Договор №
на комплексное техническое обслуживание технологического и холодильного
оборудования
г. Хабаровск
|
___________________ 2012 г.
|
Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная магистральные нефтепроводы» (ООО «Дальнефтепровод») именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Зленко А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________ действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой Договор о нижеследующем:
Предмет договора и порядок оказания услуг
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по комплексному техническому обслуживанию технологического и холодильного оборудования _______________ , находящейся по адресу: ______________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.
Задание на выполнение работ, расчет стоимости технического обслуживания холодильного и технологического оборудования и перечень принятых к обслуживанию устройств с указанием их моделей указан в Приложении № 1, Приложении № 2 к настоящему договору.
1.2. Комплексное техническое обслуживание включает в себя:
- текущее техническое обслуживание;
- оперативное устранение аварийных выходов из строя оборудования;
- консультирование и обучение персонала Заказчика по вопросам обслуживания и эксплуатации оборудования.
Периодичность, виды и объемы работ по комплексному техническому обслуживанию, определяются в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации, разработанной заводами-изготовителями. Основной объем работ по текущему техническому обслуживанию и текущему ремонту определены в Приложении № 1.
1.3. К обслуживанию принимается укомплектованное оборудование, находящееся в эксплуатации в исправном состоянии, которое определяется и заверяется Исполнителем в присутствии Заказчика с составлением Акта осмотра. На момент составления Акта осмотра оборудование должно быть в исправном состоянии и в полной комплектации.
1.4. Заказчик обязан выполнять указания Исполнителя по эксплуатации оборудования, выданные Исполнителем в соответствии с действующими нормами и правилами. Персонал Заказчика, эксплуатирующий оборудование, обязан выполнять правила и инструкции по эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем. В случае нарушения настоящего пункта, Исполнитель не несёт ответственность за надлежащую работу оборудования.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.По вызову выезжать к месту нахождения оборудования, указанного в п. 1.1. настоящего договора, и осуществлять диагностику и ремонт осмотр оборудования на предмет его технической неисправности.
2.1.2. Производить текущий ремонт в течение двух суток, с момента поступления заявки от Заказчика, при условии наличия необходимых запасных частей и материалов у Исполнителя.
2.1.3. Предварительно согласовывать с Заказчиком необходимость осуществления остановок и пусков оборудования в процессе выполнения работ и остановки оборудования на плановый ремонт, а также согласовывать, с Заказчиком время и продолжительность таких остановок и пусков.
2.1.4. Составлять соответствующие предписания, аварийные акты (совместно с Заказчиком) в случаях нарушения Заказчиком или его персоналом правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также невыполнения работ (строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и д.р.), обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией.
2.1.5. Исполнитель обязан уведомить ООО «Дальнефтепровод» обо всех собственниках Исполнителя, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Исполнителя в течении 5 (Пяти) дней с момента таких изменений. В случае неисполнения Исполнителем данной обязанности ООО «Дальнефтепровод» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем уведомления Исполнителю.
2.1.6. Предоставлять Заказчику первичные бухгалтерские документы (акты об оказании услуг, счета-фактуры, счета на оплату и проч.) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Назначить приказом по предприятию ответственное лицо за техническое состояние технологического и холодильного оборудования столовой.
2.2.2. Обеспечить правильную эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями технической документации изготовителя (соблюдать режим хранения, температурный и влажностный режим в помещении, оптимальную загрузку оборудования и т.п.) и выполнять указания Исполнителя, связанные с эксплуатацией оборудования.
2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.
2.2.4. Содержать оборудование в чистоте в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
2.2.5. Предоставить Исполнителю рабочее место для производства работ, а также создавать условия для хранения материалов, запасных частей и инструмента на время проведения работ.
2.2.6. Не допускать посторонних лиц для обслуживания оборудования.
2.2.7. Сообщать Исполнителю обо всех случаях внезапного отказа или возникновения неисправностей в работе оборудования.
