, либо путем применения претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области.

7.3. В случае неоплаты Подрядчиком признанных претензионных требований Заказчика либо непредставления Подрядчиком в установленный срок мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований до их урегулирования из суммы оплаты за выполненные и принятые Работы.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае задержки Заказчиком оплаты более одного месяца Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию, предоставив письменное уведомление Заказчику и местному органу Ростехнадзора за 10 дней до приостановки работ.

8.2. В случае существенного нарушения условий настоящего Договора любой из сторон, включая нарушение Заказчиком обязательств по осуществлению ежемесячных платежей более двух месяцев подряд, заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую сторону не менее чем за 10 дней.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться ПУБЭЛ, Техническим регламентом и законодательством РФ.

8.4. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. Нарушение данного пункта не освобождает стороны от взятых на себя по договору обязательств.

8.6. В случае привлечения Заказчиком любой третьей стороны для производства

любых работ по полной или частичной замене, улучшению, изменению Оборудования, Подрядчик приступит к исполнению своих обязательств только после проверки выполненных работ на соответствие ПУБЭЛ, Техническому регламенту и другим Нормативным документам.

8.7. В случае предстоящей смены владельца Оборудования, Заказчик должен в обязательном порядке за 10 (десять) календарных дней до момента передачи Оборудования письменно известить Подрядчика для внесения соответствующих записей в техническую документацию и переоформления Договора на нового владельца Оборудования.

8.8. Заказчик обязан осуществить все платежи, предусмотренные настоящим Договором, а также соглашениями, основанными на настоящем Договоре, при наступлении условий предусмотренных п. 8.7.

8.9. В случае несоблюдения Заказчиком п. 8.7. или п. 8.8. действие настоящего Договора продолжается, и стороны продолжают нести по нему обязательства.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2015 года и действует по 30 апреля 2015 года.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1- Ведомость объекта и стоимости технического обслуживания лифта.

Приложение № 2- Объем технического обслуживания

Приложение № 3- Форма сведений о цепочке собственников

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

ОАО «Сибнефтепровод»
625048, РФ, г. Тюмень, ул. Республики, д.139.

р/с 40702810200060001100

в ОАО Банк ВТБ

к/с 30101810700000000187, БИК 044525187

ИНН 7201000726, КПП 997150001

тел./факс (3452) 32-27-10

Получатель: Уренгойское УМН ОАО «Сибнефтепровод»

ИНН 7201000726 КПП 890443001

Начальник Уренгойского УМН

ОАО «Сибнефтепровод»

____________________ /В.А. Жгунов _________________ /

М.П. М.П.

Приложение № 1

к договору №______ от «__» ____20__г.
ВЕДОМОСТЬ

объекта и стоимости работ

технического обслуживания лифтов

Заказчик: ОАО «Сибнефтепровод» Уренгойское УМН

№	Адрес установки оборудования	Наименование оборудования, заводской номер, г/п, кол-во остановок	Тип обслуживания	Стоимость ТО в месяц (руб.)
1	г.Новый Уренгой	лифт пассажирский г/п 1000 кг. - 1 шт. модель: GEN2 (GF1382CO) заводской № В7NU5270, скорость движения кабины – 1,0 м/с, количество остановок -5, размеры кабины – 110021002200 мм	ТОК
	г.Новый Уренгой	лифт пассажирский г/п 450 кг. - 1 шт. модель: GEN2 (GF0682UO) заводской № В7NU5269, скорость движения кабины – 1,0 м/с, количество остановок -4, размеры кабины – 100012502200 мм	ТОК
	г.Новый Уренгой	малый грузовой лифт г/п 100 кг - 1 шт. модель: ISO-D, заводской № В7NU5272, скорость движения кабины – 0,35 м/с, количество остановок 2, размеры кабины – 620620800 мм	ТОК
	г.Новый Уренгой	малый грузовой лифт г/п 100 кг - 1 шт. модель: ISO-D, заводской № В7NU5271, скорость движения кабины – 0,35 м/с, количество остановок 2, размеры кабины – 620620800 мм	ТОК
	ИТОГО

Примечание: Данное приложение является основанием для расчетов с 01 января 2015 года.
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Начальник Уренгойского УМН

ОАО «Сибнефтепровод»

____________________ /В.А. Жгунов _________________

М.П. М.П.

Приложение № 2

к договору №__________ от «__» ____20__г.

ОБЪЁМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Машинное помещение

Тормозное устройство

-Осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок;

-Регулировка рабочих зазоров;

-Проверка, очистка, смазка шарнирных соединений;

-Проверка, подтяжка всех креплений;

-Очистка и проверка крепления тормозной полумуфты:

-Проверка в работе.

Электромагнит тормозного устройства

-проверка и подтяжка всех креплений;

-устранение повышенных люфтов в соединениях;

-очистка магнитопровода и катушек;

-проверка износа катушкодержателей и их крепления;

-устранение затираний магнитопровода;

-контроль цепи электропитания и заземления.