2.2.8. В случае аварийной остановки технологического или холодильного оборудования по причине его неисправности, некачественной подачи электрической энергии или других факторов, Заказчик обязан принять все необходимые меры, обеспечивающие сохранность товара.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4. Обеспечивать ежеквартальную сверку расчетов с представлением подписанного акта сверки в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3.Производство работ и порядок приемки оказанных услуг
3.1. Ежеквартальное комплексное техническое обслуживание технологического и холодильного оборудования осуществляется один раз в квартал, по каждой единице оборудования в соответствии с разработанным Заказчиком ежеквартальным графиком выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию. Конкретные часы выполнения обслуживания оборудования предварительно согласовываются с Заказчиком.
3.2. Исполнитель обязан обеспечить принятие заявок Заказчика на проведение диагностики и устранение неисправностей оборудования в рабочее время с понедельника по пятницу: с 9.00 – 18.00 по телефону ________________
3.3 Исполнитель обязан выставить Заказчику Акт приемки оказанных услуг (по
форме Приложения № 3), отчетов о выполнении работ, на момент полного оказания услуг.
3.4. Заказчик рассматривает представленный Акт приемки оказанных услуг в
течение 5 рабочих дней и возвращает Исполнителю либо подписанный Акт приемки оказанных услуг, либо мотивированный отказ от подписания указанного документа.
3.5. На основании Акта приемки оказанных услуг Исполнитель имеет право выс-
тавить счет на оплату фактически оказанных услуг.
4. Сроки и порядок расчетов
4.1. Цена договора составляет __________руб. в ________. Общая сумма договора _____________________________ рублей, НДС не облагается в связи с возможностью применения упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11. НК РФ).
4.2. Расчет за оказанные Исполнителем услуги осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 20 календарных дней с момента получения оригинала счета, счета - фактуры, выставленных Исполнителем на основании подписанного (принятого) Заказчиком Акта приемки оказанных услуг, составленного по форме указанной в Приложении № 3 к настоящему договору.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени из расчета 0,1% от стоимости несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки до полного выполнения их с надлежащим качеством.
5.3. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени из расчета 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки.
5.4. Указанные в Договоре обязательства по уплате штрафных санкций возникают только при условии направления мотивированной письменной претензии в адрес виновной Стороны. Не предъявленные штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются.
5.5. Сторона не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось не возможным в следствии непреодолимых сил (форс-мажор), т.е. чрезвычайных обстоятельств при конкретных условиях, конкретного периода времени.
5.6. Уплата санкций, установленных настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
5.7. В случае нарушения правил эксплуатации оборудования персоналом Заказчика, иными третьими лицами, допущенными Заказчиком к оборудованию, Исполнитель не несет ответственность за работу оборудования до устранения указанных нарушений Заказчиком. Ремонт вышедшего из строя в следствие указанных нарушений оборудования осуществляется за счет Заказчика.
При ненадлежащей эксплуатации оборудования или несоблюдения техники безопасности Заказчиком, Исполнитель составляет Акт, и в случае отказа Заказчика от устранения выявленных нарушений, Исполнитель вправе согласовать с Заказчиком исключение данного оборудования из Приложения №2 к настоящему Договору.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 10 дней с момента получения претензии.
6.2. Споры, неразрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с ________________ г. и действует до полно
го исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.3. Передача прав и обязанностей по договору третьим лицам без письменного согласования сторон запрещается.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.5. В остальном, что не урегулировано положениями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение:
1. Приложение № 1, Приложение № 2 - Задание на выполнение работ, расчет технического обслуживания холодильного и технологического оборудования и перечень принятых к обслуживанию устройств.
8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
|
Исполнитель:
|
Юридический адрес: 680030, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, оф. 324.
Фактический адрес: 680030, Россия,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, оф. 324.