Электродвигатель главного привода

-проверка и подтяжка крепления электродвигателя;

-проверка крепления и износа буферных пальцев;

-проверка надежности крепления соединений полумуфгы;

-проверка соосности,

-проверка смазки подшипника и отсутствие износа,

-зачистка и подтяжка клеммных соединений электропроводки цепей питания и заземления.

Редуктор главного привода

-проверка отсутствия нагрева подшипника;

-очистка редуктора от загрязнения;

-проверка целости корпуса и крышек якоря статора электродвигателя;

-проверка рабочего зазора зацепления червячной пары;

-проверка крепления тормозной полумуфты;

-смазка шарнирных соединении.

Канатоведущий шкив

-проверка крепления КВШ;

-очистка ручьев КВШ;

-проверка износа ручьев КВШ;

-проверка отсутствия раковин, сколов, трещин.

-Убедиться в отсутствии перебегов и проскальзывания канатов.

Отводные блоки

-проверка крепления балок и блока на балках;

-очистка и проверка износа ручьев;

-проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке;

-контроль поступления смазки на подшипник.

Шкаф управления лифтом

-очистка электроаппаратуры и ШУ от пыли;

-проверка коммутационной аппаратуры регулировка;

-проверка клеммных соединении, разъемов и мест паек проводов;

-проверка состояния элементов, электронных плат, установленных в ШУ;

-проверка номиналов установленной предохранительной аппаратуры;

-проверка цепей заземления;

-проверка исправности работы электроаппаратов во всех режимах работы лифта.

Трансформатор

-очистка корпуса и обмоток;

-протяжка креплений и соединений магнитопровода;

-зачистка и подтяжка клеммных соединений.

Шахта

Глухая шахта

-проверка креплений кронштейнов;

-проверка креплений направляющих.

Двери шахты лифта с автоматическим приводом дверей

-проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты отводкой двери кабины;

-проверка работы блокировочных контактов контролирующих закрытие створок дверей шахты и запирание;

-проверка зазоров между линейками и контрроликами кареток створок;

-проверка зазоров между упорами кареток и защелками замков;

-проверка величины запаса перекрытия упора защелкой замка;

-проверка состояния резиновых амортизаторов упоров кареток;

-проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок;

-проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проема шахты.

-Проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины;

-Проверка зазора между порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей кабины.

Кабина

Подвеска кабины

-осмотр и очистка ветошью подвески кабины;

-проверка целостности канатодержателей;

-проверка горизонтальности балансира.

Дополнительное устройство слабины канатов (ДУСК)

-очистка смазки шарниров; проверка, подтяжка креплений;

-проверка упругости пружины, регулировка усиления на рычаге;

-проверка, установка регламентированного зазора площадка ДУСК - ролик выключателя.

Крыша кабины и каркас

-осмотр оборудования крыши кабины и каркаса;

-очистка от загрязнений, протирка ветошью;

-осмотр и подтяжка разьемных соединений ocmoip сварных соединений.

Электропроводка в клеммной коробке кабины

-осмотр электропроводки;

-вскрытие клеммной коробки кабины, осмотр, очистка и подтяжка клеммных соединений;

-восстановление маркировки;

-закрытие клеммной коробки.

Электроаппараты на крыше кабины

-осмотр, проверка, очистка от нагара;

-регулировка провалов и растворов контактов;

-подтяжка клеммных соединений контактов в аппаратах; осмотр проводки к электроаппаратам.

Башмаки кабины

-осмотр башмаков;

-очистка башмаков от загрязнении;

-регулировка зазоров по штихмасу;

-подтяжка креплений;

-проверка состояния и действия пружин, регулировка.

Ловители

-очистка ловителей от загрязнении;

-проверка легкости хода и установочных размеров шарнирно-рычажного механизма;

-смазывание шарниров;

-проверка зазоров между клиньями и направляющими.

Подвесной кабель

-проверка крепления кабеля в шахте и под кабиной;

-проверка отсутствия отклонения кабеля от вертикальности во время движения;

-проверка защиты изоляции.

Пост управления в кабине лифта

-осмотр поста управления лифтом в кабине со снятием крышки;

-проверка работы контактных пар, целостности кнопок;

-закрепление крышки.

Привод дверей кабины

-очистка привода от загрязнений;

-проверка надежности крепления редуктора электродвигателя;

-проверка надежности крепления и соосности шкивов;

-проверка натяжения ремня и его износ;

-проверка и регулировка блок- контактов, микропереключателя реверса;

-проверка срабатывания реверса и привода в целом.

Канаты

Канаты тяговые и канаты ограничителя скорости

-очистка канатов ограничителя скорости и тяговых при перемещении кабины от штурвала;

-осмотр канатов и определение их степени износа.

Противовес

Подвеска противовеса

-очистка подвески противовеса;

-проверка износа тяг и балки;

-проверка состояния пружин;

-проверка резьбовых соединений, состояние шпринтов.

Каркас противовеса и грузы

-очистка каркаса и груза от загрязнений;

-проверка отсутствия перекоса;

-проверка креплений верхней и нижней балки; проверка крепления грузов и их состояния.

Башмаки противовеса

-осмотр башмаков;

-очистка башмаков;

-регулировка зазоров;

-подтяжка крепления;

-проверка в действии.