ТЕЛ. 8 (4112) 22-30-40
ИНН: 27 24 13 21 18
КПП: 27 21 01 001
Банковские реквизиты:
ОАО Банк ВТБ Доп. Офис № 6 г. Москва
р/с 407 028 103 000 600 01 165
кор/счет: 301 018 107 000 000 00 187
БИК 044 525 187.
|
|
Генеральный директор
ООО «Дальнефтепровод»
___________________ Зленко А.В.
« » 2012 г.
|
|
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение №1
|
к Договору № ___________
|
от «___» __________2012г.
|
Задание Заказчика № от «_____» ________ 2012 г.
на выполнение работ по техническому обслуживанию
холодильных установок, расположенных в здании Административно-бытового
корпуса ООО«Дальнефтепровод»
по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск
Цель работы
Поддержание холодильных установок в исправном состоянии и обеспечение гарантированной высокой надежности.
Своевременное обнаружение отклонений в работе устройств и блоков системы, на начальном этапе проявления.
Устранение последствий эксплуатации, не представляющих возможность их устранения при ежедневной эксплуатации.
Проведение технических операций по продлению срока службы, либо замене элементов и блоков, имеющих ограниченный срок службы.
Объект : ____________________
Состав объекта:
Таблица 1 Состав объекта
№ п/п
|
Наименование оборудования
|
Кол-во (шт.)
|
Место установки
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
|
|
|
7
|
|
|
8
|
|
|
9
|
|
|
10
|
|
|
11
|
|
|
12
|
|
|
13
|
|
|
14
|
|
|
Год установки холодильных установок - 2012 г.
Объем работ:
Визуальный и измерительный контроль оборудования холодильных установок:
Осмотр установок;
Осмотр конденсаторов, при необходимости проводится очистка теплообменной поверхности;
Проверка и анализ аварийных сигналов в контроллере за период прошедший со времени предыдущего осмотра;
Проверка уровня и качества масла, при условии наличия смотрового стекла;
Проверка настройки приборов автоматического управления и защиты;
Проверка температуры и давления хладагента на линии всасывания и нагнетания, при условии наличия сервисных штуцеров;
Проверка надежности крепления холодильных агрегатов, вентиляторов, холодильных трубопроводов, емкостных аппаратов, теплообменников;
Проверка на наличие утечек хладагента и их устранение;
Проверка на наличие утечек масла и их устранение;
Проверка перепада давления на масляном фильтре, при необходимости проводится замена фильтра;
Проверка состояния защитного заземления;
Контроль функционирования запорной арматуры;
Контроль регулируемых установок;
Измерение рабочих токов и сопротивления изоляции электродвигателей.
Чистка, протяжка электрооборудования и пускозащитной аппаратуры.
Настройка приборов автоматического регулирования и управления, выполнение работ по уходу за ними.
Оформление результатов технического обслуживания холодильных установок.
Требования к проведению работ
Работы выполнить в соответствии с требованиями:
ПОТ Р М 015-2000 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок;
ПБ 09-592-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем;
ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
Правил устройства электроустановок;
ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.
Необходимые средства измерения должны быть аттестованы и иметь свидетельства о поверке в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Перечень предоставляемых Заказчику документов:
Заключение о параметрах и условиях дальнейшей эксплуатации оборудования, рекомендации по поддержанию холодильных установок в исправном состоянии.
Способ выполнения работ - подрядный.
Срок выполнения работ – ежемесячно в течение 2012 г.
Заказчик ______________ Исполнитель ______________
,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение №2
|
к Договору ___________
|
от «___» __________2012г.
|
Расчет технического обслуживания холодильного и технологического оборудования и перечень принятых к обслуживанию устройств.
№
п/п
|
Наименование услуги
|
Ед. изм.
|
Объём
|
Срок оказания услуг
|
Стоимость услуг без НДС в месяц,
руб.
|
Стоимость услуг без НДС в
год,
руб.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
Заказчик______________ Исполнитель__________________
|