Смазывающие устройства

-проверка крепления;

-очистка от грязи;

-доливка масла.

Направляющие кабины и противовеса

-выверка направляющих по штихмасу;

-проведения замеров отклонения от вертикального положения;

-выставление направляющих;

-зачистка мест стыков;

-проверка и подтяжка креплений направляющих,

-проверка крепления закладных;

-очистка направляющих от грязи.

Приямок лифта

Очистка приямка

-очистка приямка от мусора;

-вынос мусора;

-протирка металлоконструкции.

Натяжное устройство

-очистка натяжного устройства;

-подтяжка креплений;

-проверка срабатывания блок - контакта.

Ограничитель скорости

-снятие каната ограничителя скорости со шкива;

-навеска каната на шкив;

-очистка рабочего ручья от загрязнений;

-проверка отсутствия заедания шарнирных соединений, состояния подвижных грузов.

Проверка работы лифта во всех режимах.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Начальник Уренгойского УМН

ОАО «Сибнефтепровод»

____________________ /В.А. Жгунов _________________ /

М.П. М.П.

Приложение № 3

к договору от «____» ___________ 20___ №_____/8 ________________________________________________

между ____________________ и ____________________ Форма предоставления сведений о цепочке собственников, включая конечных, (в том числе бенефициаров), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Контрагента^¹

Наименование Контрагента (ИНН вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора)

№ п/п

Информация о цепочке собственников Контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Сведения о составе исполни-тельных органов

ИНН

ОГРН

Наименование организации

Код ОКВД

Ф.И.О. руководителя

Серия, № документа, удостоверяющ-его личность руководителя

№ и дата

Предмет договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные существенные условия

ИНН

ОГРН

Наименование/ Ф.И.О.

Адрес регистрации

Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)

Руководитель/

участник/

акционер/

бенефициар

Информация о подтверждающих документах

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем предоставления информации в ОАО «АК «Транснефть», а также последним в органы государственной власти.

______________________

^{(должность руководителя контрагента)}

______________________ ___________________

^{(Ф.И.О.) (подпись)}

^(М.П.)

1 Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

	Техническое задание комплексное сервисное обслуживание участка складского... Оао «Ямал спг» планирует заключить договор на комплексное сервисное обслуживание участка складского хозяйства в Сабетте, Южно-Тамбейского...		Договор № на комплексное техническое обслуживание технологического и холодильного оборудования
	На техническое обслуживание лифтов Коммерческая тайна Открытого акционерного общества «мос отис» (г. Москва, ул. Кирпичная, 21)Договор Ф. 1 № твд043		Запрос предложений услуг на заключение договора подряда на комплексное... На заключение договора подряда на комплексное техническое обслуживание смв типа мкп-110 кв на пс «промышленная» по адресу: город...
	Комплексное техническое обслуживание технологического и холодильного Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем		Памятка для лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта Памятка для электромеханика, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт лифтов
	О проведении запроса котировок Комплексное техническое обслуживание лабораторного и эндоскопического медицинского оборудования (контроль технического состояния,...		Техническое задание на техническое обслуживание лифтов и эскалаторов... «Исполнитель», в качестве специализированной организации, принимает на себя обязательства выполнение работ по техническому обслуживанию...
	Техническое задание на проведение работ По лоту: Техническое обслуживание 3-х лифтов и грузового подъемника в здании ауп по адресу ул. Наметкина,12		Техническое задание Проект договора Комплексное сервисное обслуживание оборудования системы управления автомобилями
	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» Ежемесячное техническое и круглосуточное аварийное обслуживание подъемно-транспортного оборудования		О проведении открытого аукциона в электронной форме Комплексное техническое обслуживание и ремонт медицинской техники во 2-4 кварталах 2012 года
	Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей Ола», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя директора Владимирова Михаила Витальевича, действующего на основании...		Профессиональный стандарт Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования диспетчерских систем, контролирующих работу лифтов и инженерного оборудования...
	Памятка для электромеханика, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт лифтов ...		Памятка для электромеханика, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт лифтов ...

Договор на комплексное техническое обслуживание лифтов

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ОАО «Сибнефтепровод» Уренгойское УМН

ОБЪЁМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Машинное помещение

Тормозное устройство

Электромагнит тормозного устройства

Электродвигатель главного привода

Редуктор главного привода

Канатоведущий шкив

Отводные блоки

Шкаф управления лифтом

Трансформатор

Шахта

Глухая шахта

Двери шахты лифта с автоматическим приводом дверей

Кабина

Подвеска кабины

Дополнительное устройство слабины канатов (ДУСК)

Крыша кабины и каркас

Электропроводка в клеммной коробке кабины

Электроаппараты на крыше кабины

Башмаки кабины

Ловители

Подвесной кабель

Пост управления в кабине лифта

Привод дверей кабины

Канаты

Канаты тяговые и канаты ограничителя скорости

Противовес

Подвеска противовеса

Каркас противовеса и грузы

Башмаки противовеса

Смазывающие устройства

Направляющие кабины и противовеса

Приямок лифта

Очистка приямка

Натяжное устройство

Ограничитель скорости

Проверка работы лифта во всех режимах.

Похожие: